Ficha Licitación

Licitación ID: 584385-4-LE20

SERV. DE INSTALACIÓN Y SUM. DE PERSIANAS METÁLICAS

Responsable de esta licitación: COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 119

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Puertas de metal	1 Unidad
Cod: 30171505	1 Unidad
SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PERSIANAS METÁLICA PARA VENTANAS DEL EDIFICIO SUBTELMONTT Y FISCALIA NAVAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

SERV. DE INSTALACIÓN Y SUM. DE PERSIANAS METÁLICAS

Estado:

Adjudicada

Descripción:

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PERSIANAS METÁLICA PARA VENTANAS DEL EDIFICIO SUBTELMONTT Y FISCALIA NAVAL DE LA QUINTA ZONA NAVAL.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL

Unidad de compra:

COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL

R.U.T.:

61.979.730-2

Dirección:

AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT

Comuna:

Puerto Montt

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-09-2020 16:00:00

Fecha de Publicación: 04-09-2020 17:27:42

Fecha inicio de preguntas: 04-09-2020 17:35:00

Fecha final de preguntas: 09-09-2020 16:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 11-09-2020 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 14-09-2020 16:05:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-09-2020 16:05:00

Fecha de Adjudicación: 16-09-2020 16:44:02

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO 08-09-2020 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- Los antecedentes que a continuación se indican, deben ser presentados a través del Portal Mercado Público, debiendo ser publicados antes del cierre de la recepción de ofertas: b1) Identificación Completa del Oferente: Formato modificable adjunto en Anexo “A”, la no presentación de este docto. debidamente llenado y firmado, será motivo para que la oferta se declare inadmisible en el proceso de apertura de las ofertas. b2) Plazo de ejecución: Los oferentes informarán el plazo de entrega de las obras, según Declaración Jurada Simple adjunto en Anexo “B”. Este plazo no debe superar los quince (15) días hábiles, desde la entrega de las dependencias hasta la entrega de las obras, las ofertas que superen este plazo serán calificada con cero (0) puntos. b3) Garantía Post Entrega: Los oferentes informarán el plazo de Garantía Post Entrega, según Declaración Jurada adjunto en Anexo “B”. Este plazo no debe ser inferior a seis (06) meses, ofertas inferiores a este plazo serán declaradas inadmisibles en el proceso de apertura de las ofertas. b4) Declaraciones Juradas: Según modelos indicados en las presentes bases, según Adjunto en Anexo “B”, la no presentación de este docto. Debidamente llenado y firmado, será motivo para que la oferta se declare inadmisible en el proceso de apertura de las ofertas. b5) Adjuntar Certificado de Deuda Previsional: Formulario F30 de la Dirección del Trabajo actualizado. En el caso de mantener deuda previsional a la fecha de cierre de las ofertas y este no se encuentre regularizado, la oferta se declarará inadmisible en el acto de apertura de las ofertas. En el caso que un oferente al momento de la apertura electrónica (administrativa, técnica y económica), no presente la documentación exigida en la letra I, N° 4, b), ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, de las presente propuesta pública o éstas contengan errores, contará con un plazo máximo de doce (12) horas a contar de la hora y fecha de notificación respectiva, para presentarlos a través de la opción “Respuestas y Aclaraciones” del Portal Mercado Público, lo anterior en los términos y condiciones establecidas precedentemente y de acuerdo al artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886, sin embargo, esta situación se reflejará en la matriz de decisión respectiva.

Documentos Técnicos

1.- Los antecedentes que a continuación se indican, deben ser presentados a través del Portal Mercado Público, debiendo ser publicados antes del cierre de la propuesta: 1. Programa de trabajo (Carta Gantt) 2. Especificaciones Técnicas (Archivo adjunto en “Pdf”. Debe venir debidamente firmado) 3. Registro Contratista. Los antecedentes técnicos se consideran de carácter esencial, por lo tanto, al no estar adjuntos, la oferta será declarada inadmisible en el proceso de apertura de las ofertas.

Documentos Económicos

1.- Junto con ingresar los datos al portal, los oferentes deberán presentar su oferta económica de acuerdo a lo solicitado en el Anexo “C” Formato Presupuesto, adjunto a la presente Licitación, indicando los valores con IVA incluido en moneda nacional, los cuales deben ser ingresados en la línea de ofertas creada en el Portal Mercado Público, La cotización debe tener una validez mínima de sesenta (60) días corridos. Estos antecedentes se consideran de carácter esencial, por lo tanto, al no estar adjuntos, la oferta será declarada inadmisible en el proceso de apertura de las ofertas.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Antecedentes técnicos	Este criterio será evaluado de acuerdo a los antecedentes subidos por el oferente en el Portal Mercado Público y según lo indicado en la letra I, pto. N°4, c), y de la siguiente forma: Requisitos Cumple oportunamente No Cumple o no adjunta. Programa de trabajo. Deberá explicar cómo se abordará el trabajo, actividades a realizar, etc. 35 puntos Oferta rechazada Especificaciones técnicas debidamente firmadas 35 puntos Oferta rechazada Registro de Contratista. Deberá adjuntar certificado de Registro de Contratista. 30 puntos Oferta rechazada. El factor resultante de la operación anterior será multiplicado por 0,25.-	25%
2 Garantía Post Entrega	Este criterio será evaluado de acuerdo con los antecedentes entregados por los oferentes, en declaración jurada de la cláusula anexo “B”, de la siguiente forma: Se ocupará la siguiente fórmula para asignar ponderación al Garantía: Ponderación Garantía Post Entrega = Plazo de garantía ofertada x 100 El mayor Plazo de Garantía obtendrá el mayor puntaje y será considerado como Mejor Plazo Garantía, para la fórmula indicada. El factor resultante de la operación anterior será multiplicado por 0,10. Esta garantía no debe ser inferior a 6 meses. Ofertas que tengan un Plazo de Garantía inferior a lo solicitado serán declaradas inadmisibles.	10%
3 Cumplimiento de los requisitos administrativos	Este criterio será evaluado de acuerdo con los antecedentes entregados por los oferentes, de la siguiente forma: Requisitos Cumple Oportunamente Posterior al cierre o corrige. No cumple o no adjunta. Adjunta Anexo "A" 35 puntos 17 puntos Oferta rechazada Adjunta Anexo "B" 30 puntos 15 puntos Oferta rechazada Adjunta Formulario F30 35 puntos 17 puntos Oferta rechazada El puntaje obtenido será multiplicado por 0,10.	10%
4 Plazo de Ejecución	De acuerdo a lo indicado por el oferente en anexo “B”, para lo cual se ocupará la siguiente fórmula para asignar ponderación al plazo: Ponderación Plazo ejecución = Plazo mínimo ofertado x 100 El menor plazo obtendrá el mayor puntaje, es decir, 100 puntos. El factor resultante de la operación anterior será multiplicado por 0,20.-	20%
5 Oferta económica	Se ocupará la siguiente fórmula para asignar ponderación al precio: Ponderación Precio Ofertado = Menor Precio Ofertado x 100 El menor precio obtendrá el mayor puntaje, es decir, 100 puntos. El factor resultante de la operación anterior será multiplicado por 0,35.-	35%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	AFL



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Ariel Miranda Toro
e-mail de responsable de pago:	amiranda@armada.cl

Nombre de responsable de contrato:	Christian Cárcamo Navarrete
e-mail de responsable de contrato:	ccarcamon@armada.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2438014-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación 1.- El oferente adjudicado no podrá, bajo ningún pretexto, negociar, traspasar, ceder o delegar las obligaciones contraídas en el posterior Contrato a terceros. Por tanto, queda expresamente prohibida la cesión o traspaso del futuro Contrato o sus oblig

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	“DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”
Fecha de vencimiento:	30-03-2021
Monto:	1500000 Peso Chileno

Descripción:	No hay información

Glosa:	El oferente, adjudicado deberá entregar una garantía financiera por el “Fiel Cumplimiento del Contrato”, extendida a la vista, irrevocable, de realización inmediata, tomada por un banco con sucursal en la ciudad de Valparaíso y pagadera en la misma ciudad, por un monto en pesos, equivalente a $ 1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos) a nombre de la “DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”, RUT Nº 61.966.700-K. Ésta debe ser entregada en la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval, Departamento de A-8 “Comisaría”, ubicada en Av. Diego Portales N°2300 Puerto Montt, al momento de la firma del contrato. El oferente adjudicado deberá reemplazar la boleta de garantía de “Seriedad de la oferta” por la de “Fiel cumplimiento del contrato”. Esta boleta deberá, contener la siguiente glosa: “Garantizar el Fiel Cumplimiento del contrato y el pago de remuneraciones y previsiones de los trabajadores, ID. 584385-04-LE20". La vigencia de esta garantía será hasta la fecha de término de la Garantía Post Entrega informada por el propio oferente en el anexo “B” de la presente Licitación. Si por cualquier motivo, la vigencia del documento de garantía existente fuere insuficiente, el Oferente deberá renovarla a lo menos el antepenúltimo día hábil bancario a su vencimiento, en los mismos términos, bajo apercibimiento de hacer efectivo el documento vigente antes de su vencimiento. En caso de incumplimiento del oferente adjudicado de las obligaciones que le impone la orden de compra y contrato firmado, lo que incluye también el cumplimiento imperfecto o tardío, la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval, estará facultada para hacer efectiva esta garantía, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones judiciales que corresponden a la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval, para solicitar el cumplimiento forzado o la resolución del contrato, más la indemnización de perjuicios. También y con cargo a la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, podrán hacerse efectivas las multas y demás sanciones contractuales que afecten al oferente adjudicado. Si el Oferente adjudicado no entrega el documento de Garantía, en la forma y tiempo exigido en el párrafo anterior, se entenderá que no existe interés de su parte en mantener su oferta y que por este sólo hecho renuncia irrevocablemente a la adjudicación efectuada.

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez terminado el contrato y no procediendo causales para hacerla efectiva, esta garantía será devuelta por la Comandancia en Jefe de la Va. Zona Naval al oferente adjudicado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de igualdad de puntajes totales entre dos o más oferentes, se resolverá considerando la mejor evaluación en el criterio “Oferta Económica”, en caso de persistir el empate, se considerará la mejor evaluación en el criterio “Plazo de ejecución”, en caso de persistir el empate, se considerará la mejor evaluación en el criterio “Cumplimiento de requisitos administrativos”, en caso de persistir el empate, se considerará la mejor evaluación en el criterio “Antecedentes técnicos “en caso de persistir el empate, se considerará la mejor evaluación en el criterio “Garantía Post Entrega”.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

En el caso que un oferente al momento de la apertura electrónica (administrativa, técnica y económica), no presente la documentación exigida en la letra I, N° 4, b), ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, de las presente propuesta pública o éstas contengan errores, contará con un plazo máximo de doce (12) horas a contar de la hora y fecha de notificación respectiva, para presentarlos a través de la opción “Respuestas y Aclaraciones” del Portal Mercado Público, lo anterior en los términos y condiciones establecidas precedentemente y de acuerdo al artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886, sin embargo, esta situación se reflejará en la matriz de decisión respectiva.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir