Ficha Licitación

Licitación ID: 2904-9-LR26

CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Fecha de Cierre: 27-07-2026 15:30:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 46 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUCCIÒN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ

Estado:

Publicada

Descripción:

Se consulta sobre la construcción de un Centro Cultural en la localidad de Hornopirén, el terreno donde se proyecta cuenta con una superficie de 480 m2, donde actualmente se encuentra emplazado una infraestructura municipal utilizada como sede social de adulto mayor “Medallita Milagrosa”. El proyecto considera 638,40 m² de infraestructura en dos plantas y contempla tres bloques: artes escénicas, con sala y escenario para 116 espectadores, cabina de control, bodega técnica, servicios higiénicos y camarines; salas de creación, con recintos para música y baile más bodegas y servicios; y administración, con oficina, sala de reuniones, kitchenette y servicios de personal. Incluye circulaciones interiores accesibles, escalera, ascensor y acceso principal con hall y control vinculado a OIRS/boletería.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE

Unidad de compra:

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

R.U.T.:

69.252.200-1

Dirección:

21 DE SEPTIEMBRE 450

Comuna:

Hualaihué

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-07-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 11-06-2026 12:22:16

Fecha inicio de preguntas: 11-06-2026 12:30:00

Fecha final de preguntas: 21-06-2026 12:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-06-2026 12:30:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-07-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-07-2026 16:00:00

Fecha de Adjudicación: 09-09-2026 18:43:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexos Adm

Documentos Técnicos

1.- Anexos Técnicos

Documentos Económicos

1.- Formulario de Oferta Económica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia del Profesional Residente	Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales	2%
2 Cumplimiento de Requisitos Formales	Evaluación según tabla punto 10.1 bases administrativas especiales	2%
3 Capacidad Económica	Evaluación según tabla punto 10.3 bases administrativas especiales	4%
4 Plazo de Ejecución	Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales	2%
5 Experiencia de Igual Naturaleza	Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales	5%
6 Experiencia Distinta Naturaleza	Evaluación según tabla punto 10.2 bases administrativas especiales	2%
7 Precio	Evaluación según tabla punto 10.4 bases administrativas especiales	80%
8 Contratación Mano de Obra Local	Evaluación según punto 10.5 bases administrativas especiales	3%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	MINCAP
Monto Total Estimado:	2787735112


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Dirección de Administración y Finanzas
e-mail de responsable de pago:	jsotomayordaf@mhualaihue.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	24-10-2026
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	El Oferente deberá garantizar la seriedad de su Oferta, mediante la presentación de instrumento financiero, Boleta de Garantía bancaria, Vale Vista, Certificado de Fianza o Depósito a Plazo pagadero a la vista y que tenga carácter de irrevocable, dicho instrumento debe ser tomado a nombre de la Ilustre Municipalidad de Hualaihué, RUT: 69.252.200-1, por un monto de $500.000 y una vigencia no inferior a 90 días corridos, a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Este documento deberá ser ingresado físicamente en la Oficina de Partes de esta Municipalidad, ubicada en calle 21 de septiembre N° 450, Hornopirén, comuna de Hualaihué, como máximo hasta las 14:00 horas de la fecha de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía de seriedad de la oferta se otorgue electrónicamente, está deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicio de Certificación de dicha firma, dicho instrumento deberá adjuntarse como anexo a los antecedentes administrativos en la ficha de licitación.

Glosa:	Para garantizar la Seriedad de la Oferta en Licitación Pública “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ”

Forma y oportunidad de restitución:	El proceso de devolución se deberá realizar físicamente en la Municipalidad, a solicitud del representante legal del Proveedor o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Ilustre Municipalidad de Hualaihué
Fecha de vencimiento:	12-06-2028
Monto:	5 %

Descripción:	Una vez adjudicada la propuesta y dentro del término de quince (15) días corridos contados desde la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, y antes de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentar garantía, por fiel cumplimiento del contrato, equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el adjudicatario, con una vigencia igual al plazo del contrato más 60 días corridos (mínimo). Será obligación del proveedor mantener vigentes estas garantías durante todo el plazo de ejecución del contrato. También se admitirá Certificado de Fianzas en Garantía, de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.179, por la suma de dinero establecida en el párrafo anterior.

Glosa:	“Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato en Licitación Pública denominada “CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL HUALAIHUÉ”.

Forma y oportunidad de restitución:	El proceso de devolución de realizará físicamente en la municipalidad de Hualaihué, habiéndose cumplido el plazo de vigencia establecido en las presentes bases, a solicitud del representante legal del contratista o persona con poder legal para hacerlo, dejando constancia por escrito y firmada por las partes. En el caso de utilizarse poder, deberá presentar antecedente de respaldo.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre 2 o más oferentes, se definirá la adjudicación por el proponente que hubiese obtenido la mayor ponderación en el siguiente orden de criterios y sub criterios (1° Experiencia de la Misma Naturaleza, 2° Experiencia del Profesional Residente 3° Experiencia de Distinta Naturaleza, 4° Precio, 5° Plazo de Ejecución, 6° Contratación Mano de Obra Local, 7° Capacidad Económica, 8° Cumplimiento de Requisitos Formales).

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir