Bases Administrativas para la contratación de servicios para implementación de 2 nuevos convenios marco.

Licitación ID 2240-1-LP20

1.- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN

2.- ANTECEDENTES BÁSICOS DEL ORGANISMO DEMANDANTE

3.- ETAPAS Y PLAZOS

En general, todos los plazos de días establecidos en las presentes Bases serán de días hábiles, salvo que expresamente se señale que serán de días corridos.

4.- INSTANCIA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS Y MODIFICACIONES A LAS BASES

·       Preguntas y respuestas

Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar aclaraciones dentro de los plazos señalados en la cláusula 3 de estas Bases. Las preguntas deberán formularse a través del Sistema www.mercadopublico.cl. La Dirección de Compras y Contratación Pública (DCCP) pondrá las preguntas y sus respuestas en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicación en www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, dentro del plazo señalado en la referida cláusula 3.

·       Modificaciones a las Bases

La DCCP podrá modificar las presentes Bases y sus anexos, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo serán informadas a través del sitio web www.mercadopublico.cl. Estas modificaciones formarán parte integrante de las Bases. Las modificaciones de Bases estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se establecerá un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

5.- REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA

El oferente no debe haber sido condenado por prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Compras. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°2: DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°1 PARA OFERTAR (inhabilidades por condenas) de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

El oferente no debe haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a la medida dispuesta en la letra d) del artículo 26 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 211, de 1973, que fija normas para la defensa de la libre competencia, hasta por el plazo de cinco años contado desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada. Esto se acreditará mediante la declaración jurada que se contiene en el ANEXO N°2 de las presentes bases. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.

Tratándose exclusivamente de las personas jurídicas, no podrán ofertar con organismos del Estado, aquellas que hayan sido condenadas por los delitos previstos en el artículo 27 de la ley N° 19.913, en el artículo 8° de la ley N° 18.314 y en los artículos 250 y 251 bis del Código Penal, a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. La entidad licitante verificará esta información a través del Registro que se lleva para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica. En caso de que el proponente oferte bajo la figura de Unión Temporal de Proveedores (UTP), la entidad licitante verificará la información a través de dicho registro para cada uno de los integrantes de la UTP.

Se declara además como requisito mínimo asociado a la certificación de los profesionales, que dentro de cada equipo ofertado al menos un profesional (del perfil desarrollador back-end) cuente con alguna de las siguientes certificaciones:

-          Magento 2 Professional Developer,

-          Magento 2 Professional Developer Plus,

-          Magento 1 Developer,

-          Magento 1 Developer Plus.

En caso de que la empresa que oferta indique que ninguno de los profesionales con el perfil de desarrollador back-end del equipo de trabajo ofertado cuenta con alguna de estas certificaciones solicitadas, la oferta para ese equipo será declarada inadmisible.

6.- INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR OFERTAS

·       Observaciones

Los Anexos arriba singularizados deberán ser suscritos por los oferentes, por la persona natural o por los representantes legales de los oferentes, en el caso de que éstos sean personas jurídicas. En el caso que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (*), el apoderado de la misma deberá tener poder suficiente para efectuar esta declaración representando a cada uno de los integrantes de la unión, respecto de los anexos técnicos y económicos.

Los oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas a través del portal www.mercadopublico.cl haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos y completados de acuerdo a lo establecido en las presentes bases.

Para lo anterior, siempre se debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados; asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente. El hecho que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de oferta” señalado, únicamente acreditará el envío de la misma a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la completitud de ésta, lo cual será parte de la evaluación respectiva.

En caso de editar una oferta ya enviada, el oferente deberá asegurarse de que luego de los ajustes efectuados la oferta vuelva a ser enviada (Descargar nuevo Comprobante de Envío de Oferta).

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas bases, salvo si se acredita la indisponibilidad técnica del sistema de acuerdo con el artículo N°62 del Reglamento de la Ley N°19.886. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.

(*) Unión Temporal de Proveedores (UTP): Las ofertas de las UTP y su evaluación deberán ceñirse a las disposiciones del artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886 y a las recomendaciones de la Directiva N° 22 de la DCCP disponible en http://www.chilecompra.cl/category/centro-de-documentación/normativa/directivas-de-compra/

7.- ANTECEDENTES LEGALES PARA SER CONTRATADO

El oferente que resultare adjudicado deberá encontrarse inscrito y en estado “hábil” en el Registro de Proveedores al momento de celebrar el respectivo contrato con la entidad licitante. Adicionalmente, deberá presentar y acreditar en el Registro de Proveedores los siguientes documentos:

·       Observaciones

Todos los anexos deben ser firmados por el representante del oferente respectivo.

Cuando el oferente sea una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberá presentar un anexo por cada integrante de la UTP, suscrito por el respectivo integrante o por el representante legal del integrante, según sea el caso.

El apoderado de la UTP deberá tener poder suficiente lo cual deberá constar en los documentos legales que se presenten y que respaldan la constitución de dicha figura, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de la ley N° 19.886.

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y deberán estar disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración o bien ser entregados físicamente o enviados por correo certificado a la DCCP (Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Lo señalado en el párrafo precedente no resultará aplicable a las garantías de fiel cumplimiento de contrato, las cuales deberán ser entregadas físicamente en las dependencias de la DCCP, o bien enviadas por correo certificado y recibido en la dirección ya indicada (Monjitas 392, piso 10, Santiago), dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de adjudicación totalmente tramitada. En los casos en que se otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma.

En el caso de resultar adjudicada una UTP, dentro del plazo establecido en las presentes bases para hacer entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá entregar físicamente, en las dependencias de la Dirección de Compras, ubicadas en Monjitas 392, piso 10, Santiago, en su horario de funcionamiento, la escritura pública donde se materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N° 19.886, donde se debe indicar, además de lo requerido como contenido mínimo por el reglamento citado, cuál de los integrantes de la UTP será quien emitirá las respectivas facturas o boletas, según la naturaleza del servicio contratado, para proceder a su pago. El documento indicado es un antecedente indispensable para la elaboración del respectivo contrato.

Durante la vigencia del respectivo contrato, el adjudicatario deberá acreditar mediante el Anexo N°13, DECLARACION JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores en los últimos dos años. Lo anterior es sin perjuicio de las obligaciones que a este respecto se le exijan para autorizar el pago de la cuota correspondiente durante el desarrollo del servicio. Esta declaración deberá entregarse al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato. En el caso de una UTP, deberá ser entregada por cada integrante de la misma.

Si el respectivo proveedor adjudicado no entrega o no mantiene disponibles en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración la totalidad de los antecedentes requeridos para ser contratado dentro del plazo fatal de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl, se considerará que desiste de la adjudicación, facultando a la DCCP para readjudicar la licitación, en conformidad con lo establecido en las presentes bases.

·       Obligatoriedad de inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración

En caso de que el adjudicatario no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, deberá inscribirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada.

Tratándose de una UTP, cada proveedor de dicha unión temporal deberá inscribirse en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración en los mismos plazos señalados precedentemente.

8.- GARANTÍAS REQUERIDAS

A.- GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Acorde a lo estipulado en el artículo 68, inciso final, del Reglamento de la Ley N°19.886, se ha ponderado el riesgo involucrado en la presente contratación, y atendido que ésta se enmarca dentro de un proyecto estratégico de la institución, en donde los servicios a ejecutar son altamente especializados, es que se ha estimado exigir garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, aun cuando cada línea de servicio tenga un valor inferior a 1.000 UTM.

9.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A LICITAR:

A.- Antecedentes

Antecedentes de la tienda B2B de Convenios Marco.

Mediante el proceso de gran compra ID 43.325, realizado en el Convenio Marco de “Data Center y servicios asociados”, ID N° 2239-17-LP11, la DCCP adquirió una nueva tienda de convenios marco B2B en modalidad Cloud.

La solución seleccionada fue Magento Commerce Cloud, en la cual ya se han implementado 2 convenios marco a la fecha, esto es, Convenio Marco de “Productos de Ferretería y Servicios de Mantención complementarios”, ID N° 2239-2-LR18, y Convenio Marco de “Artículos de Aseo e Higiene”, ID N° 2239-5-LR19, y actualmente se requiere la implementación particular de nuevos Convenios Marco, con sus reglas y condiciones específicas, durante el año 2020.

La tienda ya posee implementaciones estándares y particulares para los convenios marcos singularizados en el párrafo anterior, los que se pueden revisar en http://www.mercadopublico.cl/TiendaHome/

B.- Servicios Licitados

La Dirección ChileCompra requiere contratar los servicios de análisis, diseño, desarrollo, QA e implementación en paralelo (o de manera simultánea) de 2 nuevos Convenios Marco en la tienda Magento durante el año 2020. Este servicio deberá considerar horas para la documentación, traspaso de conocimiento, acompañamiento, soporte, mantenciones evolutivas y entrenamiento sobre esta implementación, según lo siguiente:

Servicio 1: Implementación Convenio Marco de “Combustible”

600 horas de implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Combustible en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 2: Implementación Convenio Marco de “Mobiliario General”

600 horas de implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Mobiliario General en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo (distinto al ofertado para el servicio 1) de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Cada equipo de trabajo para implementar cada uno de los convenios marco definidos por la DCCP debe contar como mínimo con los siguientes perfiles profesionales:

1. Project Manager:

-          Profesional encargado de la gestión de la línea de trabajo asignada junto con la gestión u organización del equipo de trabajo.

1. Magento Front-End Developer

-          Profesional encargado del desarrollo del tipo “front-end” en la plataforma Magento.

1. Magento Back-End Developer

-          Profesional encargado del desarrollo del tipo o “back-end” en la plataforma Magento.

1. Quality Assurance

-          Profesional encargado de generar y ejecutar plan de pruebas.

Dentro de las tareas de estos perfiles deben estar considerados los aspectos de calidad del software, pruebas funcionales, pruebas unitarias, pruebas de integración y herramientas de monitoreo y diagnóstico que aseguren el correcto funcionamiento de cada servicio.

Para la ejecución de los servicios, es obligatorio que el “core” (código fuente) de la solución Magento 2 no sea modificado sin previa autorización de la marca y de la DCCP, teniendo el o los proveedores adjudicados la obligación de justificar técnica y detalladamente dicho cambio.

Los participantes a este proceso licitatorio podrán ofertar a uno o a ambos servicios (líneas). En caso de ofertar a ambos servicios o líneas, el oferente no podrá adjudicar los mismos equipos de trabajo en ambos servicios (líneas). En consecuencia, si oferta 2 equipos de trabajo diferentes serán evaluadas ambas ofertas en la línea que corresponda.

En caso contrario, si el oferente oferta idénticos equipos de trabajo o se repite parte del equipo, la comisión evaluadora considerará, únicamente, la oferta económicamente más conveniente en relación a todas las ofertas presentadas en ambas líneas, descartándose del proceso de evaluación la oferta menos conveniente efectuada por el mismo oferente.

Excepcionalmente el profesional de perfil Project Manager podrá integrar ambos equipos.

En los casos donde exista una única oferta para el servicio (línea) y el oferente haya presentado 2 equipos iguales para ambos servicios (líneas) o se repita parte del equipo, para su evaluación, se considerará la oferta de este servicio (línea), descartándose la otra.

C.- Objetivos de los Servicios

Los objetivos generales de los servicios licitados son:

• Implementación de 2 convenios marco en la plataforma Magento 2 (“Combustible” y “Mobiliario General”).

Los objetivos específicos:

• Análisis, diseño, desarrollo, aseguramiento de la calidad, implantación, documentación, traspaso de conocimiento, acompañamiento, soporte, mantenciones evolutivas y entrenamiento sobre esta implementación.

D.- Consideraciones para la Oferta técnica.

El oferente deberá ingresar su oferta en formato electrónico, ajustada a las definiciones y criterios requeridos en estas bases y los anexos correspondientes, en el portal www.mercadopublico.cl.

La oferta técnica deberá incluir:

•  ANEXO N°3: CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA 
•  ANEXO Nº6: EQUIPO DE TRABAJO
  • Certificaciones Magento del desarrollador;
  • ANEXO N°7: Declaración de EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO), uno por cada uno de los miembros del equipo.

E.- Presentación de ofertas

Las presentes Bases de Licitación contienen las disposiciones generales que regirán las relaciones entre la DCCP, y el proveedor de los bienes y/o servicios a que se refiere la presente licitación, en adelante “Proponentes”, "Oferentes", “Consultores”, “Contratistas” o “Participantes”, durante el proceso y en todas las materias relacionadas con esta licitación.

Para presentar ofertas no es obligatorio estar registrado en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.

Para que una oferta o postulación se considere válida, ésta deberá cumplir con las disposiciones de las presentes Bases Administrativas, en lo sucesivo "Bases" y sus correspondientes anexos.

La presentación de una propuesta implica para la persona natural, jurídica o UTP que haga una oferta, la aceptación de las presentes Bases y sus anexos, a las cuales se somete desde el momento de enviar su oferta.

Esta licitación y la realización de su objeto, se regirá por los siguientes documentos:   

•   Ley N° 19.886 y su Reglamento.

•   Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas y Anexos.

•   Las Consultas, Respuestas y las Aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las Bases Administrativas.

•   Las modificaciones de las Bases, si las hubiere.

•    Oferta Adjudicada

•   Resolución de Adjudicación

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación y/u obra, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados.

Cabe destacar que la propuesta económica que será considerada en la evaluación de la presenta licitación, será la que se informe en el Anexo N°5 ingresado en el portal www.mercadopublico.cl, en el campo dispuesto para precio.

Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas. Sin perjuicio de lo anterior, se considerará lo establecido en el artículo 62° del Reglamento de la Ley 19.886, en caso de que sea aplicable.

Tal como se señaló en cláusulas precedentes y de acuerdo a lo anterior y en relación a la presentación de las ofertas, los oferentes:

1.         Deberán tener presente que sólo se considerarán las ofertas realizadas en los formatos de los archivos dispuestos por la Dirección ChileCompra y sólo aquellas ofertas de los proponentes que las hubiesen enviado oportunamente.

2.         Sólo se considerarán como ofertas válidas las que cumplan con todos los requerimientos técnicos del servicio licitado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.

4.         Hacer ingreso de su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

5.         La oferta económica del proveedor deberá ser en valores brutos, es decir, considerando todos los impuestos y recargos, y en pesos chilenos (CLP).

Cabe destacar, como se señala en otras cláusulas de las presentas bases, que en su propuesta el oferente deberá incorporar, obligatoriamente, los antecedentes indicados en el punto 6 de las presentes Bases.

10.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS

A.- Comisión Evaluadora

Las propuestas serán evaluadas por una comisión integrada por al menos 3 funcionarios de la DCCP, nombrada a través de una resolución dictada por la autoridad competente de esta Dirección. La DCCP podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos en materias específicas.

Excepcionalmente, y de manera fundada, algunos de los integrantes de la Comisión designados por la entidad licitante, podrán ser personas ajenas a la Administración, aunque siempre en número inferior a los funcionarios públicos que integran dicha comisión.

La designación de la comisión evaluadora se publicará en www.mercadopublico.cl.

Los miembros de la Comisión Evaluadora no podrán tener contactos con los oferentes, salvo a través de los mecanismos regulados en las presentes bases y en la normativa de compras públicas.

Los integrantes de la Comisión Evaluadora no podrán aceptar solicitudes de reunión, de parte de terceros, sobre asuntos vinculados directa o indirectamente con esta licitación, mientras integren aquélla.

Del mismo modo, no podrán aceptar ningún donativo de parte de terceros.

B.- Procedimiento de evaluación de las Ofertas

En el procedimiento de evaluación se verificará lo siguiente:

•            Que las ofertas presentadas cumplan con el envío de los anexos requeridos según las instrucciones de presentación de la oferta establecidas en las presentes bases.

•            Que cumplan con los requerimientos técnicos, administrativos y económicos y las demás condiciones exigidas en estas mismas bases y sus anexos.

Las ofertas deben cumplir con los requerimientos del servicio licitado, de acuerdo con lo establecido en las presentes bases y sus anexos y, además, deben contener todos los anexos requeridos para evaluar. En caso de no acompañarse los anexos correspondientes, la propuesta será declarada inadmisible.

Para efecto del proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora que haya sido nombrada deberá:

•            Redactar las respectivas actas e informes técnicos y económicos, según corresponda, en las que se consignará el detalle de las evaluaciones y los acontecimientos acaecidos y los resultados de ésta.

•            Analizar las ofertas recibidas y asignar los puntajes respectivos en cada caso, teniendo en consideración el cumplimiento de lo estipulado en estas Bases de Licitación y el Proceso de Evaluación de las Ofertas.

Durante el proceso de evaluación la comisión podría requerir aclaraciones a los oferentes respecto de sus respectivas propuestas, las que se realizarán por el sistema, y no podrán alterar la esencia de las ofertas, ni violar los principios de igualdad entre los oferentes y sujeción a las Bases de Licitación en el respectivo ID, disponible en www.mercadopublico.cl, según lo indicado en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiere realizar la Apertura electrónica de las ofertas, oportuna y electrónicamente ingresadas, la Dirección ChileCompra podrá fijar nueva fecha y hora para la realización.

C.- Criterios de Evaluación

La evaluación para cada servicio (línea) se realizará sobre la base de los siguientes criterios y ponderaciones:

Como se detalla más adelante, algunos de los criterios indicados cuentan con subcriterios.

Así el Puntaje Total de la Oferta por equipo de trabajo estará dado por el siguiente polinomio:

Para efectos de la evaluación, todos los puntajes y porcentajes resultantes no serán aproximados.

C.1.- Precio del servicio (40%)

Para la evaluación de este criterio se considerará y comparará el precio ofertado en el anexo N°5 para la implementación de cada servicio que oferta (Combustible o Mobiliario), el cual corresponde a la Sumatoria del valor bruto por hora hombre ofertado para cada uno de los perfiles por la cantidad de horas propuestas para la implementación por equipo de trabajo.

El puntaje “Precio del servicio” será el mínimo valor entre el Puntaje Base del Equipo y 100 puntos.

El valor ofertado debe estar expresado en pesos chilenos y montos brutos (todos los impuestos incluidos).

C.2. Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo (30%)

Para la evaluación de este criterio se considerarán 2 subcriterios los cuales son:

C.2.1 Cantidad de desarrolladores certificados (60%)

Para este subcriterio sólo se considerarán las certificaciones que posean los profesionales del perfil Magento Back-End Developer listadas a continuación:

-          Magento 2 Professional Developer,

-          Magento 2 Professional Developer Plus,

-          Magento 1 Developer,

-          Magento 1 Developer Plus

Para la evaluación de este criterio se asignará puntaje según los profesionales declarados en el Anexo Nº6 EQUIPO DE TRABAJO y su porcentaje de dedicación asignada, otorgando puntaje acorde a la siguiente tabla:

Dada la oferta del proveedor se sumarán los valores de los puntajes declarados en la tabla anterior según las certificaciones que posee cada profesional, ponderados por la cantidad de horas de dedicación declaradas para cada uno de ellos. Es decir:

Este puntaje será asignado para cada equipo de trabajo de manera individual.

Para verificar la declaración realizada en el Anexo N°6, deberá adjuntar la copia de la certificación referida a la oferta. En caso de que se declare una certificación por profesional, pero ésta no pueda ser comprobada, ya sea porque no adjunta el certificado, el certificado no es válido o el certificado es ilegible, no será considerada como una certificación válida y no será contabilizada.

Se recuerda que en caso de que la empresa que oferta indique que ninguno de los profesionales ingresados en los equipos de trabajo cuente con las certificaciones solicitadas, o, aun indicándolos, ninguna de sus certificaciones sea comprobable, la oferta será declarada inadmisible.

C.2.2.  Experiencia del equipo de trabajo (40%)

Este subcriterio cuenta con 3 ítems a evaluar que consideran las siguientes sub-ponderaciones:

Las ofertas que consideren 2 equipos de trabajo deberán individualizar cada profesional en el Anexo N°6 separado por equipo de trabajo, indicando claramente el servicio que realizará cada equipo.

Puede incluir roles adicionales en su propuesta si lo estima conveniente, pero estos no serán evaluados como parte del criterio.

La evaluación de este subcriterio y sus ítems se realizará de acuerdo con lo indicado por cada proveedor en el Anexo Nº7 “DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA COMPROBABLE (EQUIPO DE TRABAJO)” para los integrantes del equipo de trabajo. Asimismo, y para identificar claramente el equipo de trabajo propuesto, el proveedor deberá completar el Anexo Nº6 “EQUIPO DE TRABAJO”.

Por otra parte, se deja expresa constancia que los proyectos señalados en el Anexo Nº7 pueden haber sido realizados en el extranjero. Se entenderá que los proyectos y casos de éxito se pueden diferenciar por dominio (sitio web).

La experiencia del equipo de trabajo declarada en el Anexo N°7 podrá ser verificada por la Comisión Evaluadora designada para este proceso licitatorio. En caso que la Comisión Evaluadora no pueda contactar al referente a través de cualquiera de los medios señalados en la referida tabla, durante el período de evaluación de las ofertas, el respectivo proyecto no será considerado para la asignación de puntaje del criterio de evaluación establecido en la cláusula 10, letra C.2., “Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo”.

La asignación de puntaje se realizará de acuerdo con lo indicado en la tabla siguiente:

En caso de que el perfil de desarrollador Back-End sea cubierto por dos profesionales, la cantidad de proyectos será la suma de la experiencia de ambos profesionales.

C.3.- Certificación de la empresa como partner Magento (28%)

Para la evaluación de este criterio se considerará lo declarado por el oferente en el Anexo N°3 “CALIDAD PARTNER Y CERTIFICACIÓN DE EMPRESA”, según la siguiente tabla de puntajes:

Se deja constancia que la DCCP podrá validar la información ingresada en este anexo a través del portal oficial de Magento Partners.

En caso de que la oferta sea realizada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP) se deberá indicar claramente la empresa a la cual se evaluará la Certificación como partner Magento en el Anexo N°8. Además, la empresa declarada como partner Magento deberá aportar al menos con un profesional al equipo de trabajo ofertado, lo cual deberá indicarse en el mismo Anexo N°8.

C.4.- Cumplimiento de Requisitos Formales (2%)

El oferente que presente su oferta cumpliendo todos los requisitos formales de presentación de ésta y acompañando todos los antecedentes, requeridos obtendrá 100 (cien) puntos. El oferente que no haya cumplido todos los requisitos formales habiendo omitido antecedentes o certificaciones al momento de presentar su oferta, aun cuando los haya acompañado con posterioridad, en virtud del artículo 40, inciso 2°, del reglamento de la ley N° 19.886 y la facultad establecida en estas bases a este respecto, o se le hayan solicitado salvar errores u omisiones formales en conformidad al mismo artículo citado, obtendrá 0 (cero) puntos en este criterio.

El resultado de la fórmula anterior se ponderará de acuerdo al peso porcentual de este criterio (2%).

Solicitud de aclaraciones y antecedentes

No se aceptarán ofertas que no contengan toda la información requerida al momento del cierre de la licitación. Con todo, una vez realizada la apertura electrónica de las ofertas, la DCCP podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes si correspondiere a través del Sistema de Información, www.mercadopublico.cl.

Se permitirá, asimismo, la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, según lo previsto en el artículo 40, del reglamento de la ley N° 19.886.

En ambos casos, los oferentes, tendrán un plazo máximo de 48 horas corridas, contados desde la notificación del respectivo requerimiento, para responder a lo solicitado por la DCCP o para acompañar los antecedentes requeridos por ésta. La DCCP no considerará las respuestas o los antecedentes recibidos una vez vencido dicho plazo.

Cabe señalar que la responsabilidad de revisar el “foro inverso”, disponible en www.mercadopublico.cl, a través del cual se solicitan los antecedentes y aclaraciones durante el periodo de evaluación, recae exclusivamente en los oferentes.

D.- Adjudicación

La DCCP, mediante la dictación de una resolución fundada de su Director(a) o de quien corresponda según normativa interna de la Dirección ChileCompra, podrá:

-          En conformidad al artículo 9° de la ley N° 19.886, la DCCP podrá, mediante resolución fundada, declarar desierta la licitación, cuando ninguna de las ofertas resultare convenientes a sus intereses, o bien, declarar inadmisibles las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de licitación.

-          Adjudicar cada línea de servicio al oferente que obtuvo el mayor puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos precedentemente.

La presente licitación se adjudicará a través de una resolución dictada por la DCCP, la que será publicada en www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitada.

En el caso de que la DCCP no realice la adjudicación dentro del plazo definido en las presentes Bases de licitación, aquélla informará a través del sistema www.mercadopublico.cl dicho cambio, justificando el incumplimiento del plazo antes señalado y asimismo indicando el nuevo plazo para la adjudicación, según lo que indica el artículo 41, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Resolución de Empates

En caso de que luego de realizado el proceso de evaluación de ofertas, hubiese dos o más postulantes que hayan obtenido el mismo puntaje máximo en una misma línea, quedando ambas en condiciones de adjudicar, se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en los siguientes criterios, según orden de prelación definido a continuación:

1)    Criterio “Precio del equipo de trabajo”

2)    Criterio “Experiencia y certificaciones del equipo de trabajo”

3)    Criterio “Certificación de la empresa como partner de Magento”

4)    Criterio “Cumplimiento de requisitos formales”

Si aun así el empate se mantiene, se adjudicará al oferente que hubiese ingresado primero su oferta en www.mercadopublico.cl.

Notificación de Adjudicación

Una vez que se encuentre totalmente tramitada la resolución de adjudicación, se procederá a notificar dicha decisión a los oferentes, mediante su publicación en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID. Luego de notificada la resolución, en caso de ser adjudicada la licitación, se suscribirá el respectivo contrato dentro de los plazos señalados en las presentes Bases.

Mecanismo para solución de consultas respecto de la adjudicación

Las consultas respecto de la adjudicación podrán ser remitidas, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la publicación de la resolución de adjudicación, a través del formulario de “Solicitud” disponible en http://servicioalusuario.chilecompra.cl/Solicitudes, indicando el ID de la presente licitación. La respuesta será derivada al correo electrónico del interesado dentro de los 10 días hábiles contados desde el término del plazo para realizar las consultas.

Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desistiere de su oferta, de firmar el contrato, no se inscribiese en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración, o no cumpliere los demás requisitos establecidos en las bases para la suscripción del contrato, en los plazos que se establecen en las presentes Bases, la DCCP podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje y cumpla los requisitos establecidos en las presentes bases, y así sucesivamente, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Validez de la Oferta

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 corridos contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas.

Si dentro del plazo de validez de las ofertas antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación o la readjudicación, la DCCP podría solicitar a los proponentes, antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.

11.- CONDICIONES CONTRACTUALES Y OTRAS CLÁUSULAS

A.- Suscripción del Contrato

El respectivo contrato deberá suscribirse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación totalmente tramitada. Para suscribir el contrato, el proveedor o los proveedores deberán acompañar la garantía de fiel cumplimiento del contrato respectivo.

Si por cualquier causa que no sea imputable a la Dirección ChileCompra, el respectivo adjudicatario no se inscribe en el Registro, no presenta los antecedentes legales para contratar o las garantías de fiel cumplimiento del contrato, o bien, no suscribe el correspondiente contrato dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Dirección ChileCompra entenderá por desistida la oferta, pudiendo dar aplicación a la cláusula de readjudicación de las presentes bases.

B.- Vigencia del Contrato

El contrato comenzará a regir a contar de la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe y se extenderá hasta la ejecución completa de los servicios en los plazos referidos en la letra C de esta cláusula. Con todo, en ningún caso podrá exceder al 31 de agosto de 2020.

Sin perjuicio de lo anterior, por razones de buen servicio, podrán comenzar a ejecutarse las actividades a contar de la fecha de suscripción del contrato respectivo, con anterioridad a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Sin embargo, queda expresamente establecido que no se podrá realizar pago alguno sin la total tramitación del referido acto administrativo y la respectiva recepción conforme de los servicios.           

En detalle, los servicios son los siguientes:

Servicio 1: Implementación Convenio Marco de “Combustible”

600 horas de implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Combustible en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

Servicio 2: Implementación Convenio Marco de “Mobiliario General”

600 horas de implementación y mejoras para el nuevo convenio marco de Mobiliario General en la plataforma Magento 2, que deberá ser realizado por un equipo de trabajo (distinto al ofertado para el servicio 1) de manera continua desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato de servicios en adelante.

El plazo para la implementación completa de cada Convenio Marco corresponderá a lo estipulado de común acuerdo entre él o los adjudicatarios y la DCCP, haciendo uso de las 600 horas de implementación para cada convenio marco, teniendo como referencia 2 meses a partir de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el o los contratos de servicios en adelante.

Sin perjuicio de lo anterior, se podrá extender el plazo general de los servicios referido en el párrafo anterior, siempre y cuando la planificación acordada entre la DCCP y el proveedor así lo requiera, o por retrasos en su cumplimiento por causas de fuerza mayor no imputables al proveedor. Para ello, deberá existir informe favorable del Administrador de Contrato de la DCCP y modificación del respectivo contrato en Anexo firmado por ambas partes, el que deberá ser aprobado por acto administrativo que deberá dictarse para estos efectos autorizando la referida extensión del plazo. En dicho caso, el proveedor deberá entregar una nueva garantía de fiel cumplimiento que cubra el nuevo periodo de ejecución cuya vigencia será de 60 días hábiles posteriores a su término.

Una vez finalizados los servicios de implementación, el proveedor deberá presentar un informe de cumplimiento, cumpliendo con todos los requerimientos indicados en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.

La ejecución de actividades de tipo soporte y mantenciones evolutivas deberán ser estimadas por el proveedor y aprobadas por el Administrador de Contrato de la DCCP o a quien éste le atribuya la responsabilidad previa a su ejecución.

Cabe señalar que las horas podrán ser utilizadas durante toda la vigencia del contrato hasta más tardar el 31 de agosto de 2020 según la necesidad y en las cantidades que la DCCP defina junto al Proveedor.

C.- Tiempos, planificación de actividades y lugar de ejecución de los servicios

Planificación y plazo de ejecución de los servicios

La DCCP en común acuerdo con el o los proveedores adjudicados definirá los tiempos requeridos para la implementación de cada convenio marco y la planificación, de acuerdo a su oferta, fijando como único hito de pago la entrega del convenio en ambiente de producción con recepción conforme del área de negocios y área técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, el adjudicatario estará obligado a establecer al menos un hito parcial en su planificación, para la revisión del avance de los servicios. Para ello se definirá el alcance de común acuerdo en el contrato respectivo, y debe considerar al menos la correcta implementación de las funcionalidades de cada Convenio Marco definidas en el Anexo N°12, teniendo el oferente que reportar estado de avance periódico. Estos hitos deben contar con su respectiva certificación de calidad según los lineamientos definidos por la DCCP.

Con todo, el plazo de ejecución de la totalidad de los servicios no podrá ser superior al plazo de vencimiento del contrato (31 de agosto del año 2020).

Control de ejecución de actividades

Para asegurar un correcto seguimiento sobre las horas invertidas en cada implementación, se definirá un sistema de control de horas, el cual será definido por la DCCP y utilizado por el proveedor. El proveedor deberá informar, el primer día hábil de cada semana, las actividades e hitos a cumplir en dicha semana. Por otro lado, deberá entregar el último día hábil de cada semana un reporte de las horas efectivamente trabajadas por los profesionales junto al detalle de las actividades realizadas, el cual quedará sujeto a la validación de la DCCP. Estos informes semanales deberán ser acompañados de las instancias de presentación y validación de los avances reportados, en fechas y plazos acordados con la DCCP. Cada informe deberá ser remitido al Administrador de Contrato de la DCCP en la forma acordada en el respectivo contrato.

Lugar y horarios establecidos para ejecución de los servicios

En caso que el o los adjudicatarios tengan personalidad jurídica registrada en Chile y/o agencia establecida en el país, el o los equipos seleccionados deberán prestar servicios en dependencias de la Dirección ChileCompra o de manera remota, acorde a las necesidades de la DCCP y cuya definición se concretará previo acuerdo entre las partes. Las dependencias de la DCCP están ubicadas en calle Monjitas 392, piso 8, Santiago, Región Metropolitana, y los horarios de trabajo serán de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 hrs. y viernes de 09:00 a 17:00 hrs.

En caso que el o los adjudicatarios no posean personalidad jurídica registrada en Chile ni agencia establecida en el país, el o los adjudicatarios podrán prestar los servicios remotamente teniendo en consideración lo siguiente:

-          La ejecución de las actividades será realizada en días hábiles administrativos chilenos, esto es, de lunes a viernes, excluyendo sábados, domingos y festivos. Para estos efectos, se deberán considerar solamente los feriados nacionales en territorio chileno para temas de planificación y ejecución del proyecto. No serán considerados los feriados del país de residencia de los profesionales que compongan el o los equipos seleccionados.

-          Los horarios en que se establezcan reuniones de coordinación, reporte de estado de avance o cualquier instancia de trabajo que requiera contar con los equipos (o parte de ellos) del adjudicatario y la Dirección ChileCompra, deberán ser en base a la zona horaria oficial de Chile durante la ejecución del proyecto.

-          La DCCP requerirá del oferente que el equipo de trabajo o parte de éste se presente en dependencias de la DCCP en 2 instancias particulares del proyecto:

• KickOff y setup inicial: Se requerirá al menos un integrante del equipo, de preferencia el Jefe de proyectos asignado al servicio, se presente en dependencias de la DCCP durante una semana dedicada al traspaso inicial y onboarding en donde se establecerán los principales aspectos del proyecto. Esta actividad deberá durante la semana inicial del proyecto.
• Entrega de hito final: Se requerirá que al menos un integrante del equipo de trabajo se presente en dependencias de la DCCP al menos 3 días, al momento de realizar la entrega final del proyecto para validar la correcta entrega de los requerimientos solicitados.

-          Si frente a una desviación en cumplimiento de plazos, como lo es la desviación de al menos una semana respecto a la planificación previamente acordada entre el adjudicatario y la DCCP, el Jefe de Proyecto y, eventualmente, el Desarrollador back-end certificado deberá(n) presentarse en dependencias de la Dirección ChileCompra para corregir la desviación detectada. Los costos de viajes, traslados, alojamiento, alimentación y cualquier otro derivado de este requisito serán de costo del adjudicatario y la Dirección ChileCompra no tiene responsabilidad alguna en dichos costos.

D.- Obligaciones del Adjudicatario

El adjudicatario, ya sea persona natural o persona jurídica, se obliga a:

• Cumplir con las instrucciones que sean impartidas por la DCCP a través del administrador del contrato o quien lo subrogue o reemplace.
• Participar en las reuniones fijadas por la DCCP a través del administrador del contrato o su subrogante.
• Realizar y entregar los informes que contengan el trabajo desarrollado y que den cuenta de los productos y servicios esperados determinados en el Anexo Nº12 “REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO A CONTRATAR”.
• Cumplir con los principios, estándares y lineamientos de desarrollo, calidad, arquitectura, servicios, diseño y UX y operaciones definidos por la DCCP para asegurar la calidad de los entregables.
• Cumplir las demás obligaciones que impone el presente instrumento.

E.- Efectos derivados de Incumplimientos (Sanciones)

1.- Multas por atraso injustificado a las actividades programadas

El proveedor adjudicado será sancionado con el pago de las multas dispuestas en estas bases, por el incumplimiento de los Niveles de Servicio (o SLAs) descritos a continuación:

(*) Para la medición del SLA de Tiempo de espera en carga de páginas implementadas por el oferente, se considerará al menos 1 mes previo a la implementación del convenio para el cálculo de tiempo promedio de respuesta.

En el evento que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada en las presentes bases, el proveedor recibirá una multa de 15.000 CLP (quince mil pesos chilenos) por cada día de atraso en la entrega del respectivo certificado.

El monto de las multas será rebajado del pago que la DCCP deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente en un plazo máximo de 20 días hábiles, debiendo pagar en un plazo de hasta 20 días una vez notificado el cobro, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento.

Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano.

No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor. Por lo tanto, para el efecto del cálculo de las multas, sólo se considerarán eventos que sean de responsabilidad del Adjudicatario. 

Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la DCCP de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer valer la responsabilidad del contratante incumplidor.

Con todo, si las multas cursadas superan el 20% del monto total del contrato, la Dirección ChileCompra pondrá término anticipado al contrato y dará curso al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

De igual forma, si los tiempos de ejecución sobrepasan los establecidos en el punto B de la presente cláusula sobre Vigencia del Contrato, dará fundamento al término anticipado de contrato.

2.- Cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento de contrato podrá ser cobrada en los siguientes casos:

1. Incumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario con sus trabajadores.

1. Cuando el respectivo proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible descontarlas de los respectivos estados de pago, ni pague dentro del plazo de 20 días de notificado el cobro.

1. Incumplimiento grave de las obligaciones impuestas por las presentes Bases, siempre y cuando dicho incumplimiento no importe una causal de término anticipado del contrato.

1. Cuando por una causa imputable al respectivo adjudicatario, se haya puesto término anticipado al correspondiente contrato en los casos señalados en la letra F de esta cláusula, numerales 2 a 19.

3.- Procedimiento para la aplicación de sanciones

A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas sanciones:

1. Detectada una situación que amerite la aplicación de multa, cobro de garantía o el término anticipado del contrato (por alguna causal distinta de la establecida en la presente cláusula, letra F, numeral 1, de las presentes Bases), el administrador del respectivo contrato, designado por la DCCP, notificará inmediatamente de ello al adjudicado, personalmente o por carta certificada, informándole sobre la sanción a aplicar y sobre los hechos en que aquélla se motiva.

1. A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito ante el administrador del correspondiente contrato, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición.

1. Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de una resolución fundada de la DCCP.

1. Si el adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, esta Dirección tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente. Al respecto, el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de la dictación de una resolución fundada de la DCCP, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. La indicada resolución deberá notificarse al respectivo proveedor adjudicado personalmente o mediante carta certificada.

1. Recurso de reposición: El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 5 días hábiles, contados desde la notificación personal o por medio de carta certificada al proveedor, de la resolución fundada singularizada en las letras c y d anteriores, para impugnar dicho acto administrativo, debiendo acompañar todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la respectiva sanción. La DCCP tendrá un plazo no superior a 30 días hábiles para resolver el citado recurso. Mientras se encuentre pendiente la resolución del recurso de reposición, no se hará efectiva la respectiva sanción.

1. La resolución que acoja el recurso podrá modificar, reemplazar a dejar sin efecto el acto impugnado. Ahora bien, en el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuentos en los pagos más próximos que la DCCP deba efectuar al proveedor, y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente en un plazo máximo de 20 días, debiendo pagar en un plazo de hasta 20 días una vez notificado el cobro,  o bien, se hará efectivo a través del cobro de la o las garantías de fiel cumplimiento,  según cuál sea el caso.

F.- Término anticipado del contrato

La DCCP está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna para el adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

1. Cuando de común acuerdo, la DCCP y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al contrato.

1. Si el adjudicado fuere declarado deudor en un procedimiento concursal de liquidación. En el caso de una UTP (Unión Temporal de Proveedores) aplica para cualquiera de sus integrantes.

1. Si el adjudicado cayera en insolvencia financiera, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato. En el caso de una UTP aplica para cualquiera de sus integrantes.

1. Si se disuelve la empresa adjudicada o la UTP adjudicada o alguno de los integrantes de la UTP adjudicada; o se retira alguno de los integrantes de la UTP adjudicada.

1. Por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial por parte del adjudicatario de las obligaciones correspondientes a la prestación del servicio, descritas en las presentes Bases, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad, y cuando dicho incumplimiento le genere a la DCCP un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus funciones.  

1. Si el adjudicatario, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no observaren el más alto estándar ético exigible, durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:
   1. Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal adscrito a la DCCP, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y la DCCP.
   2. Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la ejecución de los servicios objeto de la presente licitación.
   3. Tergiversar hechos, con el fin de influenciar la ejecución.

1. Por incumplimiento de la obligación de confidencialidad establecida en la cláusula 11, letra I, de las presentes Bases.

1. Registrar, a la mitad de la vigencia del respectivo contrato, saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 2 años.

1. Incumplimiento de las obligaciones emanadas del pacto de integridad, establecido en la cláusula 11, letra P, de las presentes Bases.

10.  En el caso que la aplicación de multas supere el 20% del monto total del contrato, según lo señalado en la letra E anterior.

11.  En caso de no reposición de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, ante el evento de haber sido debida y fundamente cobrada por la DCCP, en un plazo de 15 días hábiles.

12.  En caso que la implementación final de cada uno de los Convenios Marco presente atrasos superiores a 21 días hábiles respecto a la fecha acordada por ambas partes.

13.  Incumplimiento de lo dispuesto en la letra K de la cláusula 11, esto es, reemplazo no autorizado por la Dirección de Compras y Contratación Pública de uno o más miembros del equipo de trabajo.

14.  Incumplimiento de lo dispuesto en la cláusula 11, letra Ñ, de las presentes Bases.

15.  La comprobación de que el adjudicatario, al momento de presentar su oferta contaba con información o antecedentes relacionados con el proceso de diseño de las bases de licitación para cada convenio marco, encontrándose a consecuencia de ello en una posición de privilegio en relación al resto de los oferentes, ya sea que dicha información hubiese sido conocida por el proveedor en razón de un vínculo laboral o profesional entre éste y la DCCP o bien, como resultado de prácticas contrarias al ordenamiento jurídico.

16.  Perder la condición de hábil en el Registro de Proveedores del Estado por causal de inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 4° inciso 1° de la ley de compras. En el caso de una UTP, aplicará si esa condición sobreviene a cualquiera de sus integrantes.

17.  Reiteración de atrasos injustificados a las actividades programadas dando paso a incumplimientos por parte del Proveedor. No se considerarán como incumplimientos de los SLAs, aquéllos que sean producto de hechos o circunstancias no imputables al Proveedor.

18.  Si los tiempos de ejecución sobrepasan los establecidos en el punto B de la presente cláusula sobre Vigencia del Contrato

19.  Si el proveedor participa, por sí o a través de otra persona natural o jurídica, o mediante una Unión Temporal de Proveedores, en el proceso licitatorio de cualquiera de los dos convenios marcos objetos de la presente licitación y que se implementarán durante el año 2020 en virtud de los servicios licitados.

En los casos señalados en los numerales 2 a 19, además del término anticipado del contrato, se procederá al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario, debiendo la DCCP concurrir al pago de las obligaciones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de liquidación del contrato.

Para la aplicación de todas las causales de término anticipado previamente señaladas, salvo la del N° 1, procederá el procedimiento de aplicación de sanciones regulado en las presentes bases.

G.- Presupuesto disponible

El presupuesto disponible para la implementación y mejora de cada convenio marco, es de $25.000.000 (CLP) (veinticinco millones de pesos chilenos), incluidos los impuestos en caso de que procedan.

H.- Pagos

El valor de los servicios, durante la vigencia del contrato, será el valor adjudicado en pesos chilenos (CLP).

Los pagos se realizarán según un único hito de pago asociado al cumplimiento total de los servicios conforme se señala a continuación:

Las horas de soporte, mantenciones evolutivas, acompañamiento y entrenamiento en uso, sólo se pagarán si se hace consumo efectivo de ellas y el informe presentado es aprobado por parte del administrador del contrato o quien este designe en su representación por tareas completadas.

Para todos los efectos, se considera como completado el hito cuando el producto se encuentre puesto en producción cumpliendo los estándares y validaciones definidos por la DCCP.

Una vez aprobado el Informe Final de los productos o entregables correspondientes al único hito por cada Convenio Marco, se solicitará el envío de la factura o boleta correspondiente al pago.

El proveedor podrá presentar su documento de cobro tributario a la Dirección ChileCompra sólo una vez que ésta haya hecho recepción conforme formal del servicio comprometido en el hito de pago correspondiente.

En resumen:

T = (I + S) - M

Donde:

T: Total facturación.

I: Horas usadas en la implementación de cada convenio marcos completados.

S: Horas de soporte, mantenciones evolutivas completadas, acompañamiento y entrenamiento en uso con informe aprobado por DCCP del mes anterior.

M: Multas.

Para tramitar el pago de la prestación de los servicios efectivamente prestados, el adjudicatario deberá entregar a la Dirección ChileCompra junto con cada documento tributario de cobro, lo siguiente:

• Informe del Producto con la recepción conforme de los servicios prestados y entregados, firmado por parte del Administrador del Contrato.
• En caso de que corresponda, un Informe de aplicación de multas.
• En caso de que corresponda, un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (Ley de Subcontratación)” de la Dirección del Trabajo, que indique que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores asignados para la ejecución de este servicio.
• En caso de que corresponda, las Liquidaciones de sueldo de los trabajadores que prestan el servicio a la Dirección ChileCompra, correspondiente al mes anterior del cual se procede al pago, debidamente firmado por cada trabajador.

La Dirección ChileCompra se reserva el derecho de revisar los antecedentes presentados.

La DCCP realizará el pago dentro de los 30 días corridos luego de la recepción conforme del documento de cobro.

Los montos por pagar son totales, por ello, los oferentes deberán contemplar los valores como brutos, con todos los impuestos o recargos de otra naturaleza. De este modo, el establecimiento de los valores totales, incluyendo los eventuales impuestos en caso de proceder, es de exclusiva responsabilidad del oferente, no pudiendo luego agregar ningún recargo a la DCCP.

En caso de término anticipado, se pagará sólo el monto correspondiente a los trabajos efectivamente realizados y a los plazos efectivamente trabajados, previa liquidación del contrato.

Los pagos serán realizados con transferencia electrónica. En caso de no poseer cuenta alguna, debe darlo a conocer por escrito para así realizar el pago mediante cheque.

I.- Confidencialidad

El Adjudicatario no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución de los servicios licitados, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.

El Adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente, que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución de los servicios licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios. Para ello se le solicitará suscribir declaraciones con compromisos de confidencialidad.

La responsabilidad del respectivo Adjudicatario en este ámbito será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.

El Adjudicatario debe dar garantías respecto al resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la DCCP el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes.

La divulgación, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida en los párrafos anteriores, por parte del Adjudicatario, durante la vigencia del contrato o una vez finalizado éste, dará pie a que la DCCP entable en su contra las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los actos en infracción de esta obligación que hayan ejecutado sus empleados.

Se deja constancia que, en el contrato a suscribir, el equipo consultor del adjudicatario deberá firmar un acuerdo de confidencialidad con la finalidad de resguardar lo anteriormente señalado.

Las partes dejan establecido que queda prohibido al proveedor participar, por sí o a través de otra persona natural o jurídica, o mediante una Unión Temporal de Proveedores, en el proceso licitatorio de cualquiera de los convenios marcos objetos de la presente licitación y que se implementarán durante el año 2020 en virtud de los servicios licitados.

J.- Propiedad de la información

La Oferta técnica presentada por el adjudicatario será de propiedad de la Dirección ChileCompra, no pudiendo hacer uso el adjudicatario de estos sin la autorización previa y escrita por parte de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, y, en concreto, el producto del trabajo que eventualmente desarrolle el contratista o sus dependientes, con ocasión del contrato, tales como actividades, diagnósticos, diseños, informes, bases de datos, programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, y, en general, toda obra que se elabore en cumplimiento del presente convenio, serán de propiedad de la Entidad Licitante, quien se reserva el derecho de disponer de ellos libre e independientemente, sin limitaciones de ninguna especie.

K.- Continuidad del personal

En el caso de personas jurídicas, si por algún motivo externo o ajeno a la gestión del proveedor adjudicado, como, por ejemplo, jubilación, muerte, incapacidad médica, renuncia, entre otros, le fuere necesario sustituir al personal (jefe de proyecto y equipo) que presta el Servicio, deberá informar y proponer oportunamente un Cambio de Nómina de Personal, de acuerdo con lo establecido en el siguiente párrafo.

Con objeto de dar continuidad del servicio y mayor efectividad de éste, la Dirección ChileCompra exigirá que, durante el desarrollo y vigencia del contrato, exista continuidad del personal designado para la prestación de cada servicio, con objeto de evitar repetir el proceso de inducción y aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, en caso de ser requerido durante la vigencia del contrato, el adjudicatario, podrá solicitar a la Dirección ChileCompra, a través de su contraparte, en a lo más una sola vez, salvo que concurra alguna causal inimputable al proveedor, el cambio de personal, teniendo en consideración realizarlo con anticipación suficiente para no discontinuar el servicio.

Para la solicitud y aprobación de cambio de personal, deberán considerarse dos elementos:

a)    La criticidad del proyecto y de la etapa de este en la que esté involucrado el personal.

b)    El nuevo personal que se proponga incorporar debe cumplir al menos con los mismos requisitos y calificaciones que cumplía el personal aprobado en el proceso licitatorio.

c)    De ser necesario, se procederá a extender tiempos de prestación del servicio (en conformidad a lo establecido en la cláusula 11 letra B de las presentes Bases), en cuyo caso no implicará en forma alguna un aumento en los valores a pagar por parte de la DCCP.

Por tanto, la solicitud de cambio debe ser aprobada por la DCCP, reservándose ésta el derecho de aceptar o rechazar la petición, en cuyo caso, el adjudicatario podrá solicitar proponer otra persona, hasta que éste sea aceptado por esta Dirección, siempre que el tiempo involucrado en esta gestión, no impacte en el cumplimiento de plazos del Contrato. El proveedor adjudicado deberá remplazar en el mínimo tiempo posible, no pudiendo sobre pasar 10 días corridos incluido el tiempo de validación de el o los candidatos propuestos a la DCCP. En todo caso, si la DCCP considera que estos cambios afectan la integridad del cumplimiento del Contrato podrá poner Término Anticipado al Contrato.

De acuerdo con lo anterior, el adjudicatario, representado por su Contraparte u otra persona debidamente autorizada, debe asegurarse de informar y entregar, a la Dirección, junto a la Solicitud de Cambio de Nómina de Personal, todos los antecedentes solicitados en el Anexo N°6 EQUIPO DE TRABAJO, de estas Bases de Licitación, para que esta Dirección evalúe y apruebe la experiencia e idoneidad de la persona propuesta para conformar el equipo de trabajo.

El Proveedor del Servicio debe esperar la aprobación escrita por correo o vía e-mail, de la solicitud por parte de la Dirección ChileCompra, antes de operar el Contrato con el o los nuevos prestadores de servicio.

El formato de la Solicitud de Cambio de Nómina de Personal será definido por la Dirección ChileCompra, y será entregado al proveedor adjudicado.

Se deja expresa constancia que la DCCP podrá solicitar el cambio de parte o del total del equipo de profesionales propuestos en su oferta, si hay incumplimiento en los entregables. El nuevo profesional propuesto deberá tener la misma o experiencia respecto al profesional a reemplazar, así como también la misma especialización o mayor. Si el proveedor no cumple con el cambio solicitado será causal de término anticipado.

L.- Coordinador del Contrato

El adjudicatario deberá nombrar a un Coordinador de contrato, que podrá ser el mismo Jefe de Proyecto, cuya identidad deberá ser informada a la DCCP previo a la suscripción del contrato.

En el desempeño de su cometido, el Coordinador del contrato deberá, a lo menos:

1. Informar oportunamente a la DCCP de todo hecho relevante que pueda afectar el cumplimiento del contrato, con especial atención en los cambios en el equipo de consultores de acuerdo a las indicaciones establecidas en la cláusula 11, letra K “Continuidad del personal” de las presentes Bases”.
2. Representar al Proveedor, en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del contrato.
3. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.

Todo cambio relativo a la designación efectuada deberá ser informada por el proveedor al responsable de administrar el contrato por parte de la DCCP, a más tardar dentro de las 24 horas siguientes de efectuada la designación o cambio, al correo electrónico institucional del funcionario. La DCCP podrá rechazar o aprobar dicha designación. En caso de rechazo, el proveedor deberá nombrar otro coordinador y seguir el mismo procedimiento señalado precedentemente.

M.- Supervisión, Coordinación y Administración del Contrato por parte de la Dirección ChileCompra

La DCCP definirá una contraparte técnica/administrador del contrato, para la coordinación del respectivo contrato, la que ejercerá las siguientes funciones, sin perjuicio de aquellas expresamente establecidas para los administradores de contratos, de acuerdo a las disposiciones internas de la DCCP. Entre otras, deberá ejercer las siguientes funciones:

1. Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las Bases para el oportuno cumplimiento del contrato.
2. Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de este contrato.
3. Dar visto bueno a los informes y recepción conforme de los servicios, como también la tramitación de pagos y sanciones.
4. Autorizar adecuaciones relativas al plan de trabajo, y en general atender y resolver situaciones emergentes no consideradas.
5. Colaborar y asistir al personal de apoyo en la obtención de la información pertinente para llevar adelante las funciones solicitadas.
6. Gestionar la autorización de los pagos programados según se haya establecido en el Contrato de Prestación de Servicios.
7. Determinar la aplicación de las sanciones que se estipulen en el Contrato, según corresponda.
8. Las demás que le encomiende el presente instrumento.

N.- Modificación de Contrato

El contrato podrá modificarse por las siguientes causales:

1. Mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

3. Las demás que se establezcan en las presentes Bases de la licitación o en el contrato.

Las partes de común acuerdo podrán modificar el correspondiente contrato por motivos fundados no pudiendo sobrepasar el periodo de contratación. La modificación, si la hubiere, no podrá referirse a los elementos esenciales del contrato, y formará parte integrante del mismo. La modificación no podrá superar el 30% del valor total del respectivo contrato ni alterar su naturaleza u objeto, debiendo ser autorizada por el correspondiente acto administrativo contando con el certificado de disponibilidad presupuestaria, si fuera procedente.

Cabe señalar que, frente a una eventual modificación de contrato en donde se requiera ampliar alguno de los servicios dentro del alcance de estas bases de licitación, se deberán ajustar el monto como máximo a los valores ofertados para cada profesional.

La modificación, si la hubiere, formará parte integrante de dicho contrato y deberá tramitarse totalmente antes que culmine la vigencia del contrato que se desea modificar, manteniendo, en todas las instancias, las condiciones contractuales previamente consensuadas.

Ñ.- Cesión de contrato y subcontratación

El adjudicatario no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de esta licitación y, en especial, los establecidos en el respectivo contrato que se celebre con la DCCP.

Se encuentra prohibida la subcontratación de servicios.

Asimismo, la empresa contratada deberá ser la que efectivamente preste los servicios objeto del presente convenio, no pudiendo ceder a un tercero, de ningún modo, la ejecución de aquéllos.

Por su parte, el Administrador de Contrato de la DCCP deberá exigir al proveedor la entrega de un documento que acredite la relación jurídica entre éste y el o los profesionales que participarán en la prestación de los servicios, tales como contratos de trabajo y/o contratos de prestación de servicios, entre otros que resulten procedentes para tales efectos.

O.- Estándares de probidad

Los adjudicados que presten los servicios deberán observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Los estándares de probidad exigibles al personal de apoyo, por tanto, deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

P.- Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, así como en la posterior ejecución del contrato de ser adjudicado, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las Bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes Bases de Licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos, los cuales se extenderán a la ejecución contractual de ser el oferente adjudicado:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

1. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

1. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

1. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética y transparencia en el presente proceso licitatorio.

1. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las Bases de licitación, sus documentos integrantes y el contrato que de ellos derivase.

1. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en estas Bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.

1. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

1. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

1. El oferente se compromete a no infringir los derechos humanos de terceros y a hacerse responsable respecto de las eventuales infracciones a dichos derechos, en la medida que le sean imputables, de acuerdo a lo señalado en los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas elaborados por Naciones Unidas y aprobados por Chile.

Se deja expresa constancia que toda referencia a “oferente” efectuada en la numeración de compromisos del párrafo anterior, se hace extensiva al adjudicatario respectivo.

Q.- Acreditación de cumplimiento remuneraciones o cotizaciones de seguridad social y cumplimiento de normas laborales

Durante la vigencia del contrato suscrito, el adjudicatario deberá acreditar mediante una declaración jurada, según formato del ANEXO N°13, DECLARACIÓN JURADA SIMPLE N°3 PARA CONTRATAR, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. Este Anexo deberá ser presentado a la mitad de la vigencia del contrato, con un máximo de seis meses, desde el inicio de la ejecución del respectivo servicio. Sin perjuicio de ello, la Dirección ChileCompra también podrá solicitar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentación de certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acreditar el cumplimiento de las obligaciones laborales antes señaladas.

En el caso de UTP cada integrante de la misma deberá presentar dicho anexo.

Lo anterior es sin perjuicio de la documentación exigida para cursar cada pago asociado al contrato.

El Contratista, en su calidad de empleador, será responsable exclusivo del cumplimiento íntegro y oportuno de las normas del Código del Trabajo y leyes complementarias, leyes sociales, de previsión, de seguros, de enfermedades profesionales, de accidentes del trabajo y demás pertinentes respecto de sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Asimismo, y tal como se puntualizara en la letra H “Pagos” de esta cláusula, si corresponde la DCCP exigirá al adjudicatario, antes de proceder al pago, el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a aquél correspondan respecto a sus trabajadores, mediante el “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales”, otorgado por la Dirección del Trabajo, y la nómina de aquellos trabajadores que intervengan en la prestación del servicio objeto de la presente licitación.  

En consecuencia, el Contratista será responsable, en forma exclusiva, y sin que la enumeración sea taxativa, del pago oportuno de las remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, desahucios, gratificaciones, gastos de movilización, beneficios y, en general, de toda suma de dinero que, por cualquier concepto, deba pagarse a sus trabajadores y/o integrantes de sus respectivos equipos de trabajo.

Si por cualquier causa la Dirección dejara de efectuar o se abstuviera de cursar un pago, ello no podrá ser considerado o esgrimido por el Contratista para dejar de pagar las remuneraciones de sus trabajadores.

La Dirección se reserva el derecho a exigir al contratista, a simple requerimiento de la Contraparte Técnica, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Compras y artículo 183-C del Código del Trabajo, un certificado que acredite el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales emitido por la Inspección del Trabajo respectiva, o bien, por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento, respecto de sus trabajadores. Ello, con el propósito de hacer efectivos, por parte de la Dirección, su derecho a ser informada y el derecho de retención, consagrados en los incisos segundo y tercero del artículo 183-C del Código del Trabajo, en el marco de la responsabilidad subsidiaria derivada de dichas obligaciones laborales y previsionales, a la que alude el artículo 183-D del mismo Código. Lo anterior, bajo apercibimiento de multa del 2% del valor total del contrato. Cada negativa a entregar dicha documentación, aunque sea respecto del mismo período, se considerará como una infracción distinta, con un límite de 3 negativas, la cuarta negativa se considerará un incumplimiento grave.

Por otra parte, se deja expresa constancia que la suscripción del contrato respectivo no significará en caso alguno que el Contratista, sus trabajadores, o integrantes de los equipos presentados por estos, adquieran la calidad de funcionarios públicos, no existiendo vínculo alguno de subordinación o dependencia de ellos con esta Dirección.

El Adjudicatario y el personal bajo su dependencia se obligan a respetar las normas internas e instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública.

R.- Documentos integrantes.

La relación contractual que se genere entre la Dirección ChileCompra y el Adjudicatario se ceñirá a los siguientes documentos:

                                      i.    Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos.

                                     ii.    Aclaraciones, Respuestas y Modificaciones a las Bases.

                                    iii.    Oferta del Oferente.

                                    iv.    Contrato definitivo suscrito entre las partes

                                     v.    Orden de Compra.

Todos los documentos antes mencionados forman un todo integrado y se complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las Bases, como marco básico.

12.- PRODUCTOS / SERVICIOS REQUERIDOS