Licitación ID: 5482-35-LR26
NIVELACIÓN CALZADA ITALIA COMUNA DE ÑUÑOA 2026
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Fecha de Cierre: 20-04-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 36
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 32 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad
Cod: 72101703
Se considerará el total ofertado por la ejecución del proyecto = VALOR TOTAL A SUMA ALZADA ofertado en el FORMULARIO DE POSTULACIÓN.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
NIVELACIÓN CALZADA ITALIA COMUNA DE ÑUÑOA 2026
Estado:
Publicada
Descripción:
El objetivo consiste en la ejecución de trabajos de nivelación de la calzada con platabandas ubicada en Avenida Italia, entre las calles Caupolicán y Sucre de la comuna de Ñuñoa, con el objetivo de corregir desniveles, mejorar la transitabilidad y garantizar condiciones de seguridad para peatones y vehículos.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
0
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Unidad de compra:
SECPLANUNOA
R.U.T.:
69.070.500-1
Dirección:
AV. IRARRAZAVAL 3550 - PISO 3º
Comuna:
Ñuñoa
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-04-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 19-03-2026 17:05:59
Fecha inicio de preguntas: 19-03-2026 18:00:00
Fecha final de preguntas: 30-03-2026 15:01:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-04-2026 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-04-2026 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-04-2026 9:00:00
Fecha de Adjudicación: 25-05-2026 21:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- ANEXO DE POSTULACIÓN.
Documentos Técnicos
1.- ANEXO DE POSTULACIÓN.
 
Documentos Económicos
1.- ANEXO DE POSTULACIÓN. FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA A COMPLETAR
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 PRECIO DE LA OBRA Se considerarán en la evaluación únicamente las ofertas que se enmarquen en el presupuesto referencial o estimado informado. El cálculo del precio se realiza considerando el total global de la oferta para todos los servicios y trabajos incluidos en la propuesta. 93%
2 PLAZO DE EJECUCIÓN En la evaluación de este criterio, se considerará el plazo de ejecución indicado en el Anexo de Postulación. Para asignar la nota en relación con el plazo de ejecución. 5%
3 PROGRAMA DE INTEGRIDAD En el anexo de postulación, los oferentes deberán declarar si cuentan o no con programa de integridad y ética empresarial. En el caso de contar con dichos programas, los oferentes deberán acreditar la existencia de éstos. 1%
4 FORMALIDADES En la evaluación de las ofertas se asignará mayor puntaje a aquellas que presenten en forma más completa y en los plazos establecidos los antecedentes requeridos. 1%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: Municipal
Monto Total Estimado: 371725098
Justificación del monto estimado No Hay.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin Observaciones.
Tiempo del Contrato 100 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Gustavo Arcaya
e-mail de responsable de pago: garcaya@nunoa.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: I. Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 17-09-2026
Monto: 5000000 Peso Chileno
Descripción: La garantía podrá presentarse de manera física o electrónica, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos y Firma Electrónica. En todos los casos, deberá ser irrevocable, pagadera a la vista y exigible a primer requerimiento, pudiendo consistir en uno o más instrumentos financieros de igual naturaleza. La garantía será exigible, sin requerimiento de acción judicial.
Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta de la licitación pública “NIVELACIÓN CALZADA ITALIA, COMUNA DE ÑUÑOA”.
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de esta garantía se realizará dentro del plazo de diez (10) días corridos contados desde la notificación de la resolución que declare inadmisible o desestimada la oferta, de la preselección o de la adjudicación, conforme al artículo 53 de la Ley N° 19.886. Este plazo podrá extenderse cuando las presentes Bases contemplen la posibilidad de adjudicación sucesiva en caso de desistimiento del adjudicatario.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I. Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 30-09-2026
Monto: 5 %
Descripción: La garantía deberá ser irrevocable, pagadera a la vista y exigible a primer requerimiento, sin necesidad de gestión judicial ni arbitral alguna, y no podrá restringirse el tipo de instrumento siempre que asegure el cumplimiento de lo dispuesto. Las presentes Bases establecen expresamente el monto, plazo de vigencia, glosa obligatoria y la unidad monetaria en que debe emitirse (pesos chilenos, UF u otra unidad reajustable aceptada).
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato de la licitación pública “NIVELACIÓN CALZADA ITALIA, COMUNA DE ÑUÑOA”, ID: 5482-15-LP26.
Forma y oportunidad de restitución: Devolución: La devolución de la garantía se realizará una vez vencido su plazo, previa conformidad del Inspector Técnico de obras (ITO), a solicitud del adjudicatario, quien deberá enviar un correo electrónico al ITO, quien autorizará su liberación al Jefe de Tesorería.
    Otras Garantías
Beneficiario: I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑOA
Fecha de vencimiento: 08-02-2027
Monto: 5 %
Descripción: Esta póliza debe ser emitida por una entidad aseguradora debidamente autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros. La Póliza de Garantía por Daños a Terceros deberá cubrir los posibles perjuicios que puedan surgir como consecuencia de las actividades realizadas en el cumplimiento del contrato resultante de esta licitación. El plazo de vigencia de la póliza debe coincidir con el periodo de ejecución del contrato y sus posibles prórrogas. La póliza debe contener la información detallada sobre la cobertura, el periodo de vigencia y cualquier otra condición relevante para garantizar la protección adecuada de terceros involucrados en la ejecución del contrato. Las primas, deducibles e impuestos de este seguro serán de cargo del contratista. Será de su responsabilidad notificar a las aseguradoras de los cambios de naturaleza, alcance y reprogramación de los servicios y deberá cerciorarse, en todo momento, de la adecuación del seguro en los términos del contrato.
Glosa: VER PUNTO 5.3 PÓLIZA DE GARANTÍA POR DAÑOS A TERCEROS.
Forma y oportunidad de restitución: Devolución: La devolución de la garantía se realizará una vez vencido su plazo, previa conformidad del Inspector Técnico de obras (ITO), a solicitud del adjudicatario, quien deberá enviar un correo electrónico al ITO, quien autorizará su liberación al Jefe de Tesorería.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Resolución de Empates
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales de la propuesta, punto N°11.-
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales de la propuesta, punto N°19 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales de la propuesta, punto N°14
Pacto de integridad
De acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales de la propuesta, punto N°21 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.