Licitación ID: 2904-35-LR25
CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Fecha de Cierre: 13-02-2026 12:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 44 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÒN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ
Estado:
Publicada
Descripción:
Se consulta sobre la construcción de un Centro Cultural en la localidad de Hornopirén, el terreno donde se proyecta cuenta con una superficie de 480 m2, donde actualmente se encuentra emplazado una infraestructura municipal utilizada como sede social de adulto mayor “Medallita Milagrosa”. El proyecto considera 638,40 m² de infraestructura en dos plantas y contempla tres bloques: artes escénicas, con sala y escenario para 116 espectadores, cabina de control, bodega técnica, servicios higiénicos y camarines; salas de creación, con recintos para música y baile más bodegas y servicios; y administración, con oficina, sala de reuniones, kitchenette y servicios de personal. Incluye circulaciones interiores accesibles, escalera, ascensor y acceso principal con hall y control vinculado a OIRS/boletería.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40033121
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
Unidad de compra:
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
R.U.T.:
69.252.200-1
Dirección:
21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna:
Hualaihué
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 13-02-2026 12:00:00
Fecha de Publicación: 30-12-2025 18:54:12
Fecha inicio de preguntas: 30-12-2025 19:00:00
Fecha final de preguntas: 09-01-2026 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-01-2026 14:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 13-02-2026 12:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-02-2026 13:00:00
Fecha de Adjudicación: 09-03-2026 18:48:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexos Adm
Documentos Técnicos
1.- Anexos Técnicos
 
Documentos Económicos
1.- Formulario de Oferta Económica
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Experiencia del Profesional Residente Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales 2%
2 Cumplimiento de Requisitos Formales Evaluación según tabla punto 10.1 bases administrativas especiales 2%
3 Capacidad Económica Evaluación según tabla punto 10.3 bases administrativas especiales 4%
4 Plazo de Ejecución Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales 2%
5 Experiencia de Igual Naturaleza Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales 8%
6 Experiencia Distinta Naturaleza Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales 2%
7 Precio Evaluación según tabla punto 10.4 bases administrativas especiales 80%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Ministerio de las Culturas y las Artes
Monto Total Estimado: 2787735112
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Dirección de Administración y Finanzas
e-mail de responsable de pago: jsotomayordaf@mhualaihue.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 14-05-2026
Monto: 2000000 Peso Chileno
Descripción: El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero, Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a Plazo pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto de $2.000.000 y una vigencia no inferior a 90 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 14:00 horas de la fecha de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía de seriedad de la oferta se otorgue electrónicamente, está deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicio de Certificación de dicha firma, dicho instrumento deberá adjuntarse como anexo a los antecedentes administrativos en la ficha de licitación.
Glosa: Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ”
Forma y oportunidad de restitución: El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la Municipalidad, a solicitud del representante legal del Proveedor o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento: 19-02-2028
Monto: 5 %
Descripción: Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de quince (15) días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, con una vigencia igual al plazo del contrato más 60 días corridos (mínimo). Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato. También se admitirá Certificado de Fianzas en Garantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.179, por la suma de dinero establecida en el párrafo anterior.
Glosa: “Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en Licitación Pública denominada “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ”.
Forma y oportunidad de restitución: El proceso de devolución de realizará físicamente en la municipalidad de Hualaihué, habiéndose cumplido el plazo de vigencia establecido en las presentes bases, a solicitud del representante legal del contratista o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes. En el caso de utilizarse poder, deberá presentar antecedente de respaldo.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Precio, 2° Experiencia de igual naturaleza, 3° Capacidad Económica, 4° Experiencia distinta naturaleza, 5° Experiencia del residente, 6° Plazo de ejecución y 7° Cumplimiento de Requisitos Formales).
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.