Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
|
Beneficiario:
|
Corporación Municipal de Melipilla
|
|
Fecha de vencimiento:
|
26-02-2024
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
Descripción:
|
Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que impone la contratación y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del contratista, el adjudicatario deberá entregar, como condición previa para la suscripción del contrato, una o varias garantía (s) que cumpla (n) los siguientes requisitos:
a) Debe ser irrevocable;
b) Pagadera a la vista;
c) Por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, impuestos incluidos;
d) La vigencia de dicha garantía deberá comprender el plazo de ejecución total del contrato más 60 días hábiles, como mínimo; y,
e) Debe expresarse en pesos chilenos;
Deberá además cumplir los siguientes requisitos adicionales en caso que el instrumento lo permita:
f) Tomada a nombre de “Corporación Municipal de Melipilla” R.U.T. N° 71.293.900-1.
g) Nombre y R.U.T. del tomador; y;
h) En caso que el instrumento pueda contemplar glosa, deberá incluir la siguiente glosa: “Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación del servicio de Mejoramiento General Centro de Atención Ambulatorio de Niños Anides de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores.”
|
|
|
|
Glosa:
|
Garantía de fiel y oportuno cumplimiento de la contratación del servicio de Mejoramiento General Centro de Atención Ambulatorio de Niños Anides de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La garantía será devuelta una vez que transcurra el plazo de vigencia de la misma, y que la Contraparte Técnica de la Corporación haya señalado, por escrito, su total conformidad con el servicio contratado, encontrándose además acreditado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista.
Dicha garantía podrá ser presentada a cobro cuando el contratado no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la Corporación queda, desde ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento establecido en la cláusula sobre “Procedimiento de aplicación de multas, cobro de garantía de fiel, correcta ejecución de obras y oportuno cumplimiento del contrato, y/o término anticipado”.
En caso de cobrarse la garantía a consecuencia de una multa, el contratista deberá reponerla dentro del plazo de 10 días hábiles, procediendo en caso contrario el término anticipado del contrato.
|
|
Otras Garantías
|
Beneficiario:
|
Corporación Municipal de Melipilla
|
|
Fecha de vencimiento:
|
29-07-2024
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
|
Descripción:
|
Para garantizar la correcta ejecución de las obras, una vez recepcionado el trabajo de parte de la Corporación Municipal de Melipilla, el adjudicatario deberá entregar, como condición previa a la recepción provisoria de la obra de parte de la Contraparte Técnica de la Corporación Municipal de Melipilla, una o varias garantía (s) que cumpla (n) los siguientes requisitos:
a) Debe ser irrevocable;
b) Pagadera a la vista;
c) Por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato, impuestos incluidos;
d) La vigencia de dicha garantía deberá comprender el plazo de ejecución total del contrato más 180 días hábiles, como mínimo; y,
e) Debe expresarse en pesos chilenos;
Deberá además cumplir los siguientes requisitos adicionales en caso que el instrumento lo permita:
f)Tomada a nombre de “Corporación Municipal de Melipilla” R.U.T. N° 71.293.900-1.
g) Nombre y R.U.T. del tomador; y;
h) En caso que el instrumento pueda contemplar glosa, deberá incluir la siguiente glosa: “Garantía la correcta ejecución para el Mejoramiento General Centro de Atención Ambulatorio de Niños Anides de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla”
En ambos casos en que la Garantía de Fiel y Cumplimiento, de Correcta Ejecución de la contratación esté constituida por una Póliza de Seguro, además, ésta deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero y deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, el adjudicatario deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva.
No se aceptan cheques como instrumento de garantía.
En caso que la garantía se otorgue físicamente, deberá entregarse en la Oficina de Partes de la Corporación Municipal de Melipilla, ubicada en Eleuterio Ramírez, Población Manuel Rodríguez, comuna de Melipilla.
En caso que el documento se otorgue en forma electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y deberá ser enviado al correo electrónico melanie.farias@cormumel.cl.
En caso que la garantía presentada por el oferente no cumpla los requisitos indicados, pero aun así sea cobrable por la Corporación, se procederá a la firma del contrato en el plazo estipulado, debiendo el contratista reemplazar la garantía dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la notificación de esta circunstancia por parte de la Corporación, bajo sanción de término anticipado de la contratación.
|
|
|
|
Glosa:
|
Garantía la correcta ejecución para el Mejoramiento General Centro de Atención Ambulatorio de Niños Anides de la Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Melipilla
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La garantía será devuelta una vez que transcurra el plazo de vigencia de la misma, y que la Contraparte Técnica de la Corporación haya señalado, por escrito, su total conformidad con el servicio contratado, encontrándose además acreditado el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista.
Dicha garantía podrá ser presentada a cobro cuando el contratado no cumpla con las obligaciones y/o los plazos que establecen las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la Corporación queda, desde ya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimiento establecido en la cláusula sobre “Procedimiento de aplicación de multas, cobro de garantía de fiel, correcta ejecución de obras y oportuno cumplimiento del contrato, y/o término anticipado”.
En caso de cobrarse la garantía a consecuencia de una multa, el contratista deberá reponerla dentro del plazo de 10 días hábiles, procediendo en caso contrario el término anticipado del contrato.
|
|