Licitación ID: 5053-97-LQ19
HABILITACIÓN 1° PISO EDIFICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 44
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Carpintería rústica 1 Unidad
Cod: 72102601
HABILITACIÓN 1° PISO EDIFICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL (En anexo adjunto bases administrativas/técnicas, planos)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
HABILITACIÓN 1° PISO EDIFICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS PSIQUIATRÍA INFANTO JUVENIL
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
El objetivo de la presente licitación es la habilitación del primer piso del edificio Obras Complementarias ubicado en AV. 14 ORIENTE CON 2 NORTE N°1951, para ser utilizado en la atención de pacientes. El contrato es de ejecución inmediata, con subdivisión de etapas de ejecución, a contar de la fecha de adjudicación en el portal.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA
Unidad de compra:
Operaciones
R.U.T.:
61.606.901-2
Dirección:
1 Norte Nº 1990
Comuna:
Talca
Región en que se genera la licitación:
Región del Maule
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2019 15:01:00
Fecha de Publicación: 21-11-2019 12:50:00
Fecha inicio de preguntas: 21-11-2019 14:01:00
Fecha final de preguntas: 27-11-2019 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-11-2019 12:01:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2019 15:02:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-12-2019 15:02:00
Fecha de Adjudicación: 12-12-2019 10:04:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- ANEXO 1
2.- ANEXO 2
Documentos Técnicos
1.- ANEXO 3
 
2.- ANEXO 4
 
3.- ANEXO 5
 
Documentos Económicos
1.- Trabajo debe considerar mano de obra y materiales a utilizar. ANEXO 6
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio Según articulo N° 21 de bases administrativas 60%
2 Plazo de Entrega Según articulo N° 21 de bases administrativas, según declaración de anexo 4. 15%
3 Experiencia de los Oferentes Según articulo N° 21 de bases administrativas 25%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: recursos transferidos por decreto desde MINSAL
Monto Total Estimado: 180108200
Justificación del monto estimado Monto se entiende con IVA incluido, el cual corresponde a transferencia del el MINSAL por decreto.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Monto disponible es con iva incluido
Plazos de pago: 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago Mayor a 30 días Por motivos institucionales respecto a los plazos de pago.
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Claudia Yañez Valencia
e-mail de responsable de pago: pagoaproveedoreshrt@hospitaldetalca.cl
Nombre de responsable de contrato: Abastecimiento
e-mail de responsable de contrato: mfuentes@hospitaldetalca.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-71-2747598-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
ARTICULO Nº 50: PROHIBICIÓN SUBCONTRATACIÓN: El Hospital Regional de Talca aceptará la subcontratación parcial de aquellos servicios que NO sean considerados materia esencial, naturaleza de la licitación y objetivo principal, sin embargo se deja expresa.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Hospital Regional de Talca, RUT: 61.606.901-2
Fecha de vencimiento: 26-02-2020
Monto: 300000 Peso Chileno
Descripción: La garantía deberá ser entregada en sobre cerrado identificando el número y descripción de la licitación, en Departamento de Abastecimiento ubicada en 4º piso de la Torre Principal del Hospital Regional de Talca, 1 Norte #1951 (Entre 12 y 14 Oriente), Talca, hasta la fecha de cierre de recepción de ofertas en el portal mercado público.
Glosa: Garantizar Seriedad de Oferta ID 5053-97-LQ19
Forma y oportunidad de restitución: Garantía será devuelta a los proveedores no adjudicados dentro de los 10 días hábiles administrativos siguientes de realizada la adjudicación. Quedará en poder del Hospital Regional de Talca garantía de adjudicatario, la cual será devuelta cuando proveedor realice entrega de Garantía de Fiel Cumplimiento. En caso que no exista entrega de documento de fiel cumplimiento, se devolverá a proveedor en la fecha de vencimiento de Garantía de Seriedad de Oferta.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Hospital Regional de Talca, RUT: 61.606.901-2
Fecha de vencimiento: 08-05-2020
Monto: 10 %
Descripción: Documento de fiel cumplimiento de contrato deberá ser entregada en sobre cerrado identificando el número de descripción de la licitación, en Departamento de Abastecimiento ubicado en 4º piso de la Torre Principal del Hospital Regional de Talca, 1 Norte #1951 (Entre 12 y 14 Oriente) Talca, en un plazo máximo de 5 días hábiles posterior a la fecha de adjudicación, indicada en acta de adjudicación emitida por el portal mercado público.
Glosa: Garantizar ID 5053-97-LQ19
Forma y oportunidad de restitución: Garantía se devolverá a adjudicatario a los 90 días hábiles administrativos de expirado el trabajo. La no entrega de este documento por parte del oferente adjudicado, facultará al Hospital de Talca, a efectuar una readjudicación o desestimación de la presente licitación. Este documento tendrá vigencia de 90 días hábiles administrativos posterior al término del trabajo. El monto y fecha de vencimiento exactos de la boleta de garantía de respaldo del trabajo, se informará al oferente una vez adjudicado el proceso vía acta de evaluación, posterior a la adjudicación.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Fecha de Adjudicación
En caso de no cumplirse con la fecha estipulada de adjudicación de las presentes bases de licitación, el Hospital de Talca publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando las razones del atraso.
Fecha cierre de oferta
En caso de modificarse (ampliarse) la fecha de cierre de recepción de ofertas de las presentes bases de licitación, el Hospital de Talca publicara una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl, informando las razones de dicha ampliación.
Readjudicación
El Hospital de Talca podra readjudicar la presente licitación, en el caso que oferente adjudicado no cumpla con los requisitos y terminos establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la ley 19.886 y su reglamento.
Resolución de Empates

En caso que al sumar todos los criterios por cada oferente evaluado, se produjese un empate en el total de la ponderación, por línea de licitación, se desempatará a partir de los siguientes criterios en orden de aplicación sucesiva y excluyente:

1ºEl oferente mejor evaluado en el criterio oferta económica

2ºEl oferente mejor evaluado en el criterio plazo de entrega

3°El oferente mejor evaluado en el criterio experiencia de los oferentes.

Nota: En caso de persistir el empate aun habiendo aplicado los criterios descritos, se hará efectivo nueva disposición del mercado público y es adjudicar la oferta ingresada en primer lugar al portal.
Modificación de los documentos de la Propuesta
Antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, se podrán modificar los términos de la propuesta, mediante aclaraciones o enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas presentadas por algún proponente. Las aclaraciones o enmiendas, en caso de existir, será publicadas en el Portal Mercado Publico, las que pasarán a formar parte de las bases.
Visita a terreno
Se considera visita a terreno de carácter obligatoria, para el día Martes 26/11/2019 a las 11:00 horas. lugar de encuentro Hall de acceso principal al Hospital 1 norte 13 oriente (portal de color rojo). Tiene una espera de 10 minutos. VISITA DE CARÁCTER OBLIGATORIA.
Multa
Se aplicara a oferente adjudicado una multa de 2 UTM por día de atraso, según plazo entrega de ejecución de obra. Se considera el plazo contado desde el acta de entrega de terreno designada por el ITO. PROVEEDORES DEBEN CONSIDERAR QUE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN MÁXIMO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
PLAZO DE ENTREGA Y FACTURACIÓN
EL PLAZO DE ENTREGA Y FACTURACIÓN DEBERÁ SER CONSIDERADO COMO MÁXIMO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, POR LO CUAL PROVEEDORES DEBEN CONSIDERARLO EN SU PROPUESTA AL OFERTAR.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.