DOCUMENTACION PORTAL

El Oferente deberá revisar la ficha técnica y documentación anexada en el Portal Mercado Público, para la presentación de las ofertas y ejecución del contrato respectivo de la presente licitación.

REQUISITOS DEL OFERENTE PARA PRESENTAR OFERTA

Para participar de la presente licitación, el oferente deberá completar y presentar en los anexos técnicos anexados en el portal mercado público. 

En Documentos Administrativos y Técnicos, presentar:

1.- Anexo 1: Identificación del Oferente.

2.- Anexo 2: Carta Tiempo Ofertado.

En Documentos Economicos presentar:

1.- Anexo 3: Presupuesto Detallado.

En caso de existir discrepancia entre los valores ofrecidos en el Anexo Presupuesto Detallado y el valor ingresado en el Portal Mercado Público, se utilizará como valido el valor indicado en el portal, siendo este valor Neto.

VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas tendrán una validez de 90 días desde la fecha de la publicación de la licitación. Si dentro de ese plazo no se puede efectuar la adjudicación, El Servicio podrá solicitar a los proponentes, la prórroga de las propuestas. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta no será considerada en la licitación.

EVALUACION OFERTAS

La evaluación y calificación de las ofertas técnicas y económicas estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por:

- Jefe Depto. Jurídico del Servicio de Salud Talcahuano

- Jefe Depto. de Recursos Físicos del Servicio de Salud Talcahuano.

- Profesional del Depto. RR.FF. encargado técnico y administrativo del proyecto.

 O quienes los subroguen o reemplacen legalmente.

La referida Comisión estudiará, evaluará las ofertas y antecedentes para posteriormente elaborar un Cuadro Comparativo o Evaluativo de las Ofertas, considerando en su análisis todos los antecedentes exigidos a los oferentes, sean estos de carácter administrativo, técnico, legal, económico u otros.

Durante el proceso de evaluación la Comisión podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones a sus propuestas que estime necesarias para una correcta evaluación de las mismas, las que deberán ser canalizadas e informadas al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Las solicitudes de aclaraciones y sus respuestas se comunicaran a los demás oferentes, solo para efectos que estos tomen conocimientos de las mismas. El ejercicio de esta facultad no podrá implicar desequilibrios o rupturas del principio de igualdad de los oferentes y se orientara a proporcionar antecedentes para la adecuada evaluación y comprensión de las propuestas.

Con excepción de las situaciones descritas en el inciso precedente, durante el período de evaluación los oferentes no podrán mantener contacto alguno con la Comisión

De existir empate en la nota final, la comisión de evaluación determinará cual es la oferta más conveniente para los intererses y necesidades del servicio, pudiendo ser la de menor precio o la de menor plazo.

ADJUDICACION

Para la adjudicación de la propuesta la comisión procederá del siguiente modo:

Ø       El Servicio se reserva el derecho de adjudicar total o por ítem aquella oferta que a su exclusivo juicio sea más conveniente para sus intereses y necesidades, aunque no sea la de menor precio. Igualmente, se reserva el derecho de rechazar una o más ofertas, con expresión de causa y sin ningún tipo  de indemnización al oferente. A si mismo, se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta, si de la evaluación determina que no se ajusta a las necesidades del Servicio o excedieren  de su presupuesto.

Ø       La ratificación de adjudicación se efectuará a través del portal Mercado Publico mediante Orden de Compra y Resolución del Director del Servicio.

Ø       Se entenderá por aprobada la adjudicación una vez que el oferente hubiese aceptado la Orden de Compra a través del Portal Mercado Publico o haber firmado el Contrato o Resolución respectiva.

Ø       Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Comisión que los costos de dicha oferta son económicamente inconsistentes, El Servicio podrá, a través de una resolución fundada, adjudicar esa oferta, solicitándole un aumento del valor de la garantía de fiel cumplimiento, tomando como base, el precio de la oferta que le sigue.

RECHAZO DE OFERTAS

El Servicio rechazará, en forma fundada, aquellas propuestas  que no cumplan con lo exigido en la presente Ficha de Licitación.

En el evento de no presentarse proponentes, o en el caso que todos los proponentes participantes no cumplan con una o más disposiciones de estas Bases, se procederá a declarar desierto el proceso de licitación.

El Servicio se reserva el derecho de rechazar las ofertas que, no obstante cumplir con lo exigido en las Bases, no resulten ser convenientes para los intereses del Servicio. En este caso se procederá a declarar desestimadas las propuestas.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS

La Comisión de evaluación queda facultada para resolver por si sola cualquier duda o discrepancia que en el acto de apertura pueda surgir en relación con la interpretación o aplicación de las presentes Bases. 

Durante la ejecución del contrato cualquier desacuerdo entre las partes será sometido a consideración del Director, previo informe en derecho emitido por el Departamento de Asesoría Jurídica del Servicio. Lo anterior es sin perjuicio de las competencias propias de la Contraloría General de la República y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

CONTRATO

Sí la propuesta adjudicada es mayor a 1.500 (mil quinientas) UTM, se celebrará un Contrato  de Ejecución de Obra Material a Suma Alzada, entre el  Servicio de Salud  y el Adjudicatario.  Si la propuesta adjudicada es menor a 1.500 (mil quinientos) UTM, la Resolución Exenta  emitida por el Servicio de Salud Talcahuano, deberá ser firmada por el adjudicatario ante el Ministro de Fé del Servicio o ante notario publico, la cual pasará a tener el carácter de contrato.

El Contratista deberá estar inscrito y habilitado en Chileproveedores, entregar la Boleta de Garantía Bancaria a la Vista que asegure la fiel y correcta ejecución de las obras, y acreditar mediante certificado, que se encuentra adherida a un Organismo Administrador del Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales según lo establece la ley N° 16.744. (ACHS, MUTUAL).

El contrato y/o Resolución respectiva según corresponda de acuerdo al monto adjudicado deberá suscribirse a antes del primer estado de pago.

Los derechos y obligaciones que nacen de la presente licitación y de su respectivo contrato y/o resolución serán intransferibles.

Los documentos justificativos de los créditos, en favor del adjudicatario, para el pago de los servicios contratados, serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.

Los gastos notariales y de impuestos que se generen o produzcan para ser contratados, por causa o con ocasión de inscripciones en algún registro, serán de cargo exclusivo del Contratista.

El contrato comenzará a regir a contar de la fecha de la emisión de la Orden de Compra emitida a través del Sistema de Información Mercado Publico y su vigencia se extenderá hasta el momento de la devolución de la boleta de garantía de fiel cumplimiento, y en todo caso hasta el total e íntegro cumplimiento de todas las obligaciones contraídas.

Para todos los efectos de esta licitación, el Contratista fijará su domicilio en la comuna de Talcahuano.

El contrato o resolución se celebrará a suma alzada, sin reajustes, con todos los impuestos presentes o futuros con que se encuentre gravada la presente operación,  y gastos incluidos y su precio se pagará conforme a lo establecido en las presentes Bases.

PLAZO DE EJECUCIÓN

El proponente deberá considerar en su oferta el plazo que requiere para ejecutar las obras hasta su totalidad, dicho plazo será consignada en el Anexo “Carta Tiempo Ofertado”. 

Este plazo será de días corridos, contados desde el día siguiente la fecha de entrega de terreno, para cuyo efecto se levantara acta.

CESIÓN DE DERECHOS Y/U OBLIGACIONES.-

El Contratista no podrá, en caso alguno, ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en la Resolución y/o Contrato definitivo.   La infracción de esta prohibición dará derecho al Servicio para poner término anticipado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en el artículo correspondiente a la Terminación anticipada del Contrato.

Los documentos justificativos de los créditos, en favor del adjudicatario, para el pago de los servicios contratados, serán transferibles de acuerdo con las reglas del derecho común.

Durante la ejecución del contrato, y previa autorización por escrito de la Inspección Técnica, el Contratista sólo podrá efectuar aquellas subcontrataciones que sean indispensables para la realización de tareas específicas, todo lo cual será calificado por la I.T.O. En todo caso, cualquiera sea el tipo de subcontrato, el Contratista seguirá siendo el único responsable de las obligaciones contraídas en virtud del respectivo contrato suscrito con el Servicio.

El personal que contrate el Contratista, con motivo de la ejecución de los servicios materia de la presente licitación no tendrá, en caso alguno, relación laboral, ni vínculo de subordinación y/o dependencia con el Servicio de Salud Talcahuano o el Cesfam Penco, sino que exclusivamente con el Contratista.

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA.-

Ø       Inspección Técnica de la Obra

Profesionales competentes, designados por la Unidad Técnica que tendrán a su cargo la función de fiscalizar el cumplimiento del Contrato de construcción de obra en conformidad a las bases y antecedentes del Contrato. Incluye al I.T.O. y demás profesionales que designe la Unidad Técnica.

Ø       Inspector Técnico de Obra

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general por el cumplimiento del Contrato.  Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico.

Ø       Libro de Obra

Será responsabilidad del Contratista mantener, desde el día de entrega de terreno hasta la recepción de la obra,  un libro de Inspección denominado “Libro de Obra” con hojas foliadas en triplicado, bajo su custodia. La ITO tendrá acceso a él sin restricción, manteniendo los originales de cada folio ya utilizado bajo su custodia.

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Administrador de la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia de:

a)      De los avances de obras.

b)      De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al   Contratista.

c)      De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d)      De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción provisoria de ellas.

e)      De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica.

f)      De los demás antecedentes y/o instrucciones que exija la I.T.O.

g)      De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de    Electricidad y Combustibles u otros servicios o empresas externas.

h)      De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra.

i)        Las preguntas, aclaraciones o interpretaciones que solicite el Contratista a la ITO y las respuestas de éste.

j)       Las respuestas del contratista a las observaciones que se formulen.

k)      En el Libro de Obra se registrará por escrito la  ausencia de los profesionales residentes.

Toda comunicación  que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la I.T.O, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará comunicación oficial.  Por lo tanto el profesional Administrador de la Obra deberá firmar en señal de conocimiento, cada vez que se hagan anotaciones en él.

Ø       Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra (I.T.O.)

El Contratista deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O. estipule. El incumplimiento de cada orden, será sancionada con una multa igual a la establecida por atraso en el articulo 48 de las presentes bases,  incluyéndose en divo valor, las ampliaciones realizadas al mismo al momento de aplicarse la multa, y se aplicará por cada día durante el cual no sea acatada la orden, hasta un plazo máximo de 15 días corridos.

La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier sub - contratista o trabajador del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el Contratista principal por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada.

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 10% planificado y aprobado, podrá exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no sean aceptados por la I.T.O, por razones de carácter técnico siempre y cuando este no modifique las especificaciones técnicas.

La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean empleados en la obra sin su consentimiento.

El incumplimiento de lo señalado producirá el efecto que ipso facto, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna, se deje sin efecto la adjudicación procediéndose a una nueva adjudicación al oferente que siga en la licitación.

MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA

Antes de ser empleados los materiales, herramientas y maquinarias en la obra, deberá darse aviso al ITO, para que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación o rechazo.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se comprobare que el material aceptado por el ITO, ha resultado deficiente en el hecho, el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su costa la obra en que fue empleado.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

La obra de mano que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, debe ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-contratistas o proveedores, está autorizado a permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección Técnica.  Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias.

ACCIDENTES DE LA OBRA.

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, a menos que la Unidad Técnica califique el caso como extraordinario o ajeno a toda previsión o que la obra haya sido recibida definitivamente.

DAÑOS A TERCEROS.

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad del Contratista.

En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo de la ejecución de las obras.

OBLIGACIONES LEGALES

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social.

Ø       Otras obligaciones del contratista.

a) Asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al Municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato.

b) Responder por las indemnizaciones que se originen  con motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.

c) Corresponderá efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa de trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) Será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra.  Ver Bases Generales de Prevención de Riesgos.

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores.

Si eventualmente, a juicio del oferente, fuera necesario adicionar partidas que no figuren en el itemizado y ellas contribuyan para un mejor entendimiento y resolución de la propuesta, deberá solicitar su inclusión a la Unidad técnica en el periodo de consultas del Portal Mercado Público, de manera que sea la Unidad técnica quien Autorice dicha inclusión e informar a todos los participantes de la modificación del formato de presupuesto, ya que la propuesta incluirá la total ejecución de las obras hasta su terminación satisfactoria.

En la valorización de los trabajos se debe considerar los salarios, leyes sociales, seguros, implementos de seguridad, transportes materiales, equipos  y, en general, todos los gastos inherentes al tipo de trabajo a ejecutar.

Cualquier omisión que a juicio del proponente pudiera existir debe informarla a través del portal Mercado Publico.

CONDICIONES DE PAGO

El Contratista previo a la entrega de factura debe presentar a la ITO el Estado de Pago con la siguiente documentación:

• Estado de pago con el avance real de los trabajos ejecutados.
• Avance acumulado a la fecha, valorización de acuerdo al presupuesto.
•  Listado firmado por el contratista, de trabajadores correspondiente al mes en el cual se realizaron los trabajos.
• Certificados de la Inspección de Trabajo, del Instituto de Normalización Previsional o Administradoras de Fondos de Pensiones, en que se acredite que el contratista no tiene conflictos ni pagos pendientes con el personal que labora en las obras, estos certificados deben indicar expresamente su objetivo y tendrán sólo un mes de validez.
• La misma documentación del punto anterior, se exigirá en el caso de que exista relación de sub-contratación.

Sin estos certificados y antecedentes no se cursará el estado de pago correspondiente.  Los datos de facturación se entregarán al contratista favorecido previo a la emmisión de la factura.

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

1.        Una vez finalizados completamente los trabajos, el Contratista podrá solicitar por escrito a través de una carta la recepción de la obra, dicha carta deberá ser firmada por el representante legal de la empresa y el inspector técnico de Obra, adjuntando la totalidad de los documentos y antecedentes solicitados en las Especificaciones técnicas, la cual deberá ser entregada en Secretaria de Recursos Físicos del Servicio de Salud Talcahuano.

2.       La recepción será efectuada por las siguientes personas o quienes lo subroguen legalmente:

Ø       Jefe del Departamento de Recursos Físicos  del Servicio de Salud Talcahuano

Ø       Un referente técnico del establecimiento

Ø       Inspector técnico de obra

Ø       Contratista o su representante

Una vez verificado por la Comisión Receptora que la obra se encuentra efectivamente terminada, ésta dará curso a la recepción, levantando un Acta, que será firmada por los miembros presentes y el Contratista. En este caso será considerada como fecha de término de las obras la fecha que ingresó la carta solicitud de recepción firmada por el Contratista y la Inspección Técnica. Una vez firmada el acta de recepción de obras por la comisión receptora el Contratista tendrá derecho a cursar el estado de pago final

MULTAS POR ATRASO

Se establece una multa equivalente al 1,5% (uno coma cinco por ciento) del precio neto del contrato por cada día corrido de atraso. Incluidos los aumentos o disminuciones de Obra.

Con todo, las multas aquí establecidas serán acumulables con las indemnizaciones que pudieren fijar los Tribunales de Justicia por los perjuicios causados por el incumplimiento del Contratista en los mismos casos.

Por su mero transcurso se entenderá que el Contratista está en mora por el incumplimiento de los plazos establecidos sin que aquel haya cumplido cualquiera de las obligaciones pactadas, para lo cual no será necesario requerimiento judicial previo.

La aplicación de multas será sin perjuicio de la facultad del Servicio de poner término anticipado al contrato en los casos previstos en él y en estas Bases y hacer efectivas las garantías de fiel cumplimiento.

La aplicación de las multas se efectuará, administrativamente, ipso facto, de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial alguna.

AMPLIACIONES DE PLAZO

Si durante la ejecución de las obras se produjeran atrasos parciales debido a caso fortuito o fuerza mayor, el Contratista deberá presentar su justificación por escrito dentro de los 3 días siguientes a su origen. Pasado los tres días no se aceptará justificación alguna para otorgar aumento del plazo.

La unidad técnica estudiara la petición del contratista y resolverá la aceptación o rechazo que corresponda.

OBRAS EXTRAORDINARIAS

Si durante la ejecución del proyecto se presentaren obras extraordinarias, éstas no podrán superar el 10% del valor del contrato y el contratista deberá ejecutarlas.

El precio se determinará sobre la base de los precios unitarios establecidos en la oferta del adjudicatario o, a falta de algunos de éstos, se establecerán de común acuerdo.

El precio resultante se sumara al presupuesto presentado en la propuesta, y los gastos generales serán los mismos consultados en el presupuesto original siempre que no exista un aumento de plazo. En caso de existir aumento de plazo los gastos Generales se cancelarán de acuerdo al porcentaje de incidencia.

El presupuesto debe ser presentado la aprobación de la Unidad Técnica

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

Mediante Resolución fundada El Servicio  podrá poner término anticipado al contrato en cualquiera de las situaciones que se señalan a continuación:

a)      Si el Contratista es declarado en quiebra

b)     Si el Contratista se encuentra en estado de notoria insolvencia, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c)      En caso de término de giro, liquidación o disolución de la sociedad ejecutora. En tales eventos la entidad ejecutora tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos al Servicio dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.

d)     Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de las mismas.

e)      Si no ha comenzado las obras dentro de los 2 días corridos siguientes a la entrega del terreno.

f)       Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del proyecto.

g)     Si así lo exigiera el interés público o la seguridad nacional.

h)     Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato.

Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción de las indicadas en las letras g) y h), El Servicio podrá cobrar y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento administrativamente, sin forma de juicio, y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial alguna, en carácter de cláusula penal, y de acuerdo al procedimiento que corresponda según su naturaleza, y sin perjuicio de las demás acciones legales que le pudieren corresponder en contra del contratista, en el evento de que el perjuicio originado, sea mayor al valor de la mencionada garantía.

Igual efecto se producirá por el incumplimiento de cualquier obligación de las presentes bases administrativas que pasarán a tomar carácter de esenciales.

Del Procedimiento

Verificándose cualquiera de las situaciones que alude al artículo anterior, La Unidad Técnica procederá a poner término anticipado al contrato, dictando la resolución correspondiente, previo aviso al Contratista dado por escrito con 5 (cinco) días de antelación.
La resolución respectiva ordenará hacer efectivas las garantías, conservará las retenciones efectuadas y dispondrá tomar posesión de la obra con todos los materiales y  equipos que se encuentren en ella.

En todos los casos de término anticipado del contrato, se procederá a la liquidación inmediata del mismo, sin derecho a indemnización  alguna para el contratista.

Una vez que el contratista reciba la comunicación en que se le notifica la terminación anticipada del contrato, dejará de tener injerencia en la obra y no podrá retirar ninguna especie, accesorio, material o equipos sin el consentimiento o autorización expresa de la ITO

En el contrato se estipulará como evaluación anticipada de los perjuicios que el incumplimiento de las obligaciones del Contratista irrogue al mandante, una multa que será equivalente, a lo menos, al monto de las garantías entregadas y a las retenciones efectuadas conforme a lo dispuesto en estas Bases. Se dejará a salvo, en todo caso, el derecho del Servicio de Salud Talcahuano para obtener judicial o extrajudicialmente si estas sumas resultaren insuficientes, el pago del costo real de los perjuicios ocasionados, entre los cuales estará el mayor precio que signifique al mandante la terminación de la obra.

De La Continuación De Las Obras

Verificada la terminación anticipada del Contrato, el Servicio de  Salud determinará el procedimiento para la continuación de las obras y su terminación en el  más breve plazo.

LIQUIDACIONES DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva se procederá a la liquidación del Contrato, para cuyo efecto se otorgará una escritura de cancelación y finiquito del Contrato, la que será aprobada mediante resolución por el Mandante y se devolverá al Contratista las garantías dentro de un plazo de diez  días hábiles.