Ficha Licitación

Licitación ID: 3963-4-B220

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CASETA MEDIALUNA DE PEUMO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PEUMO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 10

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
CONSTRUIR LAS GRADERIAS Y CASETAS DE LA MEDIALUNA DE PEUMO, DE ACUERDO A ANTECEDENTES TECNICOS ADJUNTOS

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y CASETA MEDIALUNA DE PEUMO

Estado:

Adjudicada

Descripción:

CONTRATAR EMPRESA QUE REALICE LAS OBRAS DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES TÉCNICOS ADJUNTOS

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM (B2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PEUMO

Unidad de compra:

Municipalidad de Peumo

R.U.T.:

69.080.900-1

Dirección:

Carmen 33

Comuna:

Peumo

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 19-02-2020 11:00:00

Fecha de Publicación: 30-01-2020 15:55:49

Fecha inicio de preguntas: 30-01-2020 19:20:00

Fecha final de preguntas: 06-02-2020 23:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 11-02-2020 19:20:00

Fecha de acto de apertura técnica: 19-02-2020 11:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 19-02-2020 11:00:00

Fecha de Adjudicación: 17-03-2020 13:18:06

Fecha de entrega en soporte fisico 19-02-2020

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

ENTREGA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA EN OFICINA DE PARTES 19-02-2020 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- según bases

Documentos Técnicos

1.- según bases y especificaciones técnicas

Documentos Económicos

1.- según bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Comportamiento contractual anterior	punto 7.5.5 BAE	18%
2 Cumplimiento de los requisitos	punto 7.5.5 BAE	5%
3 Experiencia de los Oferentes	punto 7.5.5 BAE	23%
4 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	5%
5 PROPUESTA TECNICA	punto 7.5.5 BAE	25%
6 Condiciones de empleo y remuneración	punto 7.5.5 BAE	24%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	59979000

Justificación del monto estimado	RESOLUCIÓN 17123 DE FECHA 21.12.2019 DE SUBDERE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	8 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	GLORIA MIRANDA ESCANDAR
e-mail de responsable de pago:	finanzas@mpeumo.cl

Nombre de responsable de contrato:	DANIELA MORAN
e-mail de responsable de contrato:	juridico@mpeumo.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-72-2743668-41

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Fecha de vencimiento:	20-04-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	Los proponentes deberán presentar un Instrumento Financiero, el cual debe ser pagadero, a la vista y tener carácter de irrevocable, que garantice la Seriedad de la Propuesta por un monto de $ 500.000.

Glosa:	“Seriedad de la Oferta Construcción graderías y caseta medialuna de Peumo”.

Forma y oportunidad de restitución:	El que será devuelto a los oferentes una vez contratada la obra o rechazada la totalidad de las ofertas. Esta garantía, se hará efectiva en caso que el oferente adjudicado, desestime su oferta o no entregue los antecedentes requeridos para la firma del contrato en el plazo establecido en las presentes bases.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Fecha de vencimiento:	31-10-2021
Monto:	5 %

Descripción:	El proponente que se adjudique la propuesta deberá entregar un Instrumento Bancario, el cual debe ser pagadero a la vista y tener carácter de irrevocable, para garantizar el Fiel Cumplimiento de cada Contrato y Buena Ejecución de la Obra (en ese momento se le devolverá el documento que garantice la Seriedad de la Propuesta) por un monto equivalente al 5% del valor ofertado en cada proyecto, tomada a nombre de la Municipalidad de Peumo, expresada en pesos (moneda nacional), con una vigencia igual al plazo de ejecución de la obra aumentado en 365 días

Glosa:	“Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena ejecución de la Obra denominada Construcción graderías y caseta medialuna de Peumo”

Forma y oportunidad de restitución:	El Instrumento financiero entregado como Fiel Cumplimiento del Contrato y Buena Ejecución de la Obra, será requisito para la suscripción de los Contratos y deberá ser presentada dentro del plazo de 5 días hábiles posteriores, contados desde la fecha de notificación de la adjudicación, siendo devuelta al contratista previa solicitud por escrito de él y cursado por la Unidad Técnica al Mandante, con posterioridad a la Recepción Definitiva sin observaciones de la ejecución del proyecto, por parte de la Comisión Receptora.

Otras Garantías

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE PEUMO
Fecha de vencimiento:	28-02-2021
Monto:	5 %

Descripción:	El contratista deberá entregar una Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros y de incendio progresivo, o en su efecto un Seguro a todo Riesgo de Construcción que cubra estos efectos. Dicha póliza debe ser sin deducible y la prima pagada al contado. Al momento de su entrega, el contratista debe presentar en conjunto con la Póliza, el comprobante de pago al contado, en caso de que exista deducible, el contratista tendrá que extender una garantía adicional para cubrir dicho monto. Estas pólizas deberán estar vigente durante todo el plazo de ejecución de las obras y 120 días adicionales, su entrega será requisito para la cancelación del primer estado de pago.

Glosa:	El contratista deberá entregar una Póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros y de incendio progresivo, o en su efecto un Seguro a todo Riesgo de Construcción que cubra estos efectos.

Forma y oportunidad de restitución:	posterior al vencimiento

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “OFERTA TECNICA”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "CONDICIONES LABORALES”luego de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “EXPERIENCIA”, despues "PRECIO" y, finalmente CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

DE ACUERDO A NORMATIVA

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

HABILIDAD CHILEPROVEEDORES O CERTIFICADOS DE INSPECCION DEL TRABAJO

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

FORO INVERSO

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir