Licitación ID: 890543-4-LE25
OBRA MANTENIM. Y REPAR. SALA 7-9 Y SALA LITIGACION
Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Fecha de Cierre: 08-01-2026 9:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 15 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad
Cod: 72131501
Obra denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALAS 7, 9 Y SALA DE LITIGACIÓN EDIFICIO DE HUMANIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG24991”. Ver en archivo adjunto Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
OBRA MANTENIM. Y REPAR. SALA 7-9 Y SALA LITIGACION
Estado:
Publicada
Descripción:
Ejecución de la obra denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALAS 7, 9 Y SALA DE LITIGACIÓN EDIFICIO DE HUMANIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG24991”. Dicha obra estará emplazada en Avenida Presidente Manuel Bulnes Prieto N° 01855, Punta Arenas.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
000000
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Unidad de compra:
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
R.U.T.:
71.133.700-8
Dirección:
AVDA. BULNES 01855, PUNTA ARENAS
Comuna:
Punta Arenas
Región en que se genera la licitación:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 08-01-2026 9:00:00
Fecha de Publicación: 23-12-2025 19:56:05
Fecha inicio de preguntas: 24-12-2025 9:00:00
Fecha final de preguntas: 29-12-2025 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-01-2026 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 08-01-2026 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-01-2026 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 14-01-2026 19:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Lo solicitado en las Bases Administrativas.
Documentos Técnicos
1.- Lo solicitado en las Bases Administrativas y Bases Técnicas.
 
Documentos Económicos
1.- Lo solicitado en las Bases Administrativas.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Ejecución de la Obra. Según Fórmula: (Plazo Oferta Menor/Plazo Analizado) x 100 x 0.30 = Puntaje Plazo de Ejecución de la Obra. 30%
2 Cumplimiento Programa Compliance o Integridad 100 puntos El oferente deberá indicar si cuenta con un programa de integridad y compliance implementado, y este es conocido por su personal, adjunta medios de verificación. 0 puntos. El oferente no Cuenta con programas de integridad y compliance, o no lo tiene implementados. No acredita medios de verificación. Además del anexo N° 7, debe adjuntar el programa implementado como medio de verificación y un medio de comprobación de que fue efectivamente entregado a los trabajadores y socializado con ellos Medios verificación, se entenderá como medio de verificación por ejemplo las siguientes: Acta de entrega del programa a todo su personal, lista de asistencia de los trabajadores que participaron en la reunión en que se socializa, fotos de la reunión, pantallazo de reuniones a través de zoom ó correos email de distribución al personal. Formula: Puntos * % Ponderación = Puntaje Cumplimiento Programa Compliance o Integridad 5%
3 Comportamiento Contractual Anterior Se considerará el periodo de los últimos 24 meses, según información publicada en el "Registro de Sanciones aplicadas al Proveedor" disponible en el portal Mercado Publico (Ficha del Proveedor), de acuerdo al comportamiento contractual anterior con otras entidades públicas. Se otorgará el siguiente puntaje: 100 puntos: Oferente no presenta observaciones. 0 puntos: Proveedor presenta sanciones, ya sea por amonestación, cobro de multas, término de contrato, cobro de garantías o sanciones oficializadas mediante resolución u otro similar, por parte de otras instituciones públicas. Fórmula: Puntos * % Ponderación = Puntaje Comportamiento Contractual Anterior. 10%
4 Cumplimiento de los Requisitos Formales A los oferentes que, al momento de la apertura de las ofertas, cumplan oportunamente con la presentación de los anexos solicitados, se les evaluará considerando los siguientes aspectos: Cumple con la información requerida, sin necesidad de aclaraciones a través del foro inverso = 100 puntos Cumple con la información requerida, solo luego de realizar las aclaraciones a través del foro inverso = 20 puntos No adjunta la información requerida luego de realizar aclaraciones a través de foro inverso = OFERTA INADMISIBLE Fórmula: Puntos * % Ponderación = Puntaje Cumplimiento de los Requisitos Formales. 5%
5 Oferta Económica (Precio) Según Fórmula: (Precio Menor / Oferta Analizada) x 100 x 0.50 = Puntaje Oferta Económica (Precio). 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Monto Total Estimado: 69500000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones El presupuesto disponible para la presente adquisición asciende a la suma de 69.500.000.- sesenta y nueve millones quinientos mil pesos IVA. Incluido.
Tiempo del Contrato 70 Días
Plazos de pago: Otros
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: UNIDAD DE TESORERIA
e-mail de responsable de pago: ruben.contreras@umag.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
Fecha de vencimiento: 15-07-2026
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: “Para Garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato Obra Denominada “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SALAS 7, 9 Y SALA DE LITIGACIÓN EDIFICIO DE HUMANIDADES EN EL MARCO DEL PROYECTO MAG24991 y/o de las obligaciones laborales y sociales del adjudicatario”.
Forma y oportunidad de restitución: Lo indicado en Art. 37.1 de las Bases Administrativas.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TÉCNICAS Y ANEXOS
Ver en archivo adjunto Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.