Licitación ID: 3565-119-LQ22
CONST ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR QUILMER BAJO
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR QUILMER BAJO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONST ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR QUILMER BAJO
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Solución N 1: Sistemas individuales con captación de aguas subterraneas pozo Profundo. 15 familias Solución N° 2 Sistemas individuales con captación de guas superficiales Captacion vertiente 1 familia Solución N° 3 Sistemas individuales con captación de aguas subterraneas pozo noria. 1 familia
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD TEODORO SCHMIDT
Unidad de compra:
MUNICIPALIDAD
R.U.T.:
69.252.100-5
Dirección:
BALMACEDA 410
Comuna:
Teodoro Schmidt
Región en que se genera la licitación:
Región de la Araucanía
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-10-2022 15:03:00
Fecha de Publicación: 20-09-2022 17:59:41
Fecha inicio de preguntas: 20-09-2022 22:21:00
Fecha final de preguntas: 28-09-2022 22:21:00
Fecha de publicación de respuestas: 30-09-2022 17:33:00
Fecha de acto de apertura técnica: 12-10-2022 15:05:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-10-2022 15:24:00
Fecha de Adjudicación: 09-11-2022 17:49:56
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO DE CARACTER OBLIGATORIO, DEBEN PRESENTARSE EN LA OFICINA DE SECPLAC 28-09-2022 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXOS ETAPA ADMINISTRATIVA
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS ETAPA TECNICA
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ETAPA ECONOMIA
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Económica ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 1 DE LAS BAE 20%
2 Cumplimiento de los requisitos formales de present ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 3 DE LAS BAE 10%
3 Experiencia de los Oferentes ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 2 DE LAS BAE 20%
4 Sistema de Perforación ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 7 DE LAS BAE 10%
5 Sistema de búsqueda de napas ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 6 DE LAS BAE 10%
6 Cantidad de trabajadores locales ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 4 DE LAS BAE 10%
7 Plazo de ejecución de la obra ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 5 DE LAS BAE 15%
8 Impulso al emprendimiento local ESTE CRITERIO SE APLICARA DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART. 16.2 N° 8 DE LAS BAE 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS SUBDERE
Monto Total Estimado: 187102487
Justificación del monto estimado El valor máximo de la presente licitación es de 187.102.487.- Proyecto financiado con recursos provenientes del Programa Mejoramiento de Barrios, Resolución Exenta N 72332022 del 04.08.2022, SUBDERE.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: CRISTIAN ATALA DIAZ
e-mail de responsable de pago: daf.teodoroschmidt@gmail.com
Nombre de responsable de contrato: IVONNE RUIZ HUENULAO
e-mail de responsable de contrato: muniadquisiciones@gmail.com
Teléfono de responsable del contrato: 56-45-2922730-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 11-12-2022
Monto: 500000 Peso Chileno
Descripción: Vigencia 60 días corridos contados desde el día siguiente e la apertura. La garantía podrá tomarse física o electrónicamente. En los casos en que se otorgue de manera electrónicamente, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. La Garantía física deberá ser ingresada en soporte papel, en un sobre cerrado caratulado con el nombre del oferente y los datos de la licitación a la que se presenta, a través de la Oficina de Partes de la Municipalidad , ubicada en calle Manuel Balmaceda N° 410 de la Comuna de Teodoro Schmidt, antes de la hora de cierre indicada en el cronograma del portal o hasta las 14:00 hrs.; horario de funcionamiento de la Oficina de Partes; o en su defecto, la Garantía electrónica se podrá anexar como archivo antes del cierre de la licitación publicada en el portal www.mercadopublico.cl. Además esta garantía debe ser ingresada en los plazos indicados y debe ser tomada por el oferentes o su representante legal, si es tomada por una persona natural o jurídica, diferentes a lo indicado, el oferente quedará fuera de bases. Los oferentes que no ingresen el documento de Garantía de Seriedad de Oferta en los plazos y firmas indicados quedaran fuera de bases.
Glosa: Garantía Seriedad de la Oferta "CONSTRUCCIÓN ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR QUILMER BAJO, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT"
Forma y oportunidad de restitución: Esta caución será devuelta a los oferentes solo una vez adjudicada y contratada la propuesta, entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato por parte del proponente favorecido y firmado el contrato con el proponente adjudicado, contra solicitud de los oferentes a la Secretaría de Planificación Comunal, identificando el N° de documento presentado, el banco, el RUT de la empresa y el ID y nombre de la licitación a la cual fue presentada.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 31-08-2023
Monto: 5 %
Descripción: VIGENTE DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUÓN DEL CONTRATO, MÁS 90 DÍAS, CONTADOS DESDE EL DÍA SIGUINETE DE LA FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS INDICADA EN ACTA DE ENTREGA DE TERRENO COMO FECHA DE TÉRMINO DE LAS OBRAS O LA INDICADA EN UNA EVENTUAL MODIFICACION DE CONTRATO QIE IMPLIQUE AMPLIACION DE PLAZO.
Glosa: Fiel Cumplimiento de Contrato CONSTRUCCIÓN BASTO DE AGUA POTABLE SECTOR BELLAVISTA QUILMER, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT
Forma y oportunidad de restitución: LA DEVOLUCION SE REALIZARA DE ACUERDO A LO SEÑALAO EN LAS BASES
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT
Fecha de vencimiento: 30-09-2024
Monto: 3 %
Descripción: EL PLAZO DE GARANTIA POR LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SERÁ DE 365 DÍAS, CONTADOS DESDE LA FECHA DE TOMA DE CONOCIMIENTOS, YA SEA POR FIRMA DE ESTE DOCUMETO O POR CARTA CERTIFICACA DE ESTE DOCUMENTO, EN ESTE ULTIMO, SE ENTENDERA NOTIFICADO 3 DÍAS DESPUES DE ENVIADA DICHA CARTA.
Glosa: Garantía buena Ejecución de las obras: CONSTRUCCION ABASTO DE AGUA POTABLE SECTOR QUILMER BAJO, COMUNA DE TEODORO SCHMIDT.
Forma y oportunidad de restitución: LA DEVOLUCION SE RELIZARA DE ACUERD A LO SEÑALADO EN LAS BAE.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONOMICA”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA CERTIFICADA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "RESIDENCIA EN LA COMUNA O PERTENECIENTE A UNA DE  LAS COMUNAS DE LA COSTA ARAUCANIA”, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “TRABAJADORES LOCALES CERTIFICADOS POR OMIL”. y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al PRIMERO QUE HAYA INGRESADO LA OFERTA AL PORTAL DE LIICITACIÓN WWW.MERCADOPUBLICO.CL
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.