Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases.

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases.

Debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados. Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.

El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será evaluado por la comisión evaluadora. En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo comprobante.

Esta Licitación Pública se regirá por las Bases Administrativas, Técnicas y Anexos que se publican en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl. En lo no previsto por estas Bases, se aplicarán las normas de la Ley 19.886 de Compras y Contratación Pública y su Reglamento.

Asimismo, formarán parte de las mismas, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad FORO del mencionado portal de compras.

Todas las ofertas y documentos anexos obligatorios, deberán ser presentados a través del portal mercado público.

Las ofertas que se presenten deberán ceñirse a las bases, especificaciones técnicas y otros antecedentes del proceso de licitación.

Por el solo hecho de presentarse a esta propuesta se entiende que el oferente ha estudiado todos los antecedentes y ha verificado su concordancia entre sí, de las bases, especificaciones técnicas, aclaraciones y presupuesto; también ha verificado las condiciones en las cuales debe desarrollar la entrega de los servicios y está conforme con las condiciones de lo solicitado.

De ser necesario, podrán modificarse las presentes bases de licitación, para lo cual se emitirá y publicará una resolución fundada, indicando la modificación y extendiendo el plazo de adjudicación.

En caso de no existir ofertas antes del plazo de cierre de la licitación, podrá aplazarse el cierre de la licitación por cinco días corridos desde la fecha de cierre original.

La apertura de las ofertas se realizará en forma electrónica de acuerdo con las fechas establecidas en el sistema. La sola presentación de la oferta, importará la aceptación del oferente de todas y cada una de las condiciones señaladas en las presentes bases, en cuanto les sean aplicables.

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, CONAF podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás participantes. Esto es, en tanto, no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del sistema de información. Este proceso se realizará a través de la funcionalidad de la Plataforma de Compras, www.mercadopublico.cl denominada “Aclaración de Ofertas”, el cual se ajustará al Art. 40, del reglamento de la Ley de Compras Públicas.

La cláusula de incumplimientos previos, busca garantizar que los proveedores o contratistas, realicen sus procesos con estándares éticos y de cumplimiento. No podrán participar de esta licitación, personas naturales o empresas que hayan incurrido en incumplimientos graves en faenas, durante los dos últimos años, establecidos en los siguientes puntos:

1) Cobro de boleta de garantía: Referido al cobro de boletas de garantía asociada a procesos anteriores, en un plazo de 2 años.

2) Incumplimiento de contrato: Cualquier incumplimiento de contrato que resultó un término anticipado del mismo, según el punto “o)” de la presente base, en un plazo de 2 años.

3) Multas reiteradas: La presencia de multas repetidas en procesos anteriores, en un plazo de 2 años.

Las ofertas cuyos oferentes estén involucrados en uno o más de los puntos antes mencionados, serán rechazadas en el acto de apertura electrónica de la oferta.

Se adjudicará al oferente que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de las propuestas, en los términos descritos en las presentes bases.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la autoridad competente, la que será publicada en www.mercadopublico.cl una vez que se encuentre totalmente tramitada.

No podrá ser adjudicada, bajo ninguna circunstancia, una oferta que obtenga un puntaje inferior a 60 puntos ponderados en total. Si ninguna oferta obtuviese más de 60 puntos, éstas serán declaradas inadmisibles, procediendo a declarar desierta la licitación.

En los casos en que el oferente adjudicado no acepte la orden de compra en los plazos establecidos, no entregue la garantía de fiel cumplimiento del contrato, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento, se entenderá que desiste de su realización. En tal caso, CONAF tendrá derecho a re adjudicar la adquisición de los servicios licitados, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.

Si la adjudicación de la licitación no se efectuase en el plazo indicado, ésta se podrá aplazar indicando el nuevo plazo de adjudicación.

En caso de igualdad de puntajes de diferentes propuestas, el primer factor de desempate será el criterio de evaluación “Experiencia del Oferente” que determinará la adjudicación. En caso de persistir el empate, el segundo factor de desempate será el criterio “Plazo de ejecución del servicio” que determinará la adjudicación y en caso de persistir el empate, el tercer factor de desempate será el criterio “Metodología de ejecución de las obras” que determinará la adjudicación. Finalmente en caso de persistir el empate será la primera oferta ingresada en el sistema www.mercadopublico.cl la que se adjudique la licitación.

Posterior al cierre de la licitación no se aceptará ningún tipo de antecedentes técnicos o económicos. No obstante, CONAF podrá solicitar a través del foro inverso la documentación administrativa que se haya omitido al momento de efectuar la oferta, en cuyo caso esta oferta se verá afectada en el criterio de evaluación “cumplimiento de los requisitos formales”.

Las consultas a la adjudicación podrán hacerse hasta 02 días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación al correo: marco.soto@conaf.cl

El proveedor adjudicado y el personal de su dependencia no podrán divulgar a terceros, bajo ninguna condición, el contenido del contrato y la información y/o documentación que, con motivo de su ejecución, reciba o tome conocimiento, actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, respecto a su actuar administrativo, de investigación y de gestión. Específicamente, queda prohibido al proveedor adjudicado y a su personal, divulgar o hacer pública cualquier información obtenida y/o entregada.

Una vez adjudicada la licitación pública, se procederá al envío de la respectiva Orden de Compra. En caso de que la orden de compra no sea aceptada en un plazo de 2 días hábiles, CONAF procederá a cancelar la Orden de Compra. Según lo establecido en el artículo 63 del Reglamento de Compras Públicas de la Ley 19.886.

Sin perjuicio de lo anterior y transcurrido el plazo señalado anteriormente CONAF queda facultada para efectuar el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta.

Las ofertas que cumplan con todos los requisitos formales de presentación serán evaluadas por CONAF, quien constituirá para tal efecto, una Comisión Evaluadora integrada por el Jefe Departamento de Áreas Silvestres Protegidas o quien le subrogue, el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas o quien le subrogue, la Jefa (I) del Departamento finanzas y Administración o quien le subrogue, Profesional Técnico en calidad de asesor designado por la Dirección Regional, Profesional de la sección de administración o quien le subrogue y como Ministro de Fe y asesor de la comisión la Jefa de la Unidad Jurídica o quién le subrogue.

La comisión, luego de su evaluación, emitirá un informe con el análisis de las ofertas evaluadas y su proposición para el Director Regional de CONAF.

Los integrantes de la comisión realizarán una declaración jurada sobre su ausencia de conflictos de interés en el proceso licitatorio; esto en virtud del Art. 37 del reglamento de la Ley 19.886 y el Art.62, N°6 de la Ley 18.575.

El adjudicatario deberá suscribir el contrato correspondiente en el lugar y fecha que señale CONAF.

En cualquier caso, este se firmará en un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados desde la fecha de aceptación de la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl

Para suscribir el contrato el adjudicatario debe estar inscrito en el Registro de Proveedores.

En caso de que el proveedor que resulte adjudicado no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración (Registro de Proveedores), deberá inscribirse dentro del plazo de 5 días hábiles, contados desde la adjudicación.

Para la confección del contrato el adjudicatario deberá acompañar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la adjudicación, la documentación necesaria para la confección de éste. Previo a la firma del contrato, si el adjudicatario es una sociedad, deberá entregar a CONAF los siguientes antecedentes, a menos que éstos se encuentren disponibles en el Portal www.chileproveedores.cl

1)Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de la sociedad y de sus modificaciones.

2)Constancia de la inscripción del extracto y publicación en el diario oficial y modificaciones, si las hubiere.

3)Certificado de vigencia de la sociedad.

4)Documento que acredite personería y facultades del o los representantes legales con vigencia.

Si el contrato no se suscribe por la no entrega de la documentación señalada, no entrega de la garantía de fiel cumplimiento de contrato o por desistimiento por parte del adjudicado u otra causal, CONAF quedará en libertad de acción para licitar nuevamente o bien re adjudicar la licitación a otro oferente que le siga en puntaje de acuerdo con la evaluación de las propuestas, quien deberá cumplir con las exigencias establecidas en las bases de la licitación.

La redacción del contrato será efectuada por CONAF, siendo su tenor conocido por el adjudicatario, con anterioridad a su firma, a fin que manifieste su conformidad u observaciones.

Las presentes bases de licitación, sus anexos y la oferta de adjudicado, formarán parte integrante del contrato a suscribir.

El contrato que se suscriba para formalizar el servicio descrito en esta licitación no podrá ser cedido ni transferido a un tercero bajo ningún título.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato asegurará el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en él, las bases y sus anexos y, en especial, de las obligaciones que se indican a continuación:

1)Ejecutar las actividades indicadas en el contrato, de acuerdo a los estándares de las actividades indicados en las bases y oferta técnica adjudicada.

2)Responder por daños y perjuicios que se ocasionen a bienes y/o inversiones existentes en el predio.

3)Incumplir por parte del contratista el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores.

4)Cumplir con la totalidad de lo señalado en las respectivas bases de licitación y en la oferta del proveedor.

 El incumplimiento de éstas y otras obligaciones establecidas en el contrato hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía indicada, pena que corresponde a la evaluación anticipada de los perjuicios producidos, sin necesidad de ningún otro trámite judicial ni extrajudicial. No obstante, de que se haya hecho efectiva la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y se decida por parte de CONAF, continuar con el mismo proveedor del servicio, éste deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento en los mismos términos iniciales establecidos en las bases.

Toda controversia, divergencia o dificultad que se suscite entre el proveedor y CONAF, respecto del cumplimiento, incumplimiento, interpretación, validez, nulidad o cualquiera otra cuestión o consecuencia relacionada, tanto respecto de alguna cláusula del contrato o de las Bases referidas, que no pueda ser resuelta directamente por las partes, quedará sometida a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia de la comuna y ciudad de Viña del Mar.

CONAF podrá poner término anticipado al contrato, por las causales que se indican a continuación, las que no son de carácter taxativo:

1. Cualquier incumplimiento a las obligaciones establecidas en las respectivas bases de licitación y al respectivo contrato, facultará a CONAF para dar término anticipado al contrato, mediante carta certificada enviada al domicilio del proveedor, indicado en la oferta, con 15 días corridos de anticipación.

2. El contrato puede terminar por mutuo acuerdo de las partes involucradas.

3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores y en general cualquier incumplimiento de las obligaciones laborales. (Ley 20.123 - Regula Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios).

4. En caso de muerte, declaración de quiebra o incapacidad sobreviviente del adjudicatario.

5. Cancelación o extinción de la personalidad jurídica.

6. Provocar por negligencia del personal del adjudicatario, daños a la propiedad de CONAF o de funcionarios de ésta.

7. Inhabilidad del proveedor en el portal Chile proveedores durante la ejecución del servicio.

8. Si el adjudicatario acumulara más de tres multas en el primer tercio del periodo de faenas.

9. Por no entrega o renovación de garantías.

10. Cuando el contratista no acate las observaciones efectuadas en el Libro de Obra, de acuerdo a procedimiento de aplicación de multas.

11. Cuando el contratista no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas u ofertadas.

12. Por demora por más de 05 días hábiles en la iniciación de los trabajos, desde la fecha de entrega de terreno.

13. Por atraso injustificado en la entrega de la obra, de más de 10 días hábiles, de conformidad a lo establecido en el procedimiento de aplicación de multas letra c

14. Por declaración de quiebra, o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

15. Por no facilitar, cuando CONAF así lo solicite, los documentos sobre las imposiciones y comprobante de pago de remuneraciones, contratos, libros de asistencia u otros necesarios, de la totalidad del personal dependiente del adjudicatario.

16. Cuando por negligencia del personal del adjudicatario, y/o por sus contratistas, subcontratistas y trabajadores de éstos, provoquen un incendio en dependencias de las obras que se están ejecutando.

17. Cuando el contratista no anule factura emitida previo a la autorización por el Administrador del Contrato del “Informe de Recepción Conforme”, según lo indicado en la cláusula “Forma de Pago”.

18. Cuando se produjere un atraso injustificado de un 30% o más con respecto al avance de las obras según el avance comprometido en la Carta Gantt, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente por cada día de atraso en la entrega de la obra, según lo establecido en el procedimiento de aplicación de multas, letra f.

Cualquiera de estas causales hará incurrir al adjudicatario en el cobro total de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, a excepción de los números 2 y 4.

En el caso que el adjudicatario sea una unión temporal de proveedores (UTP) y concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Inhabilidad sobreviniente de uno de los integrantes de la UTP en el registro de proveedores, que signifique que la UTP no pueda continuar ejecutando el contrato con los restantes miembros en los mismos términos adjudicados.

b. De constatarse que los integrantes de la UTP constituyeron dicha figura con el objeto de vulnerar la libre competencia. En este caso, deberán remitir los antecedentes pertinentes a la fiscalía nacional económica.

c. Retiro de algún integrante de la UTP que hubiere reunido una o más características objeto de la evaluación de la oferta.

d. Cuando el número de integrantes de una UTP sea inferior a dos y dicha circunstancia ocurre durante la ejecución del contrato.

e. Disolución de la UTP.

1) En caso de los incumplimientos mencionados anteriormente, CONAF enviará una carta certificada a la dirección indicada en el contrato, comunicando las causales y la intención de poner término anticipado al contrato.

2) El proveedor, tendrá un plazo de 5 días hábiles, desde el envío de la carta certificada, señalado precedentemente, para efectuar sus descargos por correo electrónico dirigido al Sr. Director Regional, a la casilla de correo electrónico oficina.partes.valparaiso@conaf.cl con copia al Administrador del Contrato a la casilla de correo electrónico marcelo.perez@conaf.cl

3) Una vez transcurrido el plazo, para realizar los descargos, la corporación emitirá una resolución fundada informando lo resuelto.

4) Respecto de la resolución, el proveedor dispondrá de los recursos establecidos en la Ley 19.880.

Se procederá a elaborar el finiquito del contrato, previo informe técnico de recepción conforme por parte del Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas o quien lo subrogue.

Al término del servicio el adjudicatario será el responsable de retirar la faena y todos los desechos producto de la misma en un plazo no mayor de 10 días hábiles a contar del término del contrato.

El contrato podrá ser prorrogado por caso fortuito o fuerza mayor o razones fundadas, situación que deberá ser evaluada por CONAF, quien podrá otorgar un nuevo plazo en concordancia al plazo máximo de ejecución del programa dispuesto por el Gobierno Regional.

La prórroga se regirá de acuerdo a los mismos términos establecidos en el contrato original, sin que ello se traduzca en un aumento del monto adjudicado. De producirse esta prórroga, el adjudicatario deberá reemplazar la garantía de fiel cumplimiento de contrato ampliando su vigencia por el plazo que contemple la prórroga, a menos que se trate de documentos sin fecha de vencimiento estipulado, caso en el cual no será necesario su reemplazo y se mantendrá en custodia por CONAF hasta el plazo señalado en las bases de licitación.

Cabe señalar que CONAF podrá modificar de común acuerdo con el oferente seleccionado, el contrato ya suscrito si así lo requiere, siempre que existan circunstancias o características fundadas de ejecución y que dichos cambios no se refieran a cláusulas esenciales del mismo.

Si se produjeren variaciones en las necesidades institucionales durante la vigencia del contrato, será la Corporación Nacional Forestal quien autorice  a través de resolución todas las modificaciones del contrato ya sea de monto o plazo previa solicitud de la Unidad Técnica y autorización del Gobierno Regional. En caso de aumento de obras que involucren aumentos de recursos, estos deben ser debidamente justificados y deberán corresponder a obras imprevistas que no fue posible de estimar con los antecedentes del proyecto. Este aumento podrá ascender hasta el 10% del monto y plazo total del contrato. En este caso, el aumento deberá ser autorizado por el Mandante y dependerá de la disponibilidad presupuestaria.

La Corporación Nacional Forestal, previa autorización del Gobierno Regional podrá autorizar modificaciones del proyecto, en diseño, volumen de partida, en materialidad y especificaciones técnicas sólo si la modificación es estrictamente necesaria para la correcta ejecución de la obra, pudiendo esta modificación realizarse a costo cero. Es decir, se podrán compensar partidas por reducción, aumento o modificación de obras de manera que el costo total final sea igual a “cero”. Será necesario un estudio de precios de la o las partidas que  serán compensada a costo cero. Valores que deberán ser consistentes con los precios unitarios presentados por el oferente.

Para solicitar aumento, disminución, modificación o incorporación de obras nuevas el Contratista deberá justificar cada partida con antecedentes técnicos, administrativos y financieros que respalden los argumentos que hacen necesaria la acción. La solicitud será presentada al Administrador del Contrato y consignada en el libro de Obras, será el Administrador del Contrato el responsable de gestionar las autorizaciones y aprobaciones correspondientes, si considera pertinente la solicitud.

Serán consideradas como infracciones al contrato, y podrán ser sancionadas con multas y/o en la forma que en cada caso se indica, las siguientes situaciones o incumplimientos, los que no son taxativos:

1. Atrasos en el inicio del servicio licitado o rendimientos comprometidos, según lo comprometido en Anexo N° 10 (carta gantt), salvo modificaciones acordadas con CONAF. Multa 1 UF/día

2. Causar daño o perjuicio de carácter menor según calificación de CONAF, en los recursos naturales, bienes e inversiones existentes en la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Multa 3 UF por evento.

3. Provocar amago o incendio forestal por ejecución de soldadura de metales u otros procedimientos que pudieran ser peligrosos realizarlos en terreno pudiendo provocar incendios. 25 UF, sin perjuicio de acciones legales que lleve a cabo CONAF contempladas en la Ley N° 20.653.

4. Incumplimientos identificados, a través de registros de terreno de los supervisores de faena de CONAF, en las siguientes situaciones:

a) Incumplimiento de prescripciones de manejo de maquinaria, herramientas, movimiento de tierra durante las faenas, que causarán daños materiales e inmateriales. 1 UF/día según se mantenga la situación detectada.

b) Incumplimiento de las prescripciones de tránsito en sendero y terreno vegetacional de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, que se deben aplicar en la ejecución de la faena. 1UF/día por cada situación detectada.

c) Incumplimiento del estándar técnico comprometido en las bases de licitación y oferta presentada con énfasis en prevención de efectos del entorno. 2 UF/por cada día de situación detectada.

d) En caso de no acatar las observaciones establecidas en el Libro de Obra por el Administrador del Contrato en el plazo indicado se aplicará una multa de 2 UF/por cada observación establecida. En caso de perseverar en el mismo incumplimiento, se procederá a multar nuevamente aumentando al doble el valor de la multa anterior. En caso que el contratista continúe desatendiendo las observaciones consignadas en el Libro de Obras, procederá el término anticipado del contrato por incumplimiento y el cobro de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

e) Por cada día hábil de atraso en la entrega total de la obra, de acuerdo al plazo de entrega estipulado en su oferta y que comienza a contar desde la Entrega de Terreno. La multa aplicada ascenderá a 2 UF/por cada día hábil de atraso y hasta 10 días hábiles, luego de esto se podrá poner término al contrato, salvo eventos de fuerza mayor, que la Corporación se reserva el derecho de calificar.

g) Por incumplimiento del Programa de Trabajo o Carta Gantt. Si el contratista no cumpliera con el programa de trabajo, y en el caso de producirse uno o más atrasos injustificados con una diferencia superior al 15% entre lo programado y lo ejecutado, de acuerdo al informe del Administrador de Contrato, se le aplicará una multa de 1% sobre el monto NETO del contrato, salvo causas de fuerza mayor.  El adjudicatario está obligado a cumplir, durante la ejecución de la obra, con los plazos por partidas estipulados en el “Programa de Trabajo” correspondiente, y si se produjere un atraso injustificado de un 30% o más con respecto al avance de las obras consultadas en el mencionado programa, se podrá poner término anticipado al contrato, sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente por cada día de atraso en la entrega de la obra. El adjudicatario podrá realizar ajustes en el Programa de Trabajo durante la ejecución de las obras hasta en 3 ocasiones distintas, que en ningún caso estos ajustes podrán implicar un aumento del plazo del contrato.

Cuando el oferente incurra en incumplimiento de la contratación del porcentaje (%) de mano de obra local propuesto de acuerdo al Anexo N°8. La multa aplicada será de 10 UF/ por trabajador no contratado de la localidad respecto a la metodología de trabajo ofertada en el Anexo N°9.

Las multas aplicadas y confirmadas serán de carácter acumulable y se descontarán en la facturación del siguiente estado de pago. El proveedor estará obligado a efectuar el descuento en la factura por el concepto de multa, en la oportunidad que se realiza la facturación en pago por el avance del servicio, CONAF informará el valor que corresponda al proveedor.

En caso de que el adjudicatario incurra en uno o más incumplimientos mencionados anteriormente, CONAF lo registrará y comunicará esta situación a través de un acta emitida por el Administrador del Contrato, la cual será enviada vía correo electrónico al adjudicatario.

La aplicación de las multas será informada al adjudicatario a través de correo electrónico indicado en la oferta. El proveedor, tendrá un plazo de 48 horas, desde la recepción del correo, para efectuar sus descargos por correo electrónico dirigido al Sr. Director Regional, a la casilla oficina.partes.valparaíso@conaf.cl y con copia obligada al Jefe del Departamento de Áreas Protegidas, Administrador del Contrato, a la casilla marcelo.perez@conaf.cl. Una vez transcurrido el plazo para realizar los descargos, se hayan o no efectuado, la corporación emitirá una resolución fundada informando lo resuelto.

Respecto de la resolución, el proveedor dispondrá de los recursos establecidos en la Ley 19.880. Si procediere la aplicación de la multa, ésta será descontada de la facturación del mes respectivo.

El oferente adjudicado, sólo podrá emitir su factura una vez que se haya aprobado el informe de recepción conforme, previa visita en terreno visada por Jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la Región, para constatar los progresos acorde a cada informe técnico de avance presentado por el adjudicatario.

En el caso de una UTP, será el representante de la misma, indicado en el documento de su constitución, quien deberá emitir la factura respectiva para cursar los estados de pagos que generen la ejecución contractual.

La factura debe ser emitida electrónicamente según la normativa vigente del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La factura deberá indicar el ID de la orden de compra, en campo folio de la referencia de la factura (801 formato SII).

La factura debe ser publicada dentro de las 72 horas desde su emisión al correo electrónico windte_dte@custodium.com.

El pago se hará contra la aceptación de la factura electrónica por parte de CONAF. El pago se efectuará dentro de los 30 días corridos siguientes a la fecha de aceptación de la factura respectiva. En la factura se debe indicar el número de la orden de compra en el campo folio de ésta y en la referencia el nombre del “Programa Protección, Valorización y Conservación de Recursos Naturales y Culturales del Parque Nacional La Campana y Reserva Nacional Lago Peñuelas”, código BIP N° 40045969, para que pueda ingresar al proceso de pago de CONAF.

La factura será aceptada por CONAF previo envío de parte del contratista del F-30 (certificado de antecedentes laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo) y F30-1 (certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo). De no presentar la documentación señalada precedentemente la factura será rechazada.

Las facturas emitidas deben corresponder a la misma persona o empresa que suscribe el contrato.

En caso que los antecedentes acompañados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.

Los estados de pago serán según Estados de Avance definidos en la propuesta de programación financiera (Anexo N°12), y de acuerdo al avance físico de la obra según lo indicado en la metodología de medición de estado de avance (Anexo T N°11). Los estados de pagos enviados a  CONAF deberán adjuntar los siguientes antecedentes:

a) Informe de Avance ejecutado, con carátula tipo que le instruirá el Administrador del Contrato de CONAF para su llenado, debidamente visada por el Inspector de CONAF, por el Administrador del Contrato y por el Contratista, en el que se detalla el avance físico y financiero que presente el proyecto de acuerdo al programa de trabajo presentado por el Contratista.

b) Informe favorable del Administrador del Contrato y del Prevencionista de Riesgos, dando cuenta de todos los aspectos contenidos en el Reglamento especial para empresas contratistas y sub –contratistas de seguridad y salud en el trabajo, y su respectivo Instructivo de aplicación.

c) Certificado de la Dirección del Trabajo que dé cumplimiento de las obligaciones laborales, para estados de pago, del mes inmediatamente anterior a la fecha del estado de pago que se solicita, que acredite que la empresa contratista no tiene deudas con el personal y trabajadores a su cargo que participen directamente del proyecto.

Se tendrá en consideración que el Contratista emitirá la factura correspondiente sólo una vez autorizado y visado por el Administrador del Contrato de acuerdo al “Informe de Avance ejecutado”, debiendo quedar claramente establecida la fecha de aprobación del Informe. El “Informe de Avance Ejecutado” deberá contar previo a su autorización con el Informe Favorable del Prevencionista de Riesgo  y el certificado de la Dirección del Trabajo, solicitados en las letras b y c del párrafo anterior.

La CONAF estará facultada para poner fin anticipado del contrato si el contratista emite factura antes de autorizado el “Informe de Avance ejecutado” por el Administrador del Contrato y no corrige la situación anulando la factura emitida previo a la aprobación del Informe de Avance ejecutado.

El Contratista deberá comunicar formalmente a través de un correo electrónico dirigido al Jefe del Departamento de Áreas Protegidas, Administrador del Contrato, a la casilla marcelo.perez@conaf.cl, con copia al Jefe (I) de la Sección Administración, casilla marco.soto@conaf.cl para verificar la correcta emisión de cada factura que sea factorizada. En el asunto del correo deberá indicar el Nro. de la Factura, monto y estado de pago correspondiente.

La Unidad Técnica procederá a la gestión del pago correspondiente al Contratista sólo cuando se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo “Plan de pago del Servicio”  de las presentes Bases y al Artículo 75° del Reglamento de Compras Públicas.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

●        El adjudicatario responderá por sus hechos, omisiones y por los de sus trabajadores. Asimismo, el adjudicatario asumirá la señalada responsabilidad respecto de todas aquellas personas que ingresen al predio por cuenta de aquél, bajo cualquier título.

●        Será obligación del adjudicatario disponer de un supervisor general de la faena de contratación directa de la Empresa, que actúe como un representante con permanencia diaria en las faenas que se ejecuten con motivo de la presente licitación, a fin de que CONAF, a través de sus funcionarios pueda entenderse, solucionar problemas que se presenten y notificar al adjudicatario de incumplimientos y disconformidades. El adjudicatario deberá  identificar ante CONAF  a su  representante en terreno, quien debe tener capacidad de resolución y decisión para planificar, programar e informar previa y oportunamente a CONAF, toda clase de novedades que afecten el proceso. El representante o supervisor general será un profesional competente en la materia, es decir, un profesional titulado de arquitecto, ingeniero constructor o constructor civil.

●        El adjudicatario deberá disponer el espacio de trabajo adecuado para ejecutar el servicio adjudicado.

●        El adjudicatario deberá informar ante CONAF, toda clase de novedades que afecten el proceso.

●        En el caso que el adjudicatario contrate los servicios de terceros para la ejecución del servicio, las obligaciones estipuladas en las presentes bases serán de cumplimiento obligatorio para ellos, lo que no exime de las obligaciones contractuales al adjudicatario. CONAF no contraerá ningún vínculo laboral con los trabajadores que participen en el servicio. CONAF, podrá solicitar el libro de asistencia y contratos de trabajo de los trabajadores que participan en la obra.

●        Ante cualquier problema que se suscite con terceros, se deja expresamente establecido que la relación contractual es entre CONAF y el adjudicatario.

●        La vigilancia de las instalaciones que realice el adjudicatario, así como de los bienes y productos que permanezcan en el lugar de la faena, son de exclusiva responsabilidad del adjudicatario. En su caso, la nómina del personal de vigilancia debe ser informada oportunamente al supervisor de faena CONAF, quien informará a las instancias pertinentes.

●        Se deberá entregar e instruir al adjudicatario y sus trabajadores (nómina) sobre la Normativa de permanencia y antecedentes generales para personal externo en faenas en la Reserva Nacional Lago Peñuela, en especial el uso del fuego en todas sus formas (Ley 20.653) incluído fumar. Dicha normativa es de conocimiento de la unidad, por lo que, todos los Guardaparques están facultados para supervisar el cumplimiento de esta normativa.

●        El adjudicatario deberá cumplir con el procedimiento de seguridad y medioambiente que establece las obligaciones y responsabilidades, que en estas materias debe cumplir toda empresa y que se encuentran señaladas en el Manual de Implementación de Procedimientos de Seguridad y Medioambiente de Empresas Colaboradoras, documento que será entregado formalmente al adjudicatario en reunión de inicio del servicio licitado (entrega de faena) y que será exigible además a todo su personal.

●        Al término de la faena, el adjudicatario deberá entregar el área usada con sus instalaciones libres de todo residuo sólido o líquido que pueda generar un impacto ambiental y entregar el sector en las mismas condiciones en que lo recibió al inicio del contrato del servicio.

●        El adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que emanen del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”.

●        Además, el adjudicatario deberá dotar sin costo para los trabajadores, de los elementos de protección necesarios para proteger su integridad física de acuerdo con el tipo de faena.

●        Todo cambio de personal, debe ser informado previamente y autorizado por escrito por CONAF.

●        El adjudicatario deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que impone la Ley 16.744 sobre el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, sus decretos y reglamentos, además de las disposiciones legales vigentes en materia de las actividades a realizar.

●        El adjudicatario velará por la correcta ejecución de los trabajos, de tal forma que se ejecuten sin accidentes, impactos y/o daños a la salud de las personas y al medioambiente.

●        No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, ni sustancias psicotrópicas, ni cualquier otro tipo de droga, así como tampoco, trabajadores del adjudicatario en estado de ebriedad o bajo el efecto de drogas al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

●        Al término del plazo establecido como término de la faena, el adjudicatario dispondrá de 10 días hábiles (incorporado en el plazo total), adicionales al plazo del término de la faena, para ejecutar todas aquellas actividades relacionadas al abandono de faena. Entre estas actividades se encuentran:

• Retiro de todo el personal desde el sitio.
• Retiro de los implementos y herramientas utilizadas en la faena propia del adjudicatario.
• Retiro de todo el material de cercos antiguos y sobrante de las faenas realizadas.
• Eliminación de desechos sólidos y líquidos, etc.

Los trabajadores que intervengan en la prestación del servicio, serán dependientes exclusivos del oferente adjudicado, correspondiendo a éste cumplir las obligaciones legales, previsionales, laborales y otras que le correspondan en cuanto empleador, conforme a la legislación vigente. Por tanto, CONAF no tiene ni tendrá ningún vínculo laboral ni ninguna especie de relación contractual con estos trabajadores.

El proveedor adjudicado deberá dar cumplimiento fiel y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123, que  “Regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios” y el artículo 76° del Reglamento de Compras Públicas de la Ley 19.886. Para lo anterior, deberá observar la normativa contenida en el “Reglamento Especial para Empresa Contratistas y Subcontratistas de la Corporación Nacional Forestal”, el cual será entregado por CONAF al momento de la celebración del respectivo contrato y/o en la reunión de inicio de faena.

Para ilustración del oferente, se señalan a continuación los documentos que deberá obligatoriamente, al momento de la entrega del terreno y/o suscripción del contrato exhibir: 

1. Listado del personal que va a realizar el trabajo subcontratado.

2. Contratos de Trabajo del personal que va a participar en el trabajo a ejecutar bajo subcontratación.

3. Carta Gantt de actividad a realizar por el subcontrato.

4. Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal.

5. Registros de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos expuestos (ODI).

6. Matriz de Evaluación de Riesgos de la Faena a realizar.

7. Reglamento para Empresas Contratistas.

8. Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad.

9. F-30 (Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo) y F30-1 (Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo).

10. Certificado de afiliación a Organismo Administrador Ley.

11. Certificado de Accidentabilidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.

12. Certificado de Siniestralidad, emitido por el Organismo Administrador Ley.

Los incumplimientos de esta normativa por parte del contratista, constatados por CONAF, podrán dar lugar al término anticipado del contrato y al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa constancia de dichos incumplimientos o de irregularidades contenidas en la Ley N° 20.123.

El proveedor debe velar por el correcto uso de toda la implementación de seguridad, para el personal de su dependencia. Así mismo, deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar accidentes ocurridos por causa de los trabajos licitados.

CONAF solicitará a la empresa o persona natural adjudicada el cumplimiento de las obligaciones legales para con sus trabajadores. El proveedor deberá entregar los antecedentes laborales y previsionales de los trabajadores que participan directamente en el servicio. Esta documentación será solicitada para el pago de la factura correspondiente.

En caso que los antecedentes acompañados por el proveedor no sean suficientes, CONAF se encuentra facultada para ejercer los derechos que establece la Ley N° 20.123 sobre subcontratación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nº 20.393 y demás normas atingentes, que establecen la responsabilidad penal de las personas jurídicas y naturales en los delitos de colusión, uso de información privilegiada, cohecho-soborno, corrupción, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, asociación ilícita, apropiación indebida, negociación incompatible, administración desleal, contaminación de aguas, veda de productos, pesca ilegal de recursos del fondo marino y procesamiento, almacenamiento de productos escasos, como también en relación a aquellos delitos que se incorporen en lo sucesivo en la citada Ley; las partes declaran rechazar cualquier actividad vinculada a dichos ilícitos.”

Asimismo, y en el marco de la aplicación de la Ley 20.393, se adjunta al presente Anexo N° 5 Declaración Jurada sobre Sistema de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios, para firma de los oferentes y su incorporación como anexo a su propuesta en la licitación.

La Corporación Nacional Forestal y el proveedor adjudicado/a, o la organización, según corresponda, con el fin de promover una adecuada implementación y desarrollo de las actividades descritas en el convenio/contrato establecen las siguientes obligaciones recíprocas:

1.- Respetar y promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria.

2.- Respetar y promover, entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/funcionarios de ambas organizaciones, comportamientos acorde con las disposiciones legales vigentes en Chile (Ley Karin 21.643), evitando todo tipo de hechos de carácter irregular, malos tratos, hostigamiento o acoso de cualquier tipo, entre otros.

3.- Generar relaciones de respeto al interior de las dependencias de ambas organizaciones, procurando un ambiente grato y sana convivencia entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/os, para lo cual deberá promoverse la utilización de un lenguaje correcto, esto es, no discriminatorio y respetuoso. En este sentido, no está permitida la utilización de términos que resulten despectivos, denigrantes, hostiles, ofensivos o humillantes en relación con la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, aun tratándose de bromas o chistes.

4.- En general, adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes destinadas a promover el respeto y trato digno entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/os, para lo cual se establece que frente a conductas irregulares por parte de alguna/o, la institución respectiva, deberá informar de manera inmediata a la contraparte, con el fin de establecer las medidas pertinentes.

Para estos efectos, se entenderá por “Discriminación arbitraria”, de acuerdo a la Ley N°20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.

GENERALIDADES

Las presentes especificaciones reglamentarán la ejecución de las obras del proyecto “RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN SENDERO INCLUSIVO LAS ORQUÍDEAS” ubicado en la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Región de Valparaíso.

El encargo general consiste en reconstruir e implementar un sendero de 1.675 mts lineales aproximadamente, con ruta accesible de 728 mts y ruta asistida de 947 mts, con sus respectivas estaciones, descansos, pérgolas, estacionamiento y cierre perimetral.

Para efecto de complementar las presentes especificaciones técnicas con las bases técnicas de la licitación, el Administrador del Contrato será denominado como “Contraparte Técnica” y el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas será denominado como “Inspector de las Obras”.

El sendero se puede identificar en el Google Maps en el siguiente enlace: https://goo.gl/maps/XFZjCoHzmYVaoJVf6

Las presentes especificaciones técnicas serán en lo relativo la base para la reconstrucción del sendero inclusivo y complemento para la actualización de los planos.

Los planos con las presentes especificaciones técnicas, regularán la correcta y cabal ejecución de todas las partidas señaladas y descritas en cuanto a sus procesos constructivos, uso de materiales y equipos. Las obras deberán ser entregadas en perfectas condiciones de uso.

En todo caso, todos los materiales y equipos incorporados al proyecto, que ingresen a la obra, se entenderán de primera calidad en su género, nuevos y contarán con V°B° de la inspección Técnica de Obras, la que podrá solicitar las debidas certificaciones en caso de dudas en sus calidades.

En general, los planos de detalles son un complemento de las especificaciones técnicas.

Las anotaciones en el “LIBRO DE OBRA” (manifold) prevalecen sobre los planos en general y sobre las especificaciones técnicas. Las anotaciones en el libro de obra no serán motivo de aumento de obra.

Estas especificaciones se entenderán como mínimas, de manera que cualquier omisión en éstas no liberará al contratista de ejecutar los trabajos conforme a las normas técnicas establecidas.

Cualquier asunto no aclarado en las especificaciones y/o planos, deberá ser resuelto por la inspección técnica de la obra.

Planos y Especificaciones. Son absolutamente complementarios y basta que un elemento o material esté especificado o mencionado o descrito o dibujado, en cualquiera de estos documentos para que su cotización, incorporación a la propuesta y colocación en obra sea obligatoria por parte del contratista, sin aumento del monto de la propuesta ya aceptada.

Es obligación dar cumplimiento a toda la normativa que se encuentre vigente al momento de la licitación y que tenga relación con todas y cada una de las partidas y proyectos entregados para el estudio de la oferta o que hubiese sido entregados por medio de aclaraciones o cualquier otro medio de carácter formal.

La construcción debe contar obligatoriamente durante todo el proceso de ejecución con su respectivo libro de obras, indicando los datos del propietario, obra, constructor, monto del contrato, etc.

El contratista deberá conformar su equipo de trabajo para el servicio ofrecido en su propuesta técnica, haciéndose cargo de sus implementos requeridos, necesidades y traslados, como cualquier otro punto que sea necesario.

Prescripciones seguridad y desarrollo de la faena:

●   Todas las faenas y lugares de acopio deberán ser señalizadas con cintas.

●  En la ejecución de los trabajos, el contratista deberá tomar las medidas de seguridad necesarias para la protección de su propio personal, de los transeúntes y de la propiedad ajena, de acuerdo a lo indicado en las normas de seguridad en el trabajo (Nch 348, 349, 436 y 438).

El equipo mínimo de trabajo deberá contemplar:

El proveedor contratado deberá conformar su equipo de trabajo para el servicio ofrecido en su propuesta, haciéndose cargo de sus implementos requeridos, necesidades y traslados, como cualquier otro punto que sea necesario. El equipo mínimo de trabajo deberá contemplar a lo menos; un arquitecto, un constructor, un jefe de obra y una cuadrilla de trabajadores para la ejecución del proyecto. La cuadrilla de trabajadores debe contar con un mínimo de personal suficiente para garantizar la ejecución de los avances de acuerdo a la carta gantt (Anexo N°10).

A continuación se describen todas las actividades a realizar para la reconstrucción del sendero inclusivo las orquídeas según el orden de la carta gantt (Anexo N°10). Cabe señalar que cada actividad es imprescindible para dar continuidad a la siguiente actividad. Sin embargo, algunas de las actividades podrán ser ejecutadas en paralelo previa autorización del administrador del contrato.

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas de ejecución de obras. La superficie y cantidad de estos recintos serán concordantes con el tamaño de la obra y su localización geográfica.

Las instalaciones provisorias deberán considerar por separado:

1.1.- Oficinas técnicas y administrativas: Contempla la construcción provisoria de una oficina ubicada sobre el área cercana a las faenas con mobiliario de oficina para el administrativo de la obra, ITO y profesionales de la obra. El lugar designado para esta instalación será frente al acceso principal al sendero las orquídeas, ubicación que será indicada el día de la entrega del terreno al adjudicatario. 

1.2.- Bodega de herramientas y materiales: Se considera como construcción provisoria la bodega de materiales, la cual servirá para el cobijo de materiales, herramientas y maquinarias que necesiten ser protegidos de la intemperie. El lugar designado para esta instalación será frente al acceso principal al sendero las orquídeas, ubicación que será indicada el día de la entrega del terreno al adjudicatario.

1.3.- Comedores y mobiliario: Se considera como construcción provisoria comedores para la colación del personal de obra. Para esta instalación el adjudicatario deberá cumplir con las obligaciones que emanen del Decreto Supremo N° 594 del Ministerio de Salud, que aprueba el “Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo”.

1.4.- Baño químico: Contempla la instalación de excusados químicos, definidos conforme al DECRETO SALUD Nº 594, se deben encontrar aseadas y limpias durante todo el transcurso de la obra.

En general, las instalaciones se adaptarán a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Será responsabilidad del contratista realizar todas las gestiones y coordinaciones con Conaf que sean necesarias para el buen desarrollo de las faenas.

El contratista será responsable de obtener el agua potable y la energía eléctrica que la obra demande, ya sea por acopio de agua y generador eléctrico, que aseguren un adecuado servicio para el buen funcionamiento de los trabajos.

Las instalaciones mencionadas anteriormente son requisitos técnicos previos para dar inicio a las faenas.

1.5.- Señalizaciones provisorias: El contratista, de ser necesario, deberá procurar la seguridad del tránsito para vehículos y peatones, debiendo proveer, colocar y mantener letreros y señales de peligro, diurno y nocturno, durante todo el período de las faenas. Esta señalización de carácter provisional deberá ser retirada inmediatamente por el contratista, al término de la construcción de cada sector.

1.6.- TOPOGRAFÍA Y PLANIMETRÍA

Se consulta levantamiento topográfico del área a intervenir, los límites de terreno están definidos por el cierre perimetral considerado en el proyecto.

Este plano indicará los niveles reales para la construcción de las rampas de accesibilidad.

Indicará la ubicación del sendero existente, el cual se usará como base para el trazado.

Como parte de la ejecución del proyecto, el proponente deberá entregar un plano de arquitectura que considere elementos, espacios y materialidades que conformarán la obra descrita en estas bases, plasmando todas las partidas descritas en este proyecto (estacionamiento, sendero, rampas, pasarelas, estaciones, descansos, pérgolas, soportes, panel informativo en braille, señaléticas, audioguías y cierre perimetral).

También se incorpora presentar una estrategia de señalización que informará a los usuarios sobre este uso.

Este diseño deberá ser revisado y aprobado por CONAF y su construcción deberá ceñirse a lo aprobado.

1.7.- TRAZADOS Y NIVELES

Los niveles y trazados se ejecutarán de acuerdo a estricto cumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas del proyecto y se ejecutarán instrumentalmente. Los puntos determinantes de ejes y cotas se marcarán con estacas y lienzas uniendo estacas entre sí, trazando la totalidad de la obra sobre la representación se indicará con caracteres claros y pintura resistente a la intemperie.

El Contratista realizará los trabajos de trazados y determinación de niveles bajo la dirección de un profesional idóneo. El trazado de ejes y niveles deberá ser aprobado por el/la I.T.O. mediante indicación expresa en el respectivo libro de obra.

Será de responsabilidad del contratista mantener durante todo el desarrollo de la obra un punto de referencia en algún elemento inmóvil.

El contratista deberá considerar, previo a la realización de estas labores, las tecnologías y procedimientos a utilizar que permitan por una parte, realizar las faenas de demolición y extracción de la manera más eficiente posible, por otra, proteger las estructuras aledañas del proyecto de pavimentación.

Antes de comenzar con las extracciones de las instalaciones existentes, el contratista deberá retirar todo el material sobrante, escombros y desechos que se encuentren a lo largo del sendero correspondiente a faenas anteriores, es decir,  realizar el traslado de todo el material de la infraestructura original ya desarmada que se encuentre a lo largo del recorrido del sendero (1.675 mts).

Para obtener un terreno despejado deberá limpiarse completamente de escombros, desechos y piedras. El contratista deberá retirar de la obra todo el material sobrante que no tenga aplicación inmediata, velando permanentemente por un perfecto aseo de la faena.

Todos los escombros deberán ser transportados por el contratista de la obra, al lugar designado por el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, ubicación que será indicada el día de la entrega del terreno al adjudicatario y registrado en el libro de obra.

Consiste en el desarme de dos pérgolas de madera, una al inicio y otra en la parte media del recorrido del sendero, se debe procurar no dañar en el desarme la estructura ni elementos, se consulta el traslado a otra ubicación dentro de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, indicado por el Administrador de dicha unidad.

2.2.  EXTRACCIÓN Y RETIRO DE PASARELAS DE MADERA

Consiste en el desarme de 7 pasarelas de madera, existentes en el sendero, se debe procurar no dañar en el desarme los elementos y el material extraído deberá ser traslado al lugar designado por el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, cuya ubicación será indicada el día de la entrega del terreno al adjudicatario y registrado en el libro de obra.

2.3.  EXTRACCIÓN Y RETIRO DE PASARELA DE FIERRO

2.4.  EXTRACCIÓN Y RETIRO DE GUÍAS Y TOPES EXISTENTES DE MADERA

Consiste en el retiro de guías y topes de madera ubicadas a lo largo del sendero, por ambos lados, se consulta el traslado del material a otra ubicación, indicada por el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

2.5.  EXTRACCIÓN Y RETIRO DE ESTRUCTURAS DE SUSTENTACIÓN (SOPORTES) DE FIERRO

Consiste en el desarme de 16 soportes de paneles informativos que se encuentran a lo largo del sendero y cuya estructura es metálica, se debe procurar no dañar en el desarme los elementos y el material extraído. Además, se debe considerar que en todas las actividades contempladas en las obras de despeje y retiro de material será el adjudicatario quién traslade el material extraído y el cual deberá ser traslado al lugar designado por el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

El terreno deberá quedar completamente nivelado para recibir las capas sucesivas de relleno, interviniendo sólo la zona afectada de modo que no genere mayor perturbación en lo concerniente en el entorno inmediato del sendero que es lo que los visitantes quieren disfrutar.

Indispensable detallar en informe de mitigación por concepto de movimiento de tierra.

El perfilado de suelo se realizará con maquinaria, trasladándose preferentemente solo la huella del sendero existente, para no intervenir sustancialmente en el área del sendero, tomando cuenta trazados y niveles correspondientes. Según el punto 1.2 plano topográfico y planimetría validado previamente con la aceptación conforme por parte de CONAF.

El fondo del perfilado de suelo deberá quedar perfectamente horizontal o en lo posible dadas las características del terreno.

El contratista cotizará en la presente partida los movimientos de tierra necesarios para nivelar el terreno.

Dicho lo anterior, para dar inicio al movimiento de tierra con el ingreso de la maquinaría se debe contar con el plano topográfico y planimetría validado previamente por parte de CONAF.

3.1.  ESCARPE GENERAL Y LIMPIEZA DE TERRENO

Previo al inicio de las obras y de acuerdo al plano topográfico aceptado conforme por parte de CONAF, se deberá realizar un escarpe de todos los sectores de vegetación menor, malezas, arbustos y escombros al interior del sendero.

Todo el material obtenido de esta faena deberá ser llevado a botadero autorizado, no se permitirá su uso como material de relleno en otros sectores distintos a los especificados.

Considerar el sendero existente como línea referente, al cual se le dará un ancho continuo de 2 mts y en cada estación junto con los descansos el ancho se incrementa a 4 mts x 6 mts de largo.

4.1.     BASE GRANULAR, CBR ≥ (60%) E =0,05M.

Este ítem consiste en el suministro de material, colocación, mezclado, riego, extendido, perfiladura y compactación de una capa de base de 0.05 mts de espesor.

Considerar el sendero existente como línea referente, al cual se le dará un ancho continuo de 2 mts.

La carpeta del sendero se diferencia en 2 Rutas:

●          Ruta accesible 728 mts (punto de inicio y punto de termino)

●          Ruta asistida 947 mts (punto de inicio y punto de termino)

●          Se solicita que preferentemente en lo posible, una pendiente longitudinal máxima del 6% en recorrido.

●          Se solicita que preferentemente en lo posible, una pendiente transversal máxima del 2% en recorrido.

Como parte fundamental del recorrido, se consideran 16 estaciones y 7 descansos, en los cuales varía el ancho del sendero a 4 mts., en cuyos lugares donde coincide una estación y un descanso o una estación solamente, generando un espacio de detención.

Procurar mantener el mismo nivel del sendero y misma materialidad, para dar continuidad al recorrido.

4.2.     BASE GRANULAR, CBR ≥ (60%) E =0,10M.

Este ítem consiste en el suministro de material, colocación, mezclado, riego, extendido, perfiladura y compactación de una capa de base para zona de estacionamiento vehicular de 0.10 mts de espesor. (BUSCAR INFORMACIÓN PARA DEFINIR N° DE VEHÍCULOS).

4.3.     SUBRASANTE

Una vez ejecutados los trabajos necesarios de movimiento de tierra para dar los niveles de subrasante del proyecto, se procede a preparar el terreno para que pueda apoyar sobre el la capa de suelo granular siguiente. Para tal efecto, el suelo se escarifica 0.20 mts, se aplica agua en forma uniforme y controlada en todo el ancho y longitud de la zona a trabajar (evitando formación de charcos) y se compacta a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la excepción de suelos finos del tipo CH y MH, en que se cuida de no alterar la estructura original del suelo.

La compactación se realiza hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. del Proctor Modificado, (NCh1534/2), o al 80% de la densidad relativa, (ASTM D 4253-00, y ASTM D 4254-00), según corresponda.

El adjudicatario deberá solicitar la recepción de esta partida a la fiscalización, ITO de CONAF, antes de proceder a la colocación de la capa estructural siguiente.

La subrasante deberá presentar características aceptables en cuanto a homogeneidad, estabilidad y capacidad portante. Deberán eliminarse totalmente de la subrasante toda clase de materias vegetales y orgánicas, tales como raíces, troncos, pasto, etc.

La subrasante deberá alcanzar una densidad uniforme y no mostrar ondulaciones ni depresiones. Las cotas de cada punto de su eje y su perfil transversal deberán corresponder exactamente a los planos del proyecto.

5.1.     CONSTRUCCIÓN ACERAS HC E=0,08M

En ruta accesible (728 mts lineales), se consulta ejecución de pavimentos de hormigón G20, de acuerdo a lo indicado en detalles de pavimentos. Este pavimento consistirá en una superficie de 0,08 mts. de espesor uniforme para aceras peatonales. Éstas deberán cumplir con los mismos requisitos de material que el pavimento de calzada y se ejecutarán por el sistema corriente de compactación del hormigón (no vibrado).

5.2.     CONSTRUCCIÓN ACERAS HC E=0,10M.

Se consulta ejecución de pavimento de Hormigón G25, con un espesor uniforme de 0,10 mts. para veredas reforzadas con accesos vehiculares, en zona de estacionamiento cuyas medidas son de 20 mts de largo por 5 metros de ancho, dando cabida a 5 estacionamientos en total. Además de contemplar accesos de circulación peatonales hacia el sendero, aplicando las normativas de accesibilidad.

5.3.     PAVIMENTO CON MAICILLO

Se consulta en segundo tramo (ruta asistida de 947 mts lineales), se utilizará una superficie de maicillo continuo, con un espesor de 8 cm terminado, el cual se ejecutará sobre un estabilizado compactado.

Se deberá aplicar capas sucesivas de maicillo compactado y humedeciéndolo hasta completar 8 cm de espesor.

5.4.     PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GUÍAS METÁLICAS Y TOPES

Se consulta la instalación de guías metálicas en ambos lados a lo largo de todo el sendero (3350 ml).

Se consultan de fierro tubular de 2,5” x 2 mm de espesor., soportadas sobre tubos de 2,5” a 30 cm de altura, enterradas en dados de cemento de 15x15 cm, a 2,0 mts de distancia.

Además en estas guías se consideran la colocación de topes metálicos (tubos de 3”), en la cara interior de la guía a ambos lados, correspondientes a tubos de 3” a 30 cm de altura y a 30 cm de separación entre ellos según corresponda (en una estación/descanso y/o en un puente), enterrados en dados de cemento de 15x15 cm ubicados de la siguiente manera:

●     1 tope 2 mts antes de una pérgola.

●     2 topes 2 mts antes de una estación / descanso.

●     3 topes 2 mts antes de un puente.

Todo elemento metálico deberá ser tratado con anticorrosivo y pintura.

6.1.     SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS

Esta sección se refiere a la demarcación de pavimento con pintura. Se define como demarcación de pavimento, retro-reflectante o no, aquella línea, símbolo o leyenda aplicada sobre la superficie de la calzada con fines informativos, preventivos o reguladores del tránsito, esto se refiere a zona estacionamientos.

Esta partida también corresponde a la extracción y remoción de las señaléticas existentes (letrero principal de bienvenida, letrero informativo en pérgola 1 y letrero circuito sendero) y que se deberán retirar para dar cabida a la pavimentación y para reemplazar todas las señaléticas actuales por las nuevas a instalar, esto con previa autorización de la contraparte de CONAF.

Señaléticas existentes

La partida incluye el desarme y remoción de la señalización, lo que incluye todas las estructuras de sustentación (soportes), así como el transporte y almacenamiento de todas las piezas según se indique por la contraparte determinada por CONAF, cualquiera sea su tipo, número de elementos y dimensiones. Se incluye el relleno compactado de los espacios dejados por las remociones según sea el caso.

En total las señaléticas y estructuras a instalar se detallan a continuación:

En total se deben contemplar 20 unidades entre paneles y letreros informativos multisensoriales, se entiende como multisensorial que contenga información auditiva, visual y braille con código QR, toda esta información será proporcionada por Administrador y Guardaparques de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Sobre las dimensiones de las señaléticas, se consulta mantener las dimensiones de las existentes que se van a retirar.

Los paneles informativos (multisensoriales) consideran para cada estación estructuras de sustentación (soportes), las que tiene que poseer las mismas características técnicas actuales (materialidad y medidas), es decir, con bases metálicas y perfil cuadrado, como también un sistema de seguridad antirrobos propuesta por el adjudicatario con el propósito de proteger cada panel informativo.

Dichos soportes se deben comprender las siguientes dimensiones:

Se consultan en estructura metálica, con anticorrosivo y pintura ignífuga, color a definir en conjunto con el Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas.

Placa de reconocimiento Gobierno Regional

(Imagen de referencia).

Se debe considerar una placa de cobre de 40 cm de alto por 61 cm de ancho sobre una madera de 48 cm de alto por 69 cm ancho con una diferencia  de 4 cm de borde biselado entre ambas. La placa debe contener el logo de CONAF y el GORE, nombre del programa, Código BIP 40045969, leyenda de financiamiento y monto invertido.

La placa de reconocimiento deberá estar junto al letrero inicial de bienvenida al sendero inclusivo las orquídeas con mismas especificaciones técnicas de las estructuras de sustentación (soporte) que se utilizará en cada estación.

Nota: Cabe destacar que el diseño final para cada letrero, demarcación, panel y placa, antes de su ejecución debe estar aprobado previamente por CONAF.

7.1. PERGOLA (2 UNIDADES)

Se ejecutarán dos pérgolas de estructura de acero o materialidad ignífugo en dimensiones similares a las pérgolas existentes que se retirarán.

Se consultan en forma hexagonal, en base a estructura de pilares y vigas. Para efectos de presupuesto se deberán cubicar las siguientes partidas.

7.2. EXCAVACIÓN FUNDACIONES

Deberá considerar en esta partida, las excavaciones necesarias para llegar a la cota de terreno, necesaria para llegar al sello de fundación.

7.3. SELLO FUNDACIONES

Consulta sello en hormigón pobre de 5 cm de espesor.

7.4.  FUNDACIONES HORMIGÓN G25

Se consulta en dados de hormigón de 60 x 40 cm.

7.5.  ESTRUCTURA METALICA

Estará conformada por perfiles tubulares de diámetro 5” espesor 4mm y base 6” espesor 5mm, la estructura superior estará conformada por perfiles canales 150 x 50 x 3 mm.

7.6.  CUBIERTA

Se consulta plancha de zinc imitación tejas o similar siempre conservando la materialidad ignífuga y previa consulta a contraparte CONAF.

7.7. ANCLAJE Y FIJACIONES

Considera anclajes con canastillo de barras de acero de 8mm y placa de anclaje.

7.8. TERMINACIONES PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE

Considera dos manos de anticorrosivo y dos manos de terminación esmalte sintético, color a definir con propiedades ignífugas.

7.9. MURETE HORMIGÓN CON MESÓN

Se ejecutarán muretes en mampostería de piedra o similar, de sección tipo, en los largos indicados en planta de arquitectura.

Las piedras a utilizar serán de origen local, piedra cantera o piedra rústica, cuya geometría será regular con tendencia al paralelepípedo, considerando al menos 6 caras planas que permitan la construcción del murete con geometría final regular.

7.10. FUNDACIONES

La fundación de los muretes de pirca será tradicional mediante bolón desplazador y hormigón G15.

7.11. MORTERO

Para la conformación del murete, se utilizará hormigón H10 o mortero de pega relación cemento arena 1:4, en un espesor nunca menor a 2mm entre cada pieza de roca.

La altura terminada de los muretes será siempre +0.40m sobre el NPT del pavimento adyacente. Indistinto de la rusticidad de la terminación de las piedras, las caras del murete quedarán perfectamente niveladas, un plano horizontal superior, y un plano vertical hacia las circulaciones.

8.1. CANTERIAS

Las canterías de las caras superficiales quedarán limpias y vistas, sin considerar relleno con mortero; por tanto, la construcción de la pirca desde abajo hacia arriba verificará la estabilidad y trabamiento de todas las piezas. No se recibirán muretes o jardineras que con piezas sueltas o que muestren juego.

8.2. MESÓN

Paralelo al murete se consulta un mesón sobre estructura de acero, a una altura de 80 cm desde el NPT.

Este mesón se consulta en tablero de madera debidamente vitrificado o similar (dimensiones se indican en planimetría).

Esta partida comprende:

Toma de datos en terreno según especificaciones entregadas por Administrador y Guardaparques de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, para la ubicación georreferenciada del cerco, la cual será aprobada por Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, para tomar las mejores decisiones referentes al emplazamiento del cerco.

9.2. DESPEJE

Se debe realizar el despeje por donde pasará el cerco, con el objetivo de facilitar las excavaciones, cada excavación con una profundidad de 40 cm.

Construcción: Cerco construido con polines de pino impregnado rústico de 3 a 4” ubicadas a 2 mts de distancia, cada dos pilares se consultan diagonales para reforzar, igualmente en cada esquina del cierro y en zona puerta de acceso.

Con la disposición de 4 hebras de alambre de púas, fijadas con grapa de 1 ½”, los polines impregnados se deberán enterrar en el suelo a una profundidad de 40 cm como mínimo y fijadas con una base de bolones y cemento.

Cerco construido con polines de pino impregnado rústico de 2.44m con diámetro de 3 a 4” (1200 unidades) con dos diagonales cada 30 mts.

Con la disposición de 4 hebras de alambre de púas (16 rollos de 500 mt), fijadas con grapa de 1 ½”, los polines impregnados se deberán enterrar en el suelo a una profundidad de 40 cm como mínimo. Y deberán estar protegidos de la humedad (Carbolíneo).

Las 4 hebras de alambres (paralelos entre sí, en 30 cm a partir de la segunda hebra), la primera hebra de alambre debe tener 45 cm desde el suelo y luego 30 cm entre cada línea de hebras superiores; los alambres se pueden unir al poste dando la vuelta al mismo o, aplicar un anillo tensor para realizar la instalación con tensor en acero galvanizado. El alambre se unirá firmemente a los postes en las alturas señaladas, horizontales, paralelos y estirados uniformemente.

9.3 PASARELAS EN FE

Se entiende como pasarela el conjunto de elementos necesarios para generar continuidad en el sendero y salvar pendientes generadas por surcos de agua. En esta partida se consultan 10 pasarelas en estructura metálica de 2 mts de ancho y según largo definido en la siguiente tabla.

Estas pasarelas deberán presentar resistencia estructural de carga de ocupación de 5 personas (400 kg) por cada metro de longitud, teniendo un piso de hormigón, generando continuidad con la pavimentación del sendero. En esta partida se considera pintura anticorrosiva y esmalte, color a definir.

En tramo de sendero asistido, se consulta un tramo menor, el cual, por su pendiente, requerirá de la construcción de una rampa de accesibilidad, la cual se debe proyectar en tramos de 6 mts con descansos, hasta llegar al nivel requerido.

Según la factibilidad de la ejecución de esta rampa, el contratista podrá desarrollar y proponer una solución alternativa, que permita darle continuidad a la ruta asistida.

Se consulta rampas de hormigón de 1,0 mt de ancho por 6,0 mts de largo + descanso y así sucesivamente hasta llegar al nivel requerido (para salvar una altura de 1,5 mts aprox.).

Cada tramo de rampa deberá tener una pendiente sugerida del 8% o incorporar propuesta la cual deberá ser presentada y aprobada por la contraparte de CONAF antes del comienzo del servicio. El Piso de hormigón, que es parte del sendero inclusivo, debe generar continuidad con la pavimentación del sendero. En esta partida se considera pintura anticorrosiva y esmalte, color a definir.

Consulta pasamanos en rampas de accesibilidad y las 10 pasarelas consideradas en el proyecto. Estas barandas serán de tubo de acero inoxidable 2”. El pasamano debe tener 2 tubos para doble refuerzo (ver imagen), de altura: 95 cm para adultos, 75 cm para usuarios de silla de ruedas según detalle.

En los costados de la ruta accesible, donde se presente un desnivel mayor a 30 cm, considerar barandas y un borde resistente de una altura no inferior a 30 cm.

En los costados de la ruta asistida, donde se presente un desnivel mayor a 50 cm, considerar barandas y un borde resistente de una altura no inferior a 30 cm. La altura mínima de la baranda, incluido el pasamanos, será de 0,95 m.

Se consultan escaños prefabricados (imagen referencial), contratista podrá proponer mobiliario similar, previo a la autorización del ITO de la CONAF, los cuales quedarán ubicados en zonas de descansos existentes descritos según la siguiente tabla:

     (Imagen zona de descanso existente)

El adjudicatario deberá realizar una prueba piloto, con un mínimo de 3 personas, para validar todo lo implementado en el sendero incluido los paneles multisensoriales. Para la coordinación de esta actividad se debe contactar directamente con el Jefe de Departamento Áreas Silvestres Protegidas, Contraparte Técnica del Contrato, Sr. Marcelo Pérez Contreras, al correo electrónico, marcelo.perez@conaf.cl y la Encargada de Género, Sra. Claudia Leal,  al correo: claudia.leal@conaf.cl, con copia al Administrador de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, Sr. Oscar Salazar, al correo oscar.salazar@conaf.cl, y al Sr. Mario García, al correo mario.garcia@conaf.cl. Esto debe ser realizado antes de la entrega oficial del sendero inclusivo las orquídeas con el propósito de realizar las correcciones necesarias en caso de corresponder.

Las siguientes actividades se deberán realizar obligatoriamente previa entrega de la faena y una vez finalizado el servicio de reconstrucción del sendero inclusivo y cierre perimetral.

13.1.     RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRA

Consultas el retiro de materiales, equipos, obras provisorias, escombros y basuras que no forman parte del proyecto y que deben ser retiradas, para dejar la obra limpia y preparada para su uso.

13.2.     LIMPIEZA FINAL

Corresponderá al aseo final de la obra, considerando una limpieza de pavimentos, maquinarias, mobiliarios, restos de basuras, dejando las superficies totalmente utilizables.

Una vez realizada la prueba piloto y esta haya sido validada tanto por los usuarios invitados-participantes  y la CONAF, previa autorización conforme del servicio finalizado por parte de la Contraparte Técnica del Contrato, el adjudicatario deberá realizar la inauguración del sendero inclusivo, como actividad final del servicio la que comprende: invitación de autoridades de la región de Valparaíso y comunidades aledañas, catering y corte de cinta como parte de la ceremonia oficial de inauguración.

Para ejecución de lo antes mencionado, el adjudicatario deberá contactase con los profesionales indicados en el punto 12 de las presentes bases técnicas.