Ficha Licitación

Licitación ID: 853-29-LP23

MANT. JARD. INF. DE CHILOÉ JUNJI REG.DE LOS LAGOS

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 32

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
SUMINISTRO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN JARDINES INFANTILES Y/O LOCALES DONDE ÉSTOS FUNCIONEN Y OFICINAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE JUNJI REGIÓN DE LOS LAGOS PARA LA PROVINCIA DE CHILOÉ, PROGRAMAS 01 Y 02.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MANT. JARD. INF. DE CHILOÉ JUNJI REG.DE LOS LAGOS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El objeto de la presente licitación es la suscripción de un contrato de suministros para la ejecución de los trabajos correspondientes a la mantención y reparación de obras de infraestructura en jardines infantiles yo locales donde éstos funcionen y oficinas dependientes de JUNJI Región de Los Lagos, para la provincia de Chiloé, programas 01 y 02.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - X Región

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Rengifo 830

Comuna:

Puerto Montt

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-08-2023 9:05:00

Fecha de Publicación: 10-08-2023 12:24:31

Fecha inicio de preguntas: 10-08-2023 13:00:00

Fecha final de preguntas: 22-08-2023 17:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 28-08-2023 17:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-08-2023 9:10:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-08-2023 9:10:00

Fecha de Adjudicación: 11-09-2023 13:19:43

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

REUNIÓN INFORMATIVA OPCIONAL. 17-08-2023 15:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- LA OFERTA ADMINISTRATIVA DEBERÁ SER INGRESADA POR EL OFERENTE AL SISTEMA WWW.MERCADOPUBLICO.CL ANTES DE LA FECHA Y HORA DE CIERRE DE LAS OFERTAS SEÑALADA EN EL PORTAL. (ANEXOS N° 1-2-3-4-5-6-7-8).

Documentos Técnicos

1.- Deberán ser ingresadas por los oferentes, antes del periodo cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl y de acuerdo con los formatos señalados en dicho sistema. Se debe adjuntar: • Anexo N°11 Experiencia del Oferente: Nomina de contratos de obras (ver punto N°9.11 de las presentes bases). • Anexo N°12 Certificados de Experiencia que acrediten lo descrito en el Anexo N°11 (ver punto N°9.11 de las presentes bases). • Anexo N°13 Declaración Jurada, Cantidad Mínima de Trabajadores a Contratar (Ver punto 9.13 de las presentes bases). • Anexo N° 14 Jovenes Trabajadores (Ver punto 9.13 de las presentes bases).

Documentos Económicos

1.- El oferente será el único responsable de la evaluación de todos y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el precio ofertado, debiendo considerar la modalidad de la contratación conforme a las especificaciones entregadas en las respectivas bases técnicas. Las ofertas económicas deberán ser ingresadas por los oferentes, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, en el sistema www.mercadopublico.cl y de acuerdo al formato señalado en dicho sistema (Anexo N°9 Itemizado de Partidas, Anexo N° 10 Porcentaje Gastos Generales y Utilidades). En el Anexo N°9 (obligatorio), el oferente deberá ingresar los precios unitarios netos para cada ítem o partida del itemizado oficial, sin considerar utilidades ni gastos generales. El Anexo N°9 se deberá entregar en formato Excel, de lo contrario su oferta será declarada inadmisible. Para efectos de la evaluación de las ofertas, La Dirección Regional JUNJI de Los Lagos asignará una nota individual al precio ofertado para cada partida del itemizado oficial, la que posteriormente se ponderará por un Factor de Relevancia, el que será debidamente señalado en el Anexo N°9 Para más información acerca del mecanismo de evaluación, ver el punto N°16 de las presentes Bases Administrativas. Los gastos generales y utilidades deberán ser señalados por el oferente en el Anexo N°10 (obligatorio), detallando el porcentaje (%) de gastos generales y utilidades que considere. Esta tabla será evaluada conforme a lo señalado en el punto N°16 de las presentes Bases Administrativas. Los oferentes deben tener presente lo siguiente en la presentación de sus ofertas económicas: • Se hace presente que JUNJI en el Anexo N°9 determina valores referenciales en torno a los cuales los participantes deberán ofertar precios unitarios para cada partida del itemizado oficial, los cuales no podrán exceder en más de un 30% el valor referencial de cada partida, ni disminuir en más de un 20 % del valor referencial de cada partida. Si los valores ofertados por partida excedieran dicho margen, la oferta se considerará inadmisible. • Para cada una de las partidas del itemizado del Anexo N°9 se deberá asignar un Valor Unitario Neto, sin decimales, valorizado en pesos chilenos. Todas las partidas deberán ser valorizadas. En caso contrario, la oferta se considerará inadmisible. • El Formato del Anexo N°9 y Anexo N°10 no deben ser modificados. El oferente no podrá omitir, refundir o agregar partidas distintas a las indicadas por JUNJI. Si los formatos de dichos Anexos sufrieran alguna modificación, no serán considerados para su evaluación y se declarará inadmisible la oferta presentada por no cumplir con lo solicitado en las respectivas Bases Administrativas. La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 60 días hábiles desde la total tramitación de la resolución que adjudique la presente licitación, sin perjuicio de que para el oferente adjudicatario constituirán los precios del itemizado de contrato y se mantendrán sin variación o reajuste durante toda su vigencia. Las ofertas económicas deberán considerar el costo de la realización de los trabajos de mantención y/o reparación en cualquier establecimiento, cualquiera sea su ubicación geográfica. El precio unitario ofertado para cada partida del itemizado (Anexo N°9) se considerará como valor de obra vendida, por lo tanto, el oferente deberá considerar todos los costos directos e indirectos necesarios y suficientes para su correcta ejecución, por lo que no podrá cobrar ningún tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrá esta ordenar obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad a estas bases administrativas. La comisión realizara un análisis económico de las partidas ofertadas corroborando que los valores tengan coherencia con lo presupuestado en el proyecto. En la situación de no ofertar según estas consideraciones, su oferta será declarada inadmisible.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Personal a contratar.	Cantidad Mínima de Trabajadores a Contratar (Anexo N°14) Será evaluado el oferente que presente Declaración Jurada con la oferta de cantidad mínima de Trabajadores a Contratar, a fin de responder adecuada y oportunamente a los requerimientos solicitados por JUNJI, en virtud de la cantidad de obras a ejecutar (Anexo N°14). Se evaluará al oferente conforme a la siguiente fórmula: Nota=(N°Trabajadores Oferente )/(Mayor Oferta N° Trabajadores ) x 10	10%
2 Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades	Gastos Generales y Utilidades Anexo N°10 El oferente deberá proponer sus gastos generales y utilidades según corresponda. La sumatoria de los porcentajes de gastos generales y utilidades señalados en Anexo N°10 serán evaluados según la siguiente tabla: ∑ % PUNTAJE Hasta 10% 10 Mayor que 11% y hasta 14% 7 Mayor que 15% y hasta 18% 4 Mayor que 19% y hasta 22% 1	10%
3 Experiencia del Oferente	EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR: Este criterio será evaluado en consideración a la cantidad de contratos cuya vigencia sea igual o superior a 6 meses, en obras de construcción, remodelación, conservación, mantención o reparación de edificaciones educacionales, habitacionales, comerciales o similares, efectivamente ejecutadas durante los últimos 5 años. Contratos (Cantidad acreditados) Puntaje mayor a 9 10 Entre a 5 y 8 6 Entre a 1 y 4 3 No tiene experiencia o no acredita 0	20%
4 Precio de la Oferta	Itemizado de Partidas Anexo N°9 Este criterio será evaluado en dos etapas. En primer lugar, se evaluará el precio ofertado por el contratista en cada una de las partidas del itemizado según Anexo N°9, asignando una nota parcial en relación con el precio ofertado por el resto de los oferentes para una misma partida, de la siguiente manera: Criterio Nota Mejor precio por partida 10 Segundo mejor precio por partida 7 Tercer mejor precio por partida 5 Cuarto mejor precio por partida 3 Quinto o mayor mejor precio por partida 0 Una vez asignada la nota parcial al precio ofertado de cada partida, dichas notas se promediarán ponderadamente en función del Factor de Relevancia debidamente señalado en el Anexo N°9 para cada partida del itemizado. La nota final obtenida por el oferente se calculará según la siguiente fórmula: Nota Final Precio (2 decimales)=(∑▒〖N_i*〖FR〗_i 〗 )/(∑▒〖FR〗_i ) Donde: N_i corresponde a la nota parcial asignada a cada partida del itemizado; 〖FR〗_i corresponde al Factor	35%
5 Multas y/o Sanciones	Multas y/o Sanciones registradas en mercado público, de los últimos 24 meses e incluso desde el historial. Se evaluará al oferente conforme a la siguiente tabla: Criterio Nota No registra multas y/o sanciones 10 Registra multas y/o sanciones entre 1 y 5 3 Registra más de 6 multas y/o sanciones 0	15%
6 Jóvenes Trabajadores	Jóvenes Trabajadores/as 5%. Se evaluará de acuerdo a lo siguiente: Criterio Nota Cumple con contratación de jóvenes trabajadores/as 10 No cumple con contratación de jóvenes trabajadores/as o no acredita dicha contratación. 0 Se debe indicar si cumple con contratación de trabajadores/as jóvenes entre 18 a 24 años de edad. Anexo N°14.	5%
7 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	10 puntos a aquel Oferente que cumpla con la entrega correcta de todos los antecedentes solicitados al momento de presentar su Oferta. 5 puntos a aquel Oferente que entregue documentos solicitados por Foro Inverso de la Licitación dentro del plazo establecido. Aquel oferente que no entregue documentos solicitados por Foro Inverso de la Licitación dentro del plazo establecido, su oferta no será evaluada.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Junta Nacional de Jardines Infantiles



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	12 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Patricia Canto
e-mail de responsable de pago:	pcanto@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	Maria Soledad Solis Illanes
e-mail de responsable de contrato:	maria.solis@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2387121-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	junta nacional de jardines infantiles
Fecha de vencimiento:	17-12-2024
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberán presentar una garantía por un monto de $ 500.000.- (Quinientos mil Pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pagadera a la vista e irrevocable expresada en pesos chilenos con una vigencia mínima de 60 días hábiles posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Se aceptarán como instrumentos válidos de garantía de seriedad de la oferta, boleta bancaria de garantía, vale vista o depósito a la vista, póliza de seguro electrónica, certificado de fianza a la vista, como cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma manera rápida y efectiva. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el proveedor contratado deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. El documento deberá ser entregado físicamente, o bien, enviado por correo certificado recibido en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, ubicada en calle Rengifo 830, Comuna de Puerto Montt, Ciudad de Puerto Montt, antes de la hora de cierre de recepción de ofertas, establecido en el cronograma de la licitación, considerando el siguiente horario: Horario de funcionamiento de Oficina de Partes: lunes a jueves: De 08:30 hasta las 17:30 horas y viernes de 8:30 a 16:30 horas. También es posible entregar la garantía en forma digital al correo electrónico oficina_partesx@junjired.cl, solo respecto de los documentos de emisión electrónica y que cuentan con verificación online, en caso de que se opte por esta alternativa (para el caso de la garantía de seriedad de la Oferta), se sugiere subir al portal www.mercadopublico.cl, dentro de los antecedentes administrativos de la oferta, la garantía enviada y el correo electrónico en el cual se envió , permitiendo la visualización de la fecha , hora y dirección de email enviada. En el caso que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, se faculta a la JUNJI para obtener de oficio, según sea el caso, la validez del documento en garantía y que se encuentran ajustados por la Ley N°19.799.

Glosa:	Para las boletas de garantía de seriedad de la oferta, la glosa debe indicar: “En Garantía de seriedad de la oferta de la licitación pública ID __________”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución material de boletas de garantía o vale vista entregadas como garantía de seriedad de la oferta, se hará a través de la Unidad de Tesorería de la Dirección Regional de la JUNJI, ubicada en calle Rengifo Nº 830, comuna de Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt, en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, previa coordinación con la Unidad de Tesorería, acompañando de lo que a continuación se indica según corresponda: 1.- Si retira el representante legal: Debe presentar extracto copia de la escritura de la empresa en donde se consigne quien es el representante legal, RUT de la empresa, y cédula de identidad del representante legal. 2.- Si retira otra persona: poder simple firmado por el representante legal, extracto de copia de la escritura de la empresa donde señale quien es el representante legal, fotocopia de cédula de identidad del representante legal y cédula de identidad de quien retira, además del RUT de la empresa. 3.- En el caso de entregar instrumentos de garantía electrónicos su devolución se realizará a través de la casilla informada por los oferentes al momento de participar en la licitación.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	junta nacional de jardines infantiles
Fecha de vencimiento:	17-12-2024
Monto:	5 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el proveedor contratado deberá presentar una garantía la cual será equivalente al 5% del valor total del respectivo contrato, la cual deberá ser extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Rut N° 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos, con una vigencia mínima de 60 días hábiles, posteriores a la fecha de término del contrato. Sera aceptado como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, pago de las obligaciones laborales y sociales, y eventuales multas, cualquier instrumento que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, en conformidad al artículo 68 del Reglamento de la Ley N° 19.886. Se aceptarán como instrumentos válidos de garantía, boleta bancaria de garantía, vale vista o depósito a la vista, póliza de seguro electrónica, certificado de fianza a la vista, como cualquier otro instrumento que asegure el cobro de la misma manera rápida y efectiva. En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el proveedor contratado deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. El envío del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Los Lagos, ubicada en calle Rengifo N° 830, de la comuna de Puerto Montt, o electrónicamente a la casilla de correo electrónica oficina_partesx@junjired.cl, y deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, se faculta a la JUNJI para obtener de oficio, según sea el caso, la validez del documento en garantía. Horario de atención Oficina de Partes Regional: Lunes a jueves: De 08:30 hasta las 17:30 hrs. Día viernes: De 08:30 hasta las 16:30 hrs. Respecto de la garantía de fiel cumplimiento contractual, la Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier error u omisión formal que se presente en el instrumento de garantía presentado, dentro del plazo previsto para su presentación. Si esta se requiere el último día de ese término, se concederán 3 (tres) días hábiles para la corrección del documento de garantía.

Glosa:	La glosa de la garantía debe indicar, “En Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y Obligaciones Laborales para la Mantención de Obras de Infraestructura para Jardines Infantiles de JUNJI, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, ID __________”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución material de boletas de garantía o vale vista entregadas como garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, se hará a través de la Unidad de Tesorería de la Dirección Regional de la JUNJI, ubicada en calle Rengifo Nº 830, comuna de Puerto Montt, ciudad de Puerto Montt, en horario de 09:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, lo anterior previa coordinación con la Unidad de Tesorería, acompañando de lo que a continuación se indica, según corresponda: 1.- Si retira el representante legal: Debe presentar extracto copia de la escritura de la empresa en donde se consigne quien es el representante legal, RUT de la empresa, y cédula de identidad del representante legal. 2.- Si retira otra persona: poder simple firmado por el representante legal, extracto de copia de la escritura de la empresa donde señale quien es el representante legal, fotocopia de cédula de identidad del representante legal y cédula de identidad de quien retira, además del RUT de la empresa. 3.- En el caso de entregar instrumentos de garantía electrónicos su devolución se realizará a través de la casilla de correo electrónico informada por los oferentes al momento de participar en la licitación.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate se preferirá aquella oferta que tenga mejor ponderación en el siguiente orden de Prelación:

Precio de la Oferta.
Porcentaje de Gastos Generales y Utilidades.
Experiencia del Oferente.
Personal a Contratar.
Multas y Comportamiento Contractual.
Jóvenes Trabajadores.
Cumplimiento de antecedentes administrativos.

En caso de mantenerse el empate se faculta a la comisión para que convenga algún medio para dirimir el empate.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 4 días hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de las siguientes casillas electrónicas smaldonado@junji.cl y/o rjsoto@junji.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El supervisor del contrato podrá solicitar en cualquier momento al contratista adjudicado durante la vigencia del contrato, acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el/los trabajadores/es o transferencias bancarias.

La JUNJI tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.

El contratista deberá acompañar al inicio de la obra una planilla (nómina) que indique los nombres de los trabajadores que se desempeñan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificación que se produzca, copia de dicha planilla deberá adjuntarse al libro de obra, así como sus modificaciones, lo cual será verificado por el Supervisor del contrato.

Sin perjuicio de ello, este órgano de la Administración del Estado también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento los certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales del proveedor.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La Comisión de evaluación, durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información ChileCompra, esto será evaluado por la comisión de evaluación y podrá eventualmente solicitarse. En el caso de solicitarse, se evaluará con nota mínima el factor de cumplimiento de antecedentes administrativos.

La evaluación de las ofertas se efectuará a través de un análisis económico y técnico de los beneficios y los costos presentes y futuros del servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Este análisis se efectuará de acuerdo con los criterios de evaluación.

Además, se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta indicadas en los anexos de estas Bases, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde el requerimiento informado a través del sistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, asignándose menor puntaje en el criterio “cumplimiento de requisitos formales”.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir