Ficha Licitación

Licitación ID: 2402-13-R124

CONSTRUCCION AREA VERDE EL COBRE

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
“CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE EL COBRE”

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION AREA VERDE EL COBRE

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La I. Municipalidad de Rancagua , en adelante también la “Municipalidad” o el “Municipio”, convoca a Licitación Pública para la ejecución de Obra, la que se desarrollará de acuerdo a las presentes Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, respuesta a las consultas yo aclaraciones en caso de haberlas, junto a los demás antecedentes que la conforman, los que se entiende forman parte integrante del Contrato que se suscriba entre la Municipalidad y el Contratista adjudicado.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública Mayor 1000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

R.U.T.:

69.080.100-0

Dirección:

PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA

Comuna:

Rancagua

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-02-2023 15:00:00

Fecha de Publicación: 06-02-2023 12:06:10

Fecha inicio de preguntas: 13-02-2023 10:00:00

Fecha final de preguntas: 16-02-2023 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 21-02-2023 10:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 28-02-2023 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 06-03-2023 10:00:00

Fecha de Adjudicación: 21-03-2024 16:48:19

Fecha de entrega en soporte fisico 24-02-2023

Fecha estimada de firma de contrato 10-04-2023

Tiempo estimado de evaluación de ofertas 6 Días

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

No hay información de Antecedentes Administrativos

No hay información de Antecedentes Técnicos

No hay información de Antecedentes Económicos

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- • CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, otorgado por la Dirección del trabajo, acreditando que no posee deudas previsionales, con una antigüedad no superior a noventa días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

- • CERTIFICADO DE QUIEBRA, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad no superior a noventa días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

- • EN EL CASO DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), Documento en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP y en las condiciones señaladas en el punto 5.1.3 de las presentes Bases.

- • CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO OFICIAL DE PROVEEDORES DEL ESTADO. En el caso de las UTP, el certificado de inscripción cada uno de los integrantes de dicha unión temporal.

- • GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. • DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. • DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

- • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES Y DE REMUNERACIÓN. En el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, otorgado por la Dirección del trabajo, acreditando que no posee deudas previsionales, con una antigüedad no superior a noventa días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE QUIEBRA, emitido por la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, con una antigüedad no superior a noventa días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

- I18n entry not found: • EN EL CASO DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP), Documento en la cual conste el acuerdo de constitución de la UTP y en las condiciones señaladas en el punto 5.1.3 de las presentes Bases.

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ELECTRÓNICO OFICIAL DE PROVEEDORES DEL ESTADO. En el caso de las UTP, el certificado de inscripción cada uno de los integrantes de dicha unión temporal.

- I18n entry not found: • GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. • DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS. • DE SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES Y DE REMUNERACIÓN. En el evento de que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o no acompañe los referidos

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE PERSONERÍA O DE VIGENCIA DE PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EMITIDO POR EL CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES. En caso de empresas y sociedades creadas mediante sistema simplificado (Acogidas a la Ley Nº20.659), ellas deberán pre

- I18n entry not found: • CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA SOCIEDAD, emitido por el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, o bien por el Registro de Empresas y Sociedades, con una antigüedad no superior a noventa días contados desde la fecha de suscripción del contrato.

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 OFERTA ECONÓMICA	Corresponde a la oferta ingresada por el proveedor a través del Portal www.mercadopublico.cl, Formulario N°5 “CUBICACIÓN Y PRESUPUESTO”	50%
2 DOCUMENTO TRIBUTARIO	Será determinado por la Comisión de Evaluación durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas	5%
3 Cumplimiento de los requisitos	Será determinado por la Comisión de Evaluación durante el estudio y análisis de las ofertas presentadas	5%
4 INFORME COMERCIAL	INFORME COMERCIAL. Situación comercial actual del oferente, calculada por el Municipio en base al informe comercial (Platinum 360° o Empresarial 360° del tipo Equifax), que acredite la clase de Riesgo de acuerdo al indicador de riesgo y su clasificador, lo cual se deberá acreditar con el informe correspondiente www.mercadopublico.cl.	5%
5 EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN EN OBRAS DE ÁREAS VERD	FORMULARIO N°4. EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS, en los últimos 5 años contados hacia atrás desde la fecha de publicación del presente proceso de licitación	35%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	La oferta deberá presentarse en pesos, moneda nacional.

Tiempo del Contrato	90 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	No hay información

Nombre de responsable de pago:	No hay información
e-mail de responsable de pago:	No hay información

Nombre de responsable de contrato:	No hay información
e-mail de responsable de contrato:	No hay información
Teléfono de responsable del contrato:	No hay información

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Fecha de vencimiento:	29-05-2023
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación el participante deberá acompañar en forma física o digital, dependiendo del instrumento, un instrumento que asegure el cobro del mismo de manera rápida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas.

Glosa:	Para garantizar la seriedad de la oferta de “CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE EL COBRE”

Forma y oportunidad de restitución:	Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta, serán devueltos a quienes sus ofertas sean declaradas inadmisibles o fuera de bases y a quienes no resultaren favorecidos, por el Tesorero Municipal, dentro de los 10 (diez) días hábiles después del ingreso por parte del Municipio al Portal www.mercadopublico.cl, del Decreto de Adjudicación o bien rechazo de la propuesta y deberán ser retiradas en el Edificio Municipal Tomás Guaglén ubicado en Av. República de Chile, esquina de Calle Chorrillos, contra presentación de copia o fotocopia del Decreto Exento correspondiente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Fecha de vencimiento:	08-07-2024
Monto:	10 %

Descripción:	La garantía deberá ser pagadera a la vista, tomada a la orden de la Ilustre Municipalidad de Rancagua y tener el carácter de irrevocable. Esta garantía cubrirá especialmente el cabal, fiel, íntegro y oportuno cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886 sobre Compras Públicas.

Glosa:	GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS:

Forma y oportunidad de restitución:	Una vez que se publique el Decreto que aprueba el Acta de Recepción “Definitiva de las Obras”.

Otras Garantías

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Fecha de vencimiento:	07-09-2023
Monto:	2000 Unidad de Fomento

Descripción:	El Adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, a nombre del Municipio, por un mínimo de 2000 U.F. por proyecto, con vigencia durante todo el plazo de ejecución de las obras, más un período de mantenimiento hasta la recepción definitiva de las obras, más un periodo de mantenimiento de 60 días adicionales, a fin de garantizar el pago de indemnizaciones a que pudiere ser condenada por muerte, lesiones o daños a terceros por motivo o a causa de la ejecución de las obras. De hacerse efectivo dicho seguro, deberá reponerse dentro del plazo de quince días corridos aceptado el pago por parte de la aseguradora.

Glosa:	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

Forma y oportunidad de restitución:	" Las Pólizas de Seguro serán devueltos al Contratista contra Decreto que aprueba el Acta de Recepción “Definitiva de las Obras"

Tipo de documento:	Boleta de Garantía
Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
Fecha de vencimiento:	07-09-2023
Monto:	117933805 Peso Chileno

Descripción:	El Contratista deberá asegurar contra todo riesgo los trabajos ya ejecutados, mediante la contratación de una póliza de seguro progresivo a nombre de la Ilustre Municipalidad de Rancagua, hasta completar el monto total del proyecto, con vigencia durante el plazo de ejecución de las obras, más un período de mantenimiento de 60 días adicionales

Glosa:	SEGURO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

Forma y oportunidad de restitución:	" Las Pólizas de Seguro serán devueltos al Contratista contra Decreto que aprueba el Acta de Recepción “Definitiva de las Obras"

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

No hay información de los Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir