Licitación ID: 3898-3-LP26
MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESP
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Fecha de Cierre: 15-05-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 31
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 31 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
LA OBRA SE TRATA DE UN SENDERO INTERPRETATIVO POR SOBRE EL TERRENO NATURAL CON ESTACIONES DE DESCANSO, CONTEMPLACIÓN Y EDUCACIÓN. CONTIENE TAMBIÉN SEÑALÉTICA ACERCA DE LA IMPORTANCIA DEL HUMEDAL PARA EL ECOSISTEMA E INFORMACIÓN SOBRE SU FLORA Y FAUNA. C  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESP
Estado:
Publicada
Descripción:
EL TERRENO ES UN BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO DE 440 M2, ACTUALMENTE ES UN SITIO ERIAZO QUE, SI BIEN POSEE ILUMINACIÓN, SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN. OCASIONALMENTE SE OCUPA COMO ESTACIONAMIENTO, EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE ENCHARCA Y CONTIENE EN SU LÍMITE NORTE UN AFLUENTE DE AGUA QUE DESEMBOCA EN EL HUMEDAL Y QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MANTENER LA OXIGENACIÓN DEL ESPEJO DE AGUA. DADA LAS CONDICIONES ES UN TERRENO CON ATRIBUTOS PAISAJÍSTICOS QUE ESTÁ EN RIESGO DE CONSERVACIÓN DEBIDO AL MAL USO Y A LA NO HABILITACIÓN. SE PRETENDE QUE CON ESTE PROYECTO MÁS EL MEJORAMIENTO DEL MIRADOR SUR DE LA COSTANERA QUE ESTÁ EN CARTERA MUNICIPAL, SE CONSOLIDE EL BORDE DE ESTE CUERPO DE AGUA PARA ASÍ SALVAGUARDAR EL VALOR MEDIOAMBIENTAL E IDENTITARIO QUE TIENE ESTE HUMEDAL PARA EL BARRIO.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40068939
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Unidad de compra:
Secplan
R.U.T.:
69.231.200-7
Dirección:
Bernardo Ohiggins 596 - Futaleufu
Comuna:
Futaleufú
Región en que se genera la licitación:
Región de los Lagos
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 15-05-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 14-04-2026 15:28:01
Fecha inicio de preguntas: 14-04-2026 16:01:00
Fecha final de preguntas: 28-04-2026 10:25:00
Fecha de publicación de respuestas: 10-05-2026 10:25:00
Fecha de acto de apertura técnica: 15-05-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 15-05-2026 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 29-05-2026 16:30:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Documentos Técnicos
1.- ANTECEDENTES TECNICOS
 
Documentos Económicos
1.- ANTECEDENTES ECONOMICOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega X= (Plazo mínimo ofertado * 5)/Plazo Ofertado 5%
2 PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y ETICA EMPRESARIAL Se le otorgará un puntaje de 5 puntos a él o los oferentes que presenten el Programa de Integridad y Ética Empresarial y el Anexo N° 6, suscrito por el representante legal de la empresa, indicando que su personal conoce y aplica dicho instrumento. En el caso de UTP, este anexo N°6 debe ser suscrito por el apoderado de la UTP y debe refiriese a todos los integrantes de la UTP, en los mismos términos según se indica en el párrafo anterior. Si él o los oferentes no acompañen el referido Programa y/o Anexo N° 6, o lo presenta indicando que no existe un Programa de Integridad y Ética Empresarial en la empresa, o no adjunta el medio de verificación requerido en bases se evaluará con puntaje cero. Cumplimiento Puntaje Cumple 5 No cumple 0 5%
3 Precio X= (Precio mínimo ofertado * 90)/Precio Ofertado 90%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Recuperación de Barrios de MINVU
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 210 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: MABEL HERNANDEZ
e-mail de responsable de pago: mhernandez@futaleufu.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
Fecha de vencimiento: 29-12-2027
Monto: 5 %
Descripción: A la firma del contrato el Contratista garantizará el fiel cumplimiento de éste, mediante Boleta Bancaria, Certificado de Fianza o Póliza de Seguro de Garantía, pagadero a la vista, con carácter irrevocable, que asegure el cobro de manera rápida y efectiva. En el caso de otorgarse de manera electrónica deberá ajustarse a la ley N°19.799, sobre documentos electrónicos, firmas electrónicas y servicios de certificados de dicha firma. Deberá ser extendida a favor de la Ilustre Municipalidad de Futaleufú, Rut 69.231.200-7, por un monto cuyo valor será el 5% del valor contratado. La validez de plazo no puede ser menor a 12 meses contados desde la fecha de término del contrato. El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la Unidad Técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al Contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3. El Contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido, pagadera a la vista, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a su devolución. El Contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, por anticipo, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas para que se proceda a su devolución. Si el Contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0.3 % del monto bruto del contrato (IVA incluido), por cada día de atraso. Dicha multa será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al Contratista. Si el Contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3% del monto bruto del contrato (IVA incluido), por cada día de atraso. Dicha multa será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al Contratista.
Glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras proyecto MEJORAMIENTO PLAZA INFANTIL Y EDUCATIVA LAGUNA ESPEJO, FUTALEUFU"
Forma y oportunidad de restitución: El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la Unidad Técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al Contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del Contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En la eventualidad de registrarse empate en el puntaje obtenido por dos o más proponentes, se resolverá la prelación de las ofertas sobre la base de las siguientes consideraciones complementarias, ordenadas de modo que la anterior prevalezca sobre la siguiente y sólo se considerará esta última en el caso en que la primera no resuelva o mantenga el empate:

1  Mejor Oferta Económica

2  Menor Plazo de ejecución de la Obra

3  Mayor experiencia

4  Mejor Cumplimiento de los Requisitos Formales de Presentación

Para la evaluación de la Propuesta se considerará la documentación e información entregada por los oferentes de acuerdo con lo solicitado en las presentes Bases, así como los demás documentos de la Licitación.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y las leyes que regulan las relaciones con sus trabajadores.

Será de cargo del Contratista suministrar los elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, conforme lo dispuesto en el artículo 68° de la Ley N° 16.744 y el Decreto Supremo N° 594, sobre Condiciones Sanitarias Ambientales Básicas en Lugares de Trabajo.

El Contratista será el único responsable por accidentes que puedan ocurrir en la obra, o en acciones que se realicen para esta finalidad.

El Contratista deberá entregar previo a la iniciación de ejecución de obras, una carpeta que contenta la póliza de un seguro de accidentes para cada uno de los trabajadores y/o terceros que puedan verse afectados por la ejecución de las obras.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

12.1   La omisión, distorsión, falsificación de cualquiera de los documentos o antecedentes mencionados en las Bases y los antecedentes de Licitación serán causal para declarar inadmisible la oferta, quedando inmediatamente fuera de bases.
Pacto de integridad

El criterio de programa de integridad y ética empresarial evaluará si el oferente posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, lo cual deberá ser declarado en el Anexo N°6. En caso de que no se presente el Anexo N°6 debidamente completado y firmado, se entenderá que el oferente en cuestión no cuenta con un programa de integridad que sea conocido por su personal.

Se entenderá por programas de integridad cualquier sistema de gestión que tenga como objetivo prevenir y si resulta necesario, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones, códigos o procedimientos internos que tienen lugar en una organización, promoviendo una cultura de cumplimiento.  
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.