BASES ADMINISTRATIVAS

HABITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD FAMILIAS COLTAUCO

1.     GENERALIDADES:

        La Municipalidad de Coltauco llama a Licitación Pública a través del portal www.mercadopublico.cl, para llevar a cabo la adaptación y habilitación de viviendas de personas en situación de discapacidad de la comuna de Coltauco.

El presente llamado a Licitación Pública es de adjudicación simple de acuerdo a las siguientes líneas de compra;

        En las propuestas se deberán contemplar todas aquellas obras y/o servicios que son inherentes y necesarias para la correcta ejecución de la construcción y sus instalaciones de acuerdo a la más exacta interpretación de los planos y especificaciones, aun cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista deberá prever tales obras y/o servicios en el estudio de la propuesta.

        El Contratista no tomará ventaja para su provecho de ningún error u omisión de los planos, especificaciones y de otros antecedentes; cualquier duda que surja, en alguna etapa de la obra y/o servicio, con posterioridad a la aceptación de la propuesta o durante la ejecución de la obra y/o servicio, deberá someterse a la Inspección Técnica de la obra.

        El Contratista deberá aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnización, entendiéndose que la duda tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la propuesta.

      La ejecución del proyecto deberá dar cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre la materia:

        -      Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (L.G.U.C. – O.G.U.C.)

        -      Medidas y Protocolos Sanitarios que imparta el Ministerio de Salud en contexto COVID-19.

        -      Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones interiores de la Empresa de Servicios Sanitarios ESSBIO.

        -      Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los Reglamentos internos de la Dirección de Servicios Eléctricos y Combustibles.

        -      Normas de mensura de obras de Edificación de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas.

        -      Decreto N°117 de 2010, que fija el diseño sísmico de edificios. D.O. 25.02.2011.

        -      Ley N°19.886 de Compras Públicas su Reglamento y modificaciones.

        -      Decreto N°250 que estable el Reglamento que regula la ley N°19.886.

2.     FINANCIAMIENTO:

        La contratación será financiada con recursos municipales, con cargo a la cuenta 215.24.01.007.001.001.005 denominada “Asistencia social para persona natural” Programa: Asistencia Social Sub Programa: Un Apoyo a nuestro desarrollo, cuyo presupuesto disponible de $8.800.000.- (Ocho millones ochocientos mil pesos) I.V.A. Incluido.

3.     MANDANTE:

        Municipalidad de Coltauco.

4.     UNIDAD TECNICA: 

        SECPLAC

5.     REQUISITOS PARA OFERTAR Y CONTRATAR: 

        Para ofertar:

               Personas Naturales y Personas Jurídicas

        Los oferentes que deseen participar de este proceso licitatorio, deben cumplir con el requisito de no haber sido condenado por prácticas antisindicales, Infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los anteriores 2 años.   

        La Persona Natural y jurídicas deberá contar con iniciación de actividades ante SII, como así mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl  y cumplan con las habilidades que exige el Reglamento de la Ley Nº19.886/2003 “Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios”. 

        Para contratar:

        Al momento de contratar deberá tener vigente su contrato en el Registro de Proveedores y presentar en soporte papel las Declaraciones Jurada: Sin Conflicto de Interés con este Municipio y que no tiene Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a Derechos Fundamentales del Trabajador, de acuerdo a formatos adjuntos.

        Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán contratar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el Artículo 27 de la ley N°19.913, en el artículo 8° de la Ley N°18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos contratos con organismos del Estado. La Municipalidad de Coltauco verificará esta información a través del Registro que para tal efecto lleva, de conformidad a con lo dispuesto en la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica.

        Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del oferente que resulte adjudicado y deberán estar disponibles en el Registro de Proveedores o bien ser entregados físicamente o enviados por correo certificado a la Municipalidad de Coltauco, Avda. Arturo Prat N°66, comuna de Coltauco, dentro de los 05 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

       En caso que el Proveedor Adjudicado no esté inscrito en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de Proveedores, estará obligado a inscribirse dentro del plazo de 05 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación.

6.     IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA:

        Para la correcta interpretación de las presentes Bases, se entenderá por:

        a)    MANDANTE: La Ilustre Municipalidad de Coltauco, quien realiza el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra.

        b)    UNIDAD TECNICA: Unidad responsable de velar por el cumplimiento y ejecución del contrato, en ámbito administrativo y técnico.

        c)     CONTRATISTA:  La persona natural o jurídica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material, conforme los procedimientos establecidos en las Bases, Contrato respectivo y la legislación vigente que corresponda.

        d)    BASES ADMINISTRATIVAS: Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularán el proceso de licitación y a los que deberá ajustarse el desarrollo de un Contrato y las relaciones entre el mandante y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebración y las posteriores a su liquidación.

        e)     PROYECTO:         Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma completa y suficiente, la obra a realizar. Incluye Bases Administrativas, Planos Generales, Planos de Detalles y Especificaciones Técnicas.

        f)     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El pliego de características que deberán cumplir las obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de elaboración, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas de fabricación.

        g)    PLANOS GENERALES: Los diseños, que indicando cubicación, formas y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala conveniente para su correcta interpretación.

        h)    PLANOS DE DETALLE: Los diseños a escala adecuada para realizar la construcción de piezas o partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.

        i)     PRESUPUESTO OFICIAL:  El estudio detallado efectuado por la Administración, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra y que representa su opinión sobre su verdadero valor.

        j)     LICITACIÓN: El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construcción de una obra material de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y Planos Generales y/o detalle de acuerdo a un proyecto aprobado, sujeto a normas establecidas en las Bases.

        k)    PROPUESTA A SUMA ALZADA: La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las Bases de Licitación autoricen expresamente revisar la cubicación de ciertas partidas que se indiquen en las Bases.

        l)     PROGRAMA DE TRABAJO: Es la ordenación cronológica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o ítems de las obras, sea que ellos deban ser ejecutados en forma simultánea o sucesiva.

        m)  OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS: En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

        n)    BASES:  Las Bases administrativas, técnicas y Anexos, las respuestas a las consultas, aclaraciones y enmiendas de este proceso de licitación.

7.     CALENDARIO DE ACTIVIDADES:

        -      Consulta de los oferentes: Los proponentes podrán realizar consultas o preguntas en relación a los antecedentes de la licitación, estas deberán realizarse a través de portal www.mercadopublico.cl, en los plazos y fechas señaladas en ficha electrónica de la licitación. El mandante publicará las respuestas a las consultas, las que se encontrarán disponibles por el mismo medio a partir de la fecha señalada en ficha electrónica de la licitación.

        -      Aclaraciones: El mandante podrá aclarar, rectificar o adicionar información a las presentes bases, ya sea por iniciativa propia o en respuesta a una consulta o solicitud de aclaración emitida por parte de un posible oferente. Las aclaraciones serán emitidas vía portal www.mercadopublico.cl, una vez publicadas se entenderán formando parte de las bases. Será responsabilidad de los oferentes conocer las aclaraciones, por tanto no podrán alegar su desconocimiento bajo ningún aspecto.

        -      Entrega y Apertura de Propuestas: La entrega y apertura de las propuestas se realizarán en forma electrónica en la fecha y hora señalada en portal www.mercadopublico.cl, acorde a cronograma definido en el Sistema de Información.

        -      Adjudicación y Notificación: A través del portal www.mercadopublico.cl , según fecha señalada en cronograma.

        -      Entrega de Terreno: La Inspección Técnica del Contrato, hará entrega de terreno, en un plazo no superior a 05 días hábiles, contados desde la fecha de adjudicación en la plataforma de www.mercadopublico.cl. El inicio de los trabajos será al día hábil siguiente.

8.      DE LOS ANTECEDENTES QUE DEBE ACOMPAÑAR O INGRESAR AL PORTAL:

  Las Ofertas se deberán presentar solamente a través del Formulario de Presentación de Ofertas que incluye el Sistema de Información www.mercadopublico.cl, adjuntando Anexos indicados en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.  Sólo se considerarán las Ofertas de los proponentes que hayan enviado oportunamente por la vía antes mencionada. Es decir, las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán Ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl  haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso del Anexo requerido. Para ello se debe verificar el posterior despliegue automático del “Comprobante de Ingreso de Oferta” que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser consultado por el oferente en todo momento y puede ser impreso para su resguardo. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas.

  Del momento que el Oferente ingrese una oferta en el sistema es que ha tomado conocimiento cabal de las presentes Bases Administrativas y los acepta en su totalidad. 

  El Oferente deberá ingresar en www.mercadopublico.cl, en la Licitación denominada “Habilitación y Mejoramiento para Oficina del Deporte, la Niñez y la Juventud”, lo siguiente:

  -      Documentos Administrativos:

         -      Formulario N°1 Individualización del Oferente.

         -      Declaración Jurada Simple (ver Anexo adjunto)

  -      Documentos Técnicos:

-  Formulario nº 2 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución

9.      COMISIÓN EVALUADORA O FUNCIONARIO EVALUADOR:

  Se designará a funcionarios de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Secplac, para integrar la comisión evaluadora, que será sancionado por Decreto Alcaldicio, para realizar la evaluación de las ofertas.

10.    DE LA APERTURA ELECTRÓNICA:

  La Apertura Electrónica se efectuará a través de la página web www.mercadopublico.cl, en una etapa y será la Unidad de Administración Municipal a través del F la encargada de realizarla.

  Los Oferentes que participen deberán dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el punto N°8 "Instrucciones para la presentación de Ofertas" de las presentes Bases Administrativas y técnicas que rigen para esta Licitación.  Aquellas ofertas que no presenten el Formulario Nº1 Individualización del Oferente, se entiende que constituyen una omisión formal, de aquellas referidas en el Artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886/2003.  Por tanto, los oferentes que se encuentren en esta situación podrán subsanar dicha omisión mediante la presentación de los referidos anexos, dentro del plazo de 48 horas hábiles, contado desde que la Municipalidad comunique a dichos proveedores y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información, esta situación.

  El funcionario evaluador efectuará el análisis y evaluación de las ofertas recibidas, levantará un Acta de Evaluación (Informe Razonado) dirigido a la autoridad competente, con la terna, ordenados del mayor a menor puntaje.  Y sólo se podrá adjudicar a aquellas ofertas que tengan mayor puntaje y que superen o igualen los 70 puntos.

  La Municipalidad de Coltauco podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o cuando éstas no se resulten convenientes a los intereses municipales. 

  El Funcionario Evaluador podrá declarar inadmisible una oferta en cualquier momento, en caso de que el incumplimiento referido se detecte con posterioridad a la apertura, es decir durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas.      

11.    DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

  El Oferente deberá tener en consideración que la Municipalidad de Coltauco, adjudicará a un solo proveedor, en forma parcial o la totalidad de Líneas de Compra, siempre que reúna y cumpla con todos los requisitos solicitados en las presentes bases. 

  El proceso de evaluación, se obtendrá de los Criterios de Evaluación: Precio (55%), Plazo de Ejecución (45%)

        1.     Precio (55%): 

                El Oferente deberá ofertar en el portal www.mercadopublico.cl  el valor total (neto) del servicio a contratar.

               Para realizar el análisis comparativo de ofertas, se verificará que el valor informado en la plataforma, sea coincidente con el Formulario N°3 “Presupuesto Detallado y Plazo de Entrega”, donde se aplicará la siguiente fórmula:

               Se considerará 2 decimales para el cálculo.

               Si al momento de la evaluación, el valor ofertado no se ajusta al presupuesto disponible, la oferta no será considerada para adjudicar.

        2.     Plazo de Ejecución (45%):

               Se evaluará con mejor puntaje, el menor plazo de ejecución del proyecto, el cual no debe ser superior a 20 días corridos, (Formulario N°3 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución).

               El oferente, que presente un menor plazo de ejecución de 10 días corridos de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases, se evaluará con 0 puntos, por considerarse una oferta riesgosa, en el plazo de ejecución de las obras del proyecto. 

12.   OTROS ASPECTOS DE LA EVALUACION

        1.     De las consultas (foro inverso):

               En caso de existir dudas o consultas respecto de las ofertas, la Comisión Evaluadora o Funcionario Evaluador, solicitará aclaraciones a los oferentes, para que sean contestadas dentro de 48 horas hábiles. Si por el contrario el o los oferentes consultados no dieran respuestas, se marginará del proceso, por tratarse de los antecedentes a evaluar.

        2.     Del puntaje mínimo para adjudicar:

               Sólo podrá ser adjudicada aquella oferta, que cumplan con todos los requisitos solicitados en las presentes bases y que en la sumatoria de sus puntajes tengan igual o superior a 60 puntos.

        3.     Documentos extras:

               Con el propósito de colaborar con el Medio Ambiente y optimizar los recursos financieros y humanos, aquellas ofertas donde el Oferente haya ingresado documentos no solicitados en las presentes bases, éstos no serán impresos ni considerados por el Funcionario Evaluador, y se procederá a descontar 5 puntos del total obtenido, por no respetar esta medida.

        4.     De la autenticidad de la información:

               La Municipalidad se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información contenida en todos los antecedentes incluidos en la oferta, quedando así mismo facultada para dejar inadmisible la oferta de aquellos oferentes, en que la referida información resulte ser falsa, incompleta, incongruente, inconsistente o discrepante o que no exista plena concordancia o equivalencia entre los antecedentes contenidos en la oferta.  Por otra parte, la Comisión o el Funcionario Evaluador se reserva el derecho de calificar defectos de forma, omisiones o errores de menor importancia siempre que estos no alteren el tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de las propuestas.

13.  DE LA ADJUDICACIÓN:

        Una vez notificado a través del portal www.mercadopublico.cl acerca de la adjudicación, el Proveedor Adjudicado (Persona Natural o Jurídica) que no tenga contrato vigente a través del Registro de Proveedores deberá presentar en un plazo no superior a 5 días hábiles, declaración jurada que señale NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

        Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar o no se inscribe en Registro de Proveedores en los plazos que establecen las Bases, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

        Eventualmente, la Unidad Compradora podrá de acuerdo al Artículo Nº41 del Reglamento de Compras, indicar un nuevo plazo de adjudicación a través del sistema, al no poder realizarlo dentro del plazo señalado e indicando las razones que justifiquen dicho incumplimiento. De existir modificación en la fecha de Adjudicación, estas podrán ser hasta 30 días.

14.   DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO:

  No se contempla.  Conforme al Artículo Nº63 del Reglamento de Compras, se formalizará a través de la orden de compra y las presentes Bases Técnicas y Administrativas servirán para salvaguardar los intereses del Municipio.  La Orden de compra electrónica debe ser aceptada, antes de emitir factura. 

  Posterior a la adjudicación y luego de transcurrido el plazo de 24 horas, tras verificar en el portal la habilidad del Proveedor se procederá a enviar la Orden de Compra Electrónica, la que deberá ser aceptada por el Proveedor, dentro de un plazo de 24 horas.

  En caso de que transcurrido el plazo de 24 horas el proveedor no haya aceptado la Orden de Compra Electrónica, se podrá solicitar la cancelación y adjudicar al segundo mejor, según indique el Acta de Evaluación.

       1.     ANTICIPO:

               No se contempla.

       2.     GARANTÍAS:     

               Con el propósito de incentivar la participación de los oferentes, no se solicitará Garantía de Seriedad de la Oferta. 

               Como así mismo no se requerirá de la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato, conforme a lo dispuesto en el Artículo 68° del Reglamento de Compras.

       3.     SUBCONTRATACIÓN:

               El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorización formal y escrita de la Unidad Técnica.  No obstante lo anterior, el Contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partida subcontratadas, como asimismo, el pago de todas la obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que omitan por el subcontratista.

4.    ENTREGA DE TERRENO:

               El terreno será entregado al día hábil siguiente de emitida la orden de compra y se hará entre el Inspector Técnico de la Obras y el Contratista, dejando constancia de ello.

5.    RECEPCION PROVISORIA:

               Una vez terminado el plazo de ejecución de los servicios contratados, el Inspector Técnico de Obras, se constituirá en terreno junto al Contratista para verificar que los trabajos fueron realizados correctamente y verificará que se haya cumplido cada ítem de la propuesta técnica ofrecida.

        En caso de que hubiese alguna observación, se otorgará un plazo de 2 días corridos para subsanarlas, aplicando la multa correspondiente.

17.   DEL PAGO DEL CONTRATO O LA ORDEN DE COMPRA:

  Una vez entregados y recepcionados conforme los servicios, el Proveedor podrá presentar su Factura en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Coltauco o bien enviarla al correo electrónico facturas@coltauco.cl.

  A su vez, el La Encargada de Oficina de persona mayor adjuntará el Informe Favorable, previo informe favorable del ITO, dirigido a la Dirección de Administración y Finanzas, en un plazo no superior a 24 horas después de recepcionadas la factura en oficina de partes.  El informe de conformidad deberá reflejar explícitamente si deben existir retenciones al pago ya sea por incumplimientos, por multas, entre otros.

18.   DE LAS MULTAS:

        Se aplicará multa de forma administrativa, sin forma de juicio en los siguientes casos:

         a)   Se aplicará una multa del 5% del monto total contratado, por cada día de atraso en la entrega de los servicios, con un tope de hasta 5 días corridos, lo que derivará en la cancelación del contrato u orden de compra.

        b)    Se aplicará una multa del 5% del monto total contratado, por cada cambio que el Proveedor Adjudicado pudiese realizar al servicio ofrecido. Cabe recordar, que lo ofertado en el portal (propuesta técnica), es lo que debe ejecutar.

19.   DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO:

        La supervisión será por parte de personal de Secplac designado para dichas funciones por decreto alcladicio.

20.   PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA DE LOS SERVICIOS:

        Se consulta que el plazo de ejecución de los servicios no podrá exceder los 15 días corridos.

21.   MODIFICACIONES A LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS:

      La Municipalidad de Coltauco podrá modificar las Bases Administrativas y Técnicas hasta antes del cierre de recepción de ofertas, ya sea por iniciativa propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integral de las Bases Administrativas y Técnicas.

22.   VIGENCIAS DE LAS OFERTAS:

      Las Ofertas que presenten los oferentes deberán tener una vigencia no menor a 30 días.

23.   OTRAS CONSIDERACIONES:

        1.     De la Publicidad Ofertas Técnicas:

               Serán de público conocimiento una vez que se resuelva el Proceso Licitatorio.

        2.     De la Subcontratación:

               No se prohíbe.

        3.     Resolución de Empates:

           En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el Criterio “Plazo de Ejecución”.

        4.     Mecanismos para solución de consultas respecto de la adjudicación:

           Cualquier duda o consulta será por escrito: e-mail consultasmercadopublico@coltauco.cl, una vez recibido será derivado al funcionario que evaluó las ofertas y procederá a aclarar cualquier duda respecto de la adjudicación, dentro de un plazo no superior a 48 horas hábiles.

    5.    Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes: 

           En aquellos casos donde el oferente haya omitido el ingreso del Formulario N°1 “Individualización del Oferente” o la Declaración Jurada Simple, se otorgará un plazo de 48 horas hábiles, para subsanar dicha omisión.  Sin embargo, si omite la Propuesta Técnica, el Formulario N°2 “Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución”, será marginado del proceso licitatorio, por tratarse de los antecedentes a evaluar.

    6.    Pacto de Integridad:

           Los Oferentes que participen deberán respetar lo indicado en el Formulario de Adquisición que dice lo siguiente:

           El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

           1.-   El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

           2.-   El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

           3.-   El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

           4.-   El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

           5.-   El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

           6.-   El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

           7.-   El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

           8.-   El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

           9.-   El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

24.      DE LA OPERACIÓN DE FACTORING:

    En el evento de celebrar un contrato de factoring o cesión de crédito, el proveedor deberá notificar al Servicio dentro de 48 horas de su celebración.  Asimismo, la contraparte técnica del contrato deberá adoptar las medidas pertinentes para que la simple recepción de una factura no implique la aceptación de su pago o recibo conforme, lo que corresponderá realizar al cursar conforme el respectivo estado de pago, todo ello, sin perjuicio de las demás exigencias establecidas en la Ley N°19.983.  No será aceptada la factura y por ende no podrá cederse si existen obligaciones o multas pendientes, Además, el incumplimiento de la exigencia precitada configurara la causal de incumplimiento grave para los efectos del término del Contrato.

25.      DE LOS FORMULARIOS DE LA LICITACIÓN:

    -      Formulario N°1 Individualización del Oferente

    -      Formulario N°2 Presupuesto Detallado y Plazo de Ejecución   

    -      Declaración Jurada Simple para Persona Jurídica

    -      Declaración Jurada Simple para Persona Natural.

Encargada Oficina Persona Mayor

PMR/pmr.

FORMULARIO Nº1

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE

Coltauco, _________de_____________del 2022__________

NOTA:   Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl

               Este formulario deberá incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl en el mismo formato, puede ser con el mismo tipo de archivo o escaneado, en anexos administrativos, según Bases Administrativas y Técnicas.

FORMULARIO Nº 2

PRESUPUESTO DETALLADO Y PLAZO DE EJECUCION