Licitación ID: 3447-85-LP26
Ampliación Comedor Funcionarios CECOSF La Tortuga
Responsable de esta licitación: MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Fecha de Cierre: 22-06-2026 15:01:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 33
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 30 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Valor total neto obras civiles - “Ampliación Comedor de Funcionarios y Áreas Clínicas Transversales, CECOSF La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio”  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Ampliación Comedor Funcionarios CECOSF La Tortuga
Estado:
Publicada
Descripción:
El proyecto contempla obras de ampliación y adecuación de infraestructura destinadas al comedor de funcionarios y áreas clínicas transversales del CECOSF La Tortuga, incluyendo además la ADQUISICIÓN, traslado, armado e instalación de EQUIPAMIENTO CLÍNICO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO asociado al comedor y áreas de atención, todo conforme al presupuesto, especificaciones técnicas y antecedentes del proyecto.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40073899
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Unidad de compra:
Direccion de Administracion y Finanzas
R.U.T.:
69.265.100-6
Dirección:
Ruta A 610, Entre Ruta A 616 Con Ruta A 618 S/N
Comuna:
Alto Hospicio
Región en que se genera la licitación:
Región de Tarapacá
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 22-06-2026 15:01:00
Fecha de Publicación: 22-05-2026 15:37:54
Fecha inicio de preguntas: 22-05-2026 19:00:00
Fecha final de preguntas: 29-05-2026 17:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 04-06-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 22-06-2026 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 22-06-2026 15:30:00
Fecha de Adjudicación: 16-09-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Se indican en el Art.89° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Documentos Técnicos
1.- Se indican en el Art.89° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
 
Documentos Económicos
1.- Se indican en el Art.89° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Presentación de la Oferta Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 3%
2 Programa de Integridad Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 4%
3 Oferta Económica Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 80%
4 Comportamiento Contractual Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 3%
5 Plazo de Ejecución Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 5%
6 Contratación Mano de Obra Local Se indican en el Art.121° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación. 5%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipalidad de Alto Hospicio
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Se indican en el Art.60° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Tiempo del Contrato 120 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Patricio Gallardo Martínez
e-mail de responsable de pago: pgallardo@maho.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Alto Hospicio
Fecha de vencimiento: 03-05-2027
Monto: 5 %
Descripción: Se indican en el Art.349° y Art.351° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Glosa: Para Garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato de la PP N°051/2026, denominada “Ampliación Comedor de Funcionarios y Áreas Clínicas Transversales, CECOSF La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio”, ID Mercado Público 3447-85-LP26
Forma y oportunidad de restitución: Se indican en el Art.354° y Art.355° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
    Otras Garantías
Beneficiario: Municipalidad de Alto Hospicio
Fecha de vencimiento: 02-05-2028
Monto: 3 %
Descripción: Se indican en el Art.349° y Art.353° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Glosa: Para Garantizar El Buen Funcionamiento de las Obras PP N°051/2026, “Ampliación Comedor de Funcionarios y Áreas Clínicas Transversales, CECOSF La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio”, ID Mercado Público 3447-85-LP26
Forma y oportunidad de restitución: Se indican en el Art.354° y Art.356° de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Art. 165º En el evento de que el adjudicatario desista de su oferta, no acepte la orden de compra derivada de la adjudicación del proceso, no presente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, no suscriba el contrato, no suscriba el acta de inicio de las obras, no presente el programa de integridad, se encuentre inhábil para contratar con la administración del estado, la Municipalidad podrá dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar, dentro del plazo de sesenta 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original, al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del municipio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates


Art. 159º En caso de producirse empate en el puntaje final obtenido en la Etapa N°2 de Evaluación de Ofertas, entre dos o más propuestas previamente declaradas admisibles, se aplicarán los siguientes criterios de desempate, en el orden de prelación que se señala:


• 1° por Menor Oferta Económica.
• 2° por Plazo de Ejecución.
• 3° por Contratación Mano de Obra Local.
• 4° por Pacto de Integridad.
• 5° por Comportamiento Contractual.
• 6° por Presentación de la Oferta.
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Art. 164º Los oferentes podrán formular observaciones a la adjudicación dentro de las 24 horas siguientes a la publicación del decreto alcaldicio, a través del portal. Dichas observaciones serán analizadas y respondidas (si corresponde dar una respuesta) por la Municipalidad, a través del mismo medio, dentro de un plazo de hasta dos (2) días hábiles, por la Unidad Técnica, pudiendo requerirse, cuando corresponda, la participación de otras unidades municipales para su adecuada resolución.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
Se indican en el Titulo XXXIX  de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Se indican en el Titulo XXVII de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
Pacto de integridad
Se indican en el Titulo LI de las bases administrativas y técnicas adjuntas en los antecedentes de la licitación.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.