Ficha Licitación

Licitación ID: 5517-7-LE25

REMODELACIÓN OFICINAS PISO 1 SEDE ALFONSO LETELIER

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE CHILE

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1588

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Instalación o reparación de paredes	1 Unidad
Cod: 72101607	1 Unidad
SERVICIO DE OBRA MENOR DENOMINADO “REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL PRIMER PISO DE LA SEDE ALFONSO LETELIER LLONA” DE LA FACULTAD DE ARTES

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REMODELACIÓN OFICINAS PISO 1 SEDE ALFONSO LETELIER

Estado:

Cerrada

Descripción:

La Facultad de Artes de la Universidad de Chile requiere la contratación de servicios de ejecución de obra menor para el proyecto denominado: REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL PRIMER PISO DE LA SEDE ALFONSO LETELIER LLONA DE LA FACULTAD DE ARTES, ubicada en calle Compañía N°1264, comuna de Santiago. Los servicios consideran la renovación integral de oficina en un sector del primer piso de la sede Alfonso Letelier Llona. Las obras comprenden la demolición y el desmontaje de estructuras existentes, como cubrepisos, luminarias, canalizaciones eléctricas y muebles empotrados, así como la instalación de nuevos elementos, entre ellos tabiques acústicos, pavimentos flotantes, y puertas Placarol. Se implementarán mejoras en la infraestructura eléctrica y de datos para optimizar la funcionalidad del espacio, adaptándolo a las necesidades actuales de la facultad. El detalle se encuentra conforme a las especificaciones técnicas, planos y demás anexos adjuntos a las presentes bases.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE CHILE

Unidad de compra:

UCHILE FAC.ARTES Adquisiciones

R.U.T.:

60.910.000-1

Dirección:

Compañía 1264

Comuna:

Santiago Centro

Región en que se genera la licitación:

Región Metropolitana de Santiago

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 12-01-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 29-12-2025 16:39:00

Fecha inicio de preguntas: 29-12-2025 17:01:00

Fecha final de preguntas: 02-01-2026 15:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 05-01-2026 15:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 12-01-2026 16:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 12-01-2026 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 18-05-2026 10:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 31-03-2026

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita Técnica, (Compañía 1264, Stgo) 31-12-2025 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Cada Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada evaluación Administrativa. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos y necesarios para su calificación. Así, cada oferta deberá presentarse a través del Portal www.mercadopublico.cl, acompañando los siguientes antecedentes y documentos: a) Identificación del Oferente: a).1 Persona Natural (Anexo N°1–A) a).2 Persona Jurídica (Anexo N°1–B) a).3 Unión Temporal de Proveedores (Anexo N°1-C) b) Declaración jurada simple de habilidad para postular en la presente licitación: (Anexo N°2). Tratándose de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes indicados deben ser presentados por cada uno de sus integrantes. c) Declaración jurada simple de habilidad para contratar con la administración del estado: (Anexo N°3) d) Certificado de antecedentes laborales y previsionales (F30). Tratándose de una UTP, deberá presentar el documento (público o privado) donde conste dicha unión, la que deberá establecer, a lo menos, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Facultad, el nombramiento del representante o apoderado común con poderes suficientes. La vigencia de esta UTP no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado. En caso de solicitarse aumentos de plazo, si fueren procedentes se deberá prorrogar la vigencia de la UTP por un plazo igual o superior al aumento. Las ofertas que no adjunten el Anexo Administrativos antes indicados, en tiempo y forma, serán declaradas inadmisibles, quedando excluidas del proceso de evaluación de las ofertas, sin perjuicio de la posibilidad de la solicitud de aclaración que pueda efectuar la comisión evaluadora en los términos señalados en los Numerales 18.2. y 18.3. de estas bases. Programa de Integridad Cada oferta deberá contemplar los antecedentes necesarios para evaluar el comportamiento íntegro del oferente. En consecuencia, cada oferta deberá indicar si el oferente cuenta con un programa de integridad implementado y si éste es conocido por su personal y/o trabajadores/as, aportando la respectiva documentación de respaldo que se indica a continuación: a) Cumplimiento Programa de Integridad (Anexo N°7). b) Programa de integridad de la empresa. c) Medios de verificación que indiquen que se ha dado a conocer el programa de integridad a los trabajadores. En caso de omisión del anexo antes indicado, se podrá solicitar su presentación por la comisión evaluadora en los términos señalados en los numerales 18.2 y 18.3 de estas bases. Si requerida su presentación, no fuera entregado, la oferta será inadmisible.

Documentos Técnicos

1.- Cada Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada evaluación Técnica. En consecuencia, corresponderá a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos y necesarios para su calificación. Así, cada oferta deberá presentarse a través del Portal www.mercadopublico.cl, adjuntando los siguientes antecedentes y documentos: a) Experiencia de proponente en periodo 2021-2025. (Anexo N°4). b) Plazo de ejecución: deberá hacer entrega del Anexo N°5 c) Carta Gantt: deberá hacer entrega al momento de ofertar en formato libre. Las ofertas que no adjunten el Anexo técnicos N°5 antes indicados, en tiempo y forma, serán declaradas inadmisibles, quedando excluidas del proceso de evaluación de las ofertas, sin perjuicio de la posibilidad de la solicitud de aclaración que pueda efectuar la comisión evaluadora en los términos señalados en los Numerales 18.2. y 18.3. de estas bases.

Documentos Económicos

1.- Cada Oferta deberá contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada evaluación Económica. En consecuencia, cada oferta deberá presentar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.cl, debiéndose adjuntar los siguientes antecedentes y documentos: a) a) Presupuesto: Se elaborará sobre la base del Itemizado entregado por la Facultad de Artes (Anexo N°6 – Libro 1). Toda modificación (cambio de formato, cambio de unidad, omisiones o introducción de ítems ajenos al itemizado original), será causal suficiente para que la Facultad de Artes declare inadmisible la oferta. Asimismo, Se deberá entregar el detalle de costos involucrados en el porcentaje de gastos generales ofertado en el Listado General de Partidas. Adicionalmente deberán adjuntar los Anexos 6.A. Itemizado de Obras menores y 6.B Itemizado de Obras Eléctricas. (Anexo N°6 – Libro 2 y 3). b) b) Análisis de precios unitarios (APU): De todas las partidas del presupuesto, en donde se detallen – a lo menos – costo de materiales, maquinarias, herramientas, leyes sociales y remuneraciones de cada una, en formato libre e ingresados al portal junto con la oferta. Las ofertas que no adjunten los anexos económicos antes indicados, en tiempo y forma, serán declaradas inadmisibles, quedando excluidas del proceso de evaluación de las ofertas, sin perjuicio de la posibilidad de la solicitud de aclaración que pueda efectuar la comisión evaluadora en los términos señalados en los Numerales 18.2. y 18.3. de estas bases.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Cumplimiento Programa de Integridad	Según artículo 20.4: Cumplimiento de Programa de Integridad.	2%
2 Cumplimiento de requisitos formales	Según Artículo 20.1 Cumplimiento de requisitos formales	3%
3 Plazo de Ejecución de las obras.	Según Artículo 20.2.1. Plazo de Ejecución de las obras.	20%
4 Experiencia del proponente	según artículo 20.2.2. Experiencia del proponente.	20%
5 De las ofertas Económicas	Según Artículo 20.3 De las ofertas Económicas	50%
6 Inscripción en Registro de Contratistas U de Chile	Según Artículo 20.5 Inscripción en Registro de Contratistas U de Chile	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Ingresos propios



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Lorenas Contreras
e-mail de responsable de pago:	lcontrer@uchile.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de Chile, RUT N° 60.910.000-1.
Fecha de vencimiento:	30-11-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Según Artículo 24.3 Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento

Glosa:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la contratación del servicio de Remodelación de Oficinas del Primer Piso de la Sede Alfonso Letelier Llona de la Facultad de Artes y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratado

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez finalizada la vigencia del contrato y pasados los 60 días hábiles adicionales, la garantía de fiel y oportuno cumplimiento podrá ser retirada por el proveedor en la Facultad, previa recepción conforme de los servicios por parte de ésta, lo que deberá ser acreditado por la Contraparte Técnica. La Facultad de Artes no se responsabilizará por la tenencia de los documentos con posterioridad a dicho plazo o transcurridos 30 días hábiles de vencido el documento.

Otras Garantías

Beneficiario:	Universidad de Chile, RUT N° 60.910.000-1.
Fecha de vencimiento:	31-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	Según Artículo 31.3 Garantía de Correcta ejecución.

Glosa:	En la glosa se indicará que el documento garantiza la correcta ejecución de la obra menor: “REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL PRIMER PISO DE LA SEDE ALFONSO LETELIER LLONA”.

Forma y oportunidad de restitución:	Según Artículo 31.3 Garantía de Correcta ejecución.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

Según Artículo 21. RESOLUCIÓN DE EMPATE

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Según Artículo 18.2 Consultas Aclaratorias a Oferentes.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Según Artículo 18.3 Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante la evaluación.

Pacto de integridad

Según Artículo 37. PACTO DE INTEGRIDAD.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir