Ficha Licitación

Licitación ID: 3594-10-LR20

CONSTRUCCION ABASTECIMIENTO DE APR LOS MAQUIS

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 25

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Bombas de agua	1 Unidad
Cod: 40151510	1 Unidad
SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA 51 FAMILIAS DEL SECTOR DE LOS MAQUIS Y LA QUEBRADA, DE LA COMUNA DE PORTEZUELO.

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION ABASTECIMIENTO DE APR LOS MAQUIS

Estado:

Suspendida

Descripción:

Se requiere la construcción de un sistema de abastecimiento de agua potable para el sector de Los Maquis y la Quebrada, de la comuna de Portezuelo. El sistema se compone de la construcción de un pozo profundo, redes de impulsión, distribución, construcción de una caseta sanitaria y la instalación de un estaque de agua potable. lo anterior para abastecer a 51 familias del sector.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO

R.U.T.:

69.140.200-2

Dirección:

O'Higgins 403

Comuna:

Portezuelo

Región en que se genera la licitación:

Región del Ñuble

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 17-04-2020 11:00:00

Fecha de Publicación: 16-03-2020 16:52:00

Fecha inicio de preguntas: 20-03-2020 8:00:00

Fecha final de preguntas: 25-03-2020 16:59:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-03-2020 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 17-04-2020 11:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-04-2020 11:01:00

Fecha de Adjudicación: 17-04-2020 13:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO OBLIGATORIA 30-03-2020 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- a.1.- Identificación completa del oferente o razón social, según FORMATO Nº 1. a.2.- Certificado de inscripción vigente, en el registro de contratistas, según lo indicado en punto 3 de “Participantes”. Este documento no podrá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de apertura de las ofertas. a.3.- Copia de la patente de la empresa y del profesional propuesto como residente. Esta deberá estar vigente al momento de la apertura. a.4.- Copia de la Garantía, pagadera a la vista, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Portezuelo, por la “Seriedad de la Oferta”, por la suma de $500.000.- (quinientos mil pesos), con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días a contar de la fecha del acta de apertura. - a.5.- Declaración jurada, según FORMATO Nº 2.- a.6.- Declaración jurada de inhabilidades, formato Nº 3 o Nº 4 a.7.- Copia de la declaración de iniciación de actividades emitido por el servicio de impuestos internos (SII). Se verificará el nombre de fantasía de la empresa de manera que sea concordante con el nombre del oferente individualizado en el FORMATO N°1 a.8.- Certificado de la inspección del trabajo que acredite que el oferente no tiene multas ni reclamaciones laborales pendientes. Este documento no podrá tener una antigüedad superior a 30 días a la fecha de apertura de las ofertas. En caso de deudas previsionales estas deberán subsanarse antes de la firma de contrato. a.9.- Certificado constancia Bancaria: Certificado, constancia bancaria o documento bancario de capital con una antigüedad no mayor a 30 días de la fecha de apertura de la oferta. La información respecto al capital, contenida en el certificado, constancia o documento bancario, podrá ser coetánea a la fecha de emisión del documento o como máximo referido al último balance del año 2019. El capital indicado no podrá ser inferior al 50% de monto máximo para la ejecución de las obras. IMPORTANTE: Los formatos de presentación de ofertas, deben ser los originales, entregados por esta unidad técnica, salvo en aquellos casos que se indique lo contrario.

Documentos Técnicos

1.- b.1.-CARTA GANTT: deberá comprender a lo menos las partidas, sub partidas indicadas en el presupuesto, ruta crítica y además deberá reflejar la mano de obra empleada durante la duración de la obra. El plazo global será el plazo indicado en la oferta. Si el atraso en una o más actividades de la carta Gantt hace presumir que no se cumplirá el plazo contractual, la municipalidad podrá resolver administrativamente con cargo el contrato. b.2.- Copia Legalizada de Certificados de recepciones provisorias o definitivas de obras similares a la obra licitada, indicando; monto de la obra, incluyendo modificaciones posteriores, plazo de ejecución, mandante y magnitud de la obra en metros lineales de instalación de matrices de agua potable requeridos para acreditar experiencia. Lo anterior deberá estar debidamente legalizado ante notario. b.3.- Nómina de obras en ejecución y terminadas, señalando monto, superficie construida, plazo de ejecución y fecha de término, según Formato Nº 3, con características similares a la obra licitada (construcción de obras de saneamiento sanitario; agua potable y alcantarillado, ambos colectivos). Considerar sólo las obras que pueda acreditar. Formato Nº 7 b.4.- Nómina de personal técnico de la obra: se deberá indicar el personal técnico que se utilizará para el desarrollo y dirección de las obras, el que deberá tener la calidad de profesional competente de la construcción, al tenor de la normativa vigente. Anexando a esta nomina fotocopia legalizada ante notario de título profesional, Constructor Civil, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Arquitecto, en el caso del profesional residente y otros a cargo o de técnico o ingeniero en el caso del prevencioncita de riesgos. b.5.- Programa de Inversión Mensual, de acuerdo al estado de pagos considerados y avance de obras. Formato Nº 6 b.6.- Acta de Visita a Terreno. b.7. Cuadro indicativo de mano de obra a emplear, diferenciado entre mano de obra local, mano de obra de obra local discapacitada y mano de obra externa, esto para categorías mano de obra calificada, semicalificada y no calificada. Deberá indicar además de lo anterior número de mano de obra local femenina a emplear. Formato N°8

Documentos Económicos

1.- c.1.- Oferta económica, según FORMATO Nº 5. c.2.- Presupuesto detallado por partidas, que debe coincidir con la oferta económica, según formato adjunto “PRESUPUESTO”. Además, deberá entregar los análisis de precio Unitario de cada partida del Presupuesto. Cualquier omisión de alguna partida será considerada en la evaluación de Cumplimiento de requisitos. IMPORTANTE: Los formatos de presentación de ofertas, deben ser los entregados por esta unidad técnica, salvo en aquellos casos que se indique lo contrario.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 tipo de registro	Quien acredite el Registro MOP Obras Mayores 5 O.C. Primera Categoría o Registro MINVU B2 Primera Categoría, obtiene 100 puntos. El Oferente que acredite el Registro MOP Obras Mayores 5 O.C. Segunda o Tercera A Categoría, o Registro MINVU B2 Segunda o Tercera Categoría. Obtiene 75 puntos. El Oferente que acredite el Registro MOP Obras Mayores 5 O.C. Categoría Tercera B o Registro MOP Obras Menores 7 O.M. Categoría B o Superior o Registro MINVU B2 Cuarta Categoría. Obtiene 50 puntos. El Oferente que acredite un registro en cualquier municipalidad del país. Obtiene 10 puntos.	30%
2 Mano de Obra Local	El oferente que acredite el mayor empleo de mano de obra local (cantidad de trabajadores), según criterio detallado en el punto 27 de las presentes Bases Administrativas Especiales, obtendrá 100 puntos, el oferente con la segunda mejor oferta de uso de mano de obra local obtendrá 50 puntos, el tercero 30 puntos y los restantes 10 puntos cada uno. La mano de obra se evalúa en cuanto a cantidad de personas a contratar de acuerdo al certificado de mano de obra.	20%
3 Experiencia de los Oferentes	100 puntos (Ponderación 20%) El oferente que acredite el mayor monto en contratos de obras Sanitarias de alcantarillado y/o Agua Potable colectivas tendrá el máximo puntaje. La tabla de evaluación será la siguiente: quien acredite mayor monto de obras construidas obtendrá 100 puntos, quien acredite el segundo mayor monto de obras construidas obtendrá 50 puntos, la tercera 30 puntos y el resto 10 puntos. Se deberá acreditar mediante fotocopia, legalizada ante notario, de certificados de recepción provisoria o definitivos emitidos por el respectivo mandante.	20%
4 Plazo de Entrega	X pts= Menor Plazo ofertado * 100 / X Plazo Oferta	20%
5 Precio	X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X	10%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	PMB-SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	150 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	MARIA VILLANUEVA GARRIDO
e-mail de responsable de pago:	finanzasportezuelo@yahoo.eS

Nombre de responsable de contrato:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
e-mail de responsable de contrato:	alcaldiaportezuelo@gmail.coM
Teléfono de responsable del contrato:	56-42-2200815-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Fecha de vencimiento:	16-06-2020
Monto:	500000 Peso Chileno

Descripción:	“Seriedad de la Oferta”, por la suma de $ 500.000.- (quinientos mil pesos), con la glosa “para caucionar seriedad de la oferta licitación Construcción Sistema de abastecimiento de Agua Potable Rural Sector Los Maquis”, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días a contar de la fecha del acta de apertura

Glosa:	Los oferentes deberán ingresar un sobre que contenga la garantía de seriedad de la oferta, constituida por un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, tomada a nombre de la I. Municipalidad de Portezuelo, por la “Seriedad de la Oferta”, por la suma de $ 500.000.- (quinientos mil pesos), con la glosa “para caucionar seriedad de la oferta licitación Construcción Sistema de abastecimiento de Agua Potable Rural Sector Los Maquis”

Forma y oportunidad de restitución:	La forma de restitución será un vez adjudicada la propuesta pública. para lo anterior deberá solicitar mediante oficio dirigido al Sr. Alcalde de la restitución de la garantía.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Fecha de vencimiento:	16-12-2020
Monto:	10 %

Descripción:	Este documento será devuelto una vez recepcionada provisoriamente la obra, previa solicitud por escrito por parte del contratista y previa presentación de la garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.

Glosa:	Para caucionar el “Fiel Cumplimiento de Contrato”, el contratista deberá presentar un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total ofertado, a nombre de la “I. Municipalidad de Portezuelo”, con la glosa “Para caucionar el fiel cumplimiento de contrato de la licitación Construcción Sistema de abastecimiento de Agua Potable Rural Sector Los Maquis”

Forma y oportunidad de restitución:	Este documento será devuelto una vez recepcionada provisoriamente la obra, previa solicitud por escrito por parte del contratista y previa presentación de la garantía de “Correcta Ejecución de la Obra”.

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PORTEZUELO
Fecha de vencimiento:	16-12-2021
Monto:	5 %

Descripción:	Para caucionar la “Correcta Ejecución de la Obra”, el contratista deberá presentar un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, a nombre de la “I. Municipalidad de Portezuelo”, con la glosa “Para caucionar correcta ejecución de la obra de la licitación Construcción Sistema de abastecimiento de Agua Potable Rural Sector Los Maquis”, por el 5% (cinco por ciento) del valor del contrato, una vez que éstas se encuentren concluidas, y como requisito previo para la cancelación total de la obra. Dicha garantía tendrá un plazo de validez no inferior a 365 días, contados desde la fecha de recepción provisoria de la obra. Previa recepción definitiva de la obra y liquidación final de contrato, al contratista le será devuelta la garantía señalada, sin perjuicio de su responsabilidad (establecida en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y en la Ley de Calidad de la Construcción) por cinco años, a que se refiere el Art. 2.003 Inciso 3º del Código Civil y el artículo 18 de la ley general de urbanismo y construcción.-

Glosa:	Para caucionar la “Correcta Ejecución de la Obra”, el contratista deberá presentar un documento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, a nombre de la “I. Municipalidad de Portezuelo”, con la glosa “Para caucionar correcta ejecución de la obra de la licitación Construcción Sistema de abastecimiento de Agua Potable Rural Sector Los Maquis”, por el 5% (cinco por ciento) del valor del contrato, una vez que éstas se encuentren concluidas, y como requisito previo para la cancelación total de la obra.

Forma y oportunidad de restitución:	deberá solicitar por oficio dirigido al Sr. alcalde su restitución previa recepción definitiva.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “TIPO DE REGISTRO”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “MANO DE OBRA LOCAL”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "PLAZO” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “PRECIO”.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir