1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.             RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de haber una igualdad de puntajes, la comisión evaluadora analizará a los oferentes con igualdad de puntaje y se basará en la siguiente tabla de prioridades:

En caso de persistir el empate, se designará al oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl

1.2.          MECANISMO PARA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN

Los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles desde la notificación de la adjudicación a través del portal Mercado Público, para hacer consultas sobre la adjudicación a través del sistema,  mecanismo implementado por el Portal Mercado Público.

La Dirección de Vialidad deberá pronunciarse respecto de las consultas recibidas, dentro de los 5 días hábiles siguientes.

1.3.      ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE REMUNERACIONES y COTIZACIONES DE  SEGURIDAD      SOCIAL

Será requisito obligatorio la presentación por parte del oferente del Formulario Nº1 firmado por el Representante Legal y/o quien tenga poder suficiente para representarlo en la presentación de la oferta, donde acredite no tener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o contra trabajadores contratados en los últimos dos años.

1.4.       PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES

    La Dirección de Vialidad podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieren a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Los oferentes tendrán como plazo total de entrega un día para adjuntarlas a través del Sistema, desde que se realice la consulta en el Foro disponible en el Portal Mercado Público. Esta situación está establecida como criterio de evaluación. No considera la presentación de documentos excluyentes.

1.5.       Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
2. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
3. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
4. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
5. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
6. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
8. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus sub oferente adjudicados, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

1.6.       PARTICIPANTES

Podrán participar en esta licitación, las personas naturales o jurídicas chilenas o extranjeras constituidas en Chile que, actuando individualmente y al momento de la presentación de la oferta, NO hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en el Código Penal, en los últimos dos años, a contar de la fecha de presentación de ofertas, quienes al momento de la contratación deberán acreditar su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el Reglamento.

1.7.       ACLARACIONES

Se aceptarán solicitudes de aclaración a las Bases, solamente remitidas mediante la funcionalidad de Preguntas y Respuestas del Portal Mercado Público, de acuerdo a las condiciones y fechas establecidas en el punto 3 de las presentes Bases de Licitación.

La Dirección de Vialidad, si lo estima pertinente, y cumpliendo con el mismo plazo establecido para este, podrá emitir una o más Circulares Aclaratorias. La Circular que por este concepto se emita será igual para todos los Oferente adjudicados y ésta, cumplido el plazo antes señalado, estará disponible en los archivos adjuntos de la respectiva Ficha de Licitación en el Portal Mercado Público.

Estas aclaraciones formarán parte de las presentes Bases y obligarán su cumplimiento a los Oferente adjudicados.

En caso de que dichas aclaraciones modifiquen las presentes bases de licitación, estas modificaciones serán aprobadas mediante Resolución fundada de acuerdo al Art. 19 del Reglamento de la Ley de Compras.

1.8.       FORMA DE COTIZACIÓN

Las ofertas se recibirán bajo soporte electrónico y bajo la funcionalidad de formularios (anexos) y de acuerdo a lo que se indica en el punto Nº 4, previamente descrito. Para tales efectos el oferente deberá escanear los documentos solicitados y proceder a adjuntarlos con su oferta. El oferente no debe agregar nuevas partidas o líneas adicionales a la planilla adjunta del Anexo N° 2 (como “% Gastos Generales”; “% Utilidades”, etc.).

Las ofertas y sus antecedentes se deberán subir al portal www.mercadopublico.cl  en idioma español, formato PDF, en las fechas que se identifican en el punto Nº 3 “Etapas y Plazos” de las presentes Bases de Licitación. El oferente deberá tener presente el tiempo suficiente para subir los antecedentes.

1.9.       PLAZO DE VALIDEZ DE LA OFERTA. 

Las ofertas deberán tener una validez mínima de 60 días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas de la  Licitación en el portal www.mercadopublico.cl.

Durante el período de vigencia de las Ofertas, la Dirección de Vialidad deberá resolver acerca de  la adjudicación de la presente Licitación. Si este hecho no ocurre dentro del plazo señalado, los Oferentes podrán revalidar sus Ofertas por el plazo que para el efecto establezca la Dirección de Vialidad.

1.10.    PRECIOS MONEDAS

Los precios presentados por los oferentes en el Portal Mercado Público, se cotizarán en Pesos Chilenos, NETOS sin IVA, incluyendo todos los gastos asociados que sean requeridos para ejecutar el servicio en las condiciones presentadas por las presentes Bases de Licitación.

1.11.    CONTRA PARTE TECNICA

El Jefe Provincial de Vialidad Coyhaique, designará a un funcionario mediante acto administrativo quien actuará como contraparte técnica de la presente adquisición, y será el encargado de velar por el fiel cumplimiento del contrato y visar documentación de pago en señal de recepción conforme de los servicios adquiridos

1.12.      CONTACTO EN ETAPA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para la debida comprensión del contenido de las ofertas formuladas por los oferentes participantes, la Dirección de Vialidad podrá solicitar a través del Portal Mercado Público, durante el proceso de evaluación, aclaraciones y entrega de antecedentes complementarios, como asimismo la información necesaria para salvar errores de hecho u omisiones evidentes, observando siempre los términos de las presentes Bases y el principio de igualdad entre los oferentes. Las respuestas las deberá entregar el oferente a través del Portal Mercado Público, referidas solamente a los puntos solicitados, hasta 1 día hábil posterior al ingreso de la consulta en el Portal por parte de la Dirección de Vialidad.

1.13.    ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

El plazo de evaluación de ofertas podrá ser ampliado según las necesidades del servicio, mediante Informe que indique las razones que justifican dicha necesidad, el que será publicado en el apartado “Fechas” de los archivos adjuntos de la ID de la licitación en el Sistema de Información Portal Mercado Público.

La adjudicación de la licitación se materializará mediante Resolución fundada de la Dirección de Vialidad. Formarán parte integrante de esta Resolución dado que son antecedentes que sirven de fundamento a las bases: las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, las ofertas presentadas por los Oferentes y sus aclaraciones, si las hubiere.

 9.13.1  SITUACIONES EN QUE LA ADJUDICACIÓN QUEDA SIN EFECTO

a. En caso que el Adjudicatario se desiste de firmar el contrato.

b. En caso de que el Adjudicatario rechace la orden de compra.

c. En caso de que el Adjudicatario no efectuase la entrega de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en los términos exigidos en las presentes Bases Administrativas.

d. Si el Adjudicatario no acredita su inscripción en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas de la Administración.

e. Por la no entrega de los antecedentes requeridos para la elaboración del contrato, de acuerdo con las presentes bases;

f. Por la presentación de una oferta no fidedigna, manifiestamente errónea o conducente a error.

9.14   EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES

    Las ofertas serán evaluadas por una Comisión designada para este fin, la cual estará conformada por tres funcionarios de la Oficina Provincial Vialidad Coyhaique:

La evaluación deberá ser oficializada mediante un Acta de Evaluación de ofertas que detalle todos los aspectos considerados en la misma.

Los factores para la evaluación respectiva serán los siguientes:

1. Precio: 50%
2. Experiencia de la empresa: 35%
3. Acredita la existencia de un programa de integridad 5%
4. Cumplimiento de Requisitos Formales: 10%

El puntaje final de cada oferta resultará al sumar el puntaje obtenido por cada factor descrito, aplicadas las ponderaciones indicadas precedentemente.

9.14.1        Precio (50%)

X puntos = (Precio mínimo ofertado / Precio de la oferta a evaluar) x 0.5

9.14.2        Experiencia (35%)

La Comisión evaluadora analizará la experiencia acreditable del soldador de la empresa en entrega de servicios de similares características, lo cual deberá acreditar mediante la presentación de facturas emitidas las cuales deberá adjuntar en su propuesta técnica para poder ser evaluado. Se otorgará puntaje al oferente de acuerdo a la siguiente tabla:

9.14.3        Acredita la existencia de un programa de integridad (5%)

9.14.4        Presentación de requisitos formales (10%)

La comisión evaluadora analizará que los oferentes hayan presentado la totalidad de los documentos solicitados en las bases de licitación, de acuerdo a la siguiente tabla:

9.15.       NOTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

La Dirección de Vialidad publicará el resultado de la licitación en el Portal Mercado Público, una vez tramitada la Resolución de Adjudicación. De acuerdo al Art. 6 del Reglamento de la Ley 19886, se entenderá por notificado el proveedor adjudicado luego de las 24 horas transcurridas desde que la Dirección de Vialidad   publique en Mercado Público, la Resolución objeto de la notificación. Asimismo, el adjudicatario deberá aceptar en plazo máximo de 2 días hábiles posteriores a la fecha de emisión  de la respectiva orden de compra remitida a través del Portal Mercado Público. De lo contrario, el comprador podrá cancelar dicha OC.

9.16.      READJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN

La Dirección de Vialidad podrá, en caso que el proveedor adjudicado no acepte orden de compra, no cumpla con los requisitos para contratar establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la Ley 19.886 y su Reglamento; adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluación de las propuestas y así sucesivamente.

9.17.    CESIÓN DEL CONTRATO

La empresa adjudicataria NO podrá ceder a terceros el contrato que se celebre.

9.18.    GESTIÓN DEL CONTRATO

   Habilidad de proveedores

La Dirección de Vialidad, verificará la habilidad del proveedor adjudicado en el Registro de Proveedores de Mercado Público, debiendo encontrarse en calidad de Hábil.

Si durante el periodo del Contrato el Oferente adjudicado perdiera la habilidad para contratar con el Estado, deberá regularizar su situación en Registro de Proveedores de Mercado Público en un plazo máximo de 15 días hábiles, de lo contrario deberá presentar documentación que acredite el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales para el pago de los productos o servicios.

9.19.    VIGENCIA DEL CONTRATO

Los trabajos se deberán ejecutar en un plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde la fecha de emisión de la respectiva Orden de Compra. El incumplimiento de este plazo (o uno menor, en el caso que el Contratista así lo oferte) dará lugar a una Multa de 3 UTM por cada día de atraso.

9.20.     MODIFICACIÓN Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO  

• Ø Los contratos administrativos regulados por el artículo Nº129 del D.S. de Hacienda Nº661 de 2024 podrán modificarse por las siguientes causales:

1. Por mutuo acuerdo entre las partes.
2. Se podrá aumentar el monto del contrato de acuerdo a requerimientos de la Dirección de Vialidad hasta un 30% del monto originalmente pactado.

• Ø Así también Los contratos administrativos regulados por el artículo Nº129 del D.S. de Hacienda Nº661 de 2024 podrán terminarse anticipadamente por cualquiera de las partes previo aviso por las siguientes causales:

1. Incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
2. Estado de notoria insolvencia la Empresa a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del Contrato.
3. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores adjudicatarios en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del Contrato, con un máximo de seis meses.
4. Si el adjudicatario, sus representantes o el personal dependiente de aquél, no actuaren éticamente durante la ejecución del respectivo contrato, o propiciaren prácticas corruptas, tales como:

-       Dar u ofrecer obsequios, regalías u ofertas especiales al personal del organismo comprador, que pudiere implicar un conflicto de intereses, presente o futuro, entre el respectivo adjudicatario y el organismo comprador.

-       Dar u ofrecer cualquier cosa de valor con el fin de influenciar la actuación de un funcionario público durante la relación contractual objeto de la presente licitación.

1. El incurrir por segunda vez en los incumplimientos administrativos señalados en el punto 9.22, podrá ser causal de término anticipado del contrato.
2. Las demás que se establezcan en las respectivas Bases de la licitación o en el contrato.

En el evento de verificarse alguna de las causales señaladas, la Contraparte Técnica, deberá informar y solicitar a la Dirección de Vialidad, que emita el acto administrativo correspondiente.

9.21.      MULTAS

La Dirección de Vialidad, podrá aplicar sanciones por incumplimientos del contrato según las siguientes causales:

Procedimiento para aplicación de multas

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Dirección de Vialidad, será el Encargado del Contrato, quien dará aviso de la situación al Jefe Provincial de Vialidad el cual notificará al adjudicatario mediante Oficio Conductor, indicando lo siguiente:

1. La multa aplicada.

2. La infracción cometida.

3. El monto de la multa.

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el adjudicatario tendrá un plazo de 5 días hábiles para solicitar una reconsideración a la medida la cual será dirigida al Director Regional de Vialidad, con copia al Jefe Provincial Vialidad Coyhaique y efectuará sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Si el adjudicatario hubiera presentado solicitud de reconsideración en tiempo y forma, la Dirección de Vialidad analizará si rechaza o acoge, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución o acto administrativo, el cual deberá ser notificado al adjudicatario, personalmente por Oficio Conductor.

Procedimiento de cobro de multas

La multa producirá sus efectos una vez resuelto los recursos pertinentes, o haya vencido el plazo de su interposición sin que se hayan presentado. Desde ese momento el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera.

De las multas, será responsable directo y en forma indelegable el proveedor adjudicado del fiel cumplimiento de todos los aspectos que involucra la buena ejecución del contrato, en el caso de servicios, incluido los relativos a las materias laborales y previsionales de quienes intervengan en la ejecución del contrato adjudicado.

Los detalles de las Multas para todo el contrato serán aplicados en U.T.M. y el valor a considerar de la UTM, será el valor de la UTM del mes en que se presentó el incumplimiento.

La  multa se descontará del pago de la factura en trámite, procedimiento que realizará la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas (DCyF) según informe por Oficio de la unidad que solicita el requerimiento, el cual deberá ser remitido con anterioridad al pago de la factura, en donde informa los plazos de retraso del adjudicatario. 

Documento que será remitido al Jefe Provincial Vialidad Coyhaique, quien se encargará de enviarlo al Director de Contabilidad y Finanzas para que haga efectivo el cobro de la multa. 

No procederá el cobro de la multa, si el incumplimiento se debe a casos fortuitos o fuerza mayor u otro motivo no imputable al adjudicatario. El caso fortuito o de fuerza mayor, será calificado como tal por la Dirección de Vialidad, sobre la base del estudio de los antecedentes por los cuales acredite el hecho que le impide cumplir.

9.22.       FORMA DE PAGO

Los servicios contratados, se cancelarán mensualmente una vez se verifique a entera conformidad la recepción conforme por parte del funcionario encargado del contrato. Esta fecha puede no coincidir necesariamente con la fecha de emisión de la factura de pago.

Asimismo la Dirección de Vialidad tendrá un plazo máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme de los servicios contados desde la fecha de emisión de la factura. En caso de concretarse la entrega dentro de ese periodo se procederá al rechazo de la factura y el adjudicatario deberá emitir una Nota de Crédito según corresponda.

El pago al proveedor se realizará dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la factura, previa recepción conforme. La factura debe ser extendida con los siguientes antecedentes:

Las facturas que no incluyan el código de la Unidad de Pago (1410) serán reclamadas por el SII lo cual significará un retraso adicional para el pago de éstas ya que el oferente adjudicado deberá anular el primer documento mediante Nota de Crédito y volver a emitir una nueva factura.

Además, la Dirección de Vialidad, solicitará a la empresa adjudicataria al momento facturar, un Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales vigente emitido por la Dirección del Trabajo (F30-1), donde acredite no tener saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados.

De acuerdo al Art 8 de la Ley 21.796 los pagos a proveedores de bienes y servicios, durante el año 2026, deberán realizarse mediante transferencia electrónica de fondos; por lo cual el proveedor adjudicado deberá completar y entregar los formularios que al efecto tenga la Dirección de Contabilidad y Finanzas con los datos de una cuenta para dar cumplimiento a la ley. 

IMPLEMENTACIÓN PORTAL DE TRÁMITES PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS MOP

La Dirección de Contabilidad y Finanzas del MOP informa que, a partir del lunes 17 de noviembre de 2025, estará disponible el nuevo Portal de Trámites DCyF.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica, para lo cual el proveedor deberá verificar, antes de generar su factura, que su cuenta bancaria se encuentre registrada en la Tesorería del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Para efectos de acceder a dicha modalidad de pago, deberá ingresar en el siguiente enlace: https://dcyf.mop.gob.cl/ y en la sección CONTRATISTAS Y PROVEEDORES deberán ingresar una solicitud de Autorización de Pagos a Través de Bancos. En la plataforma CONSULTA PAGOS e identificarse mediante Clave Única deberán completar el formulario web.

En el siguiente link  https://drive.google.com/file/d/1KVPyfzoHADaeJH1BcdsbH_kh_5zXyvEz/view podrán acceder al Manual de Usuario Portal de Trámites DCyF.

9.23        AMPLIACIÓN DE PLAZO.

En caso de que el servicio no se haya ejecutado de acuerdo a lo programado, ya sea por cambios de programa, emergencias o imprevistos, se podrá ampliar el plazo indicado inicialmente en las bases, de común acuerdo entre las partes, conservando el valor de la oferta y ante lo cual se deberá considerar la actualización de la garantía al nuevo plazo establecido. El Contratista deberá formalizar la  Solicitud de Aumento de plazo al Administrador del Contrato, quien evaluará y someterá a consideración de la autoridad que suscribe el Contrato, quien, en definitiva, resolverá.   

9.24        SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Toda dificultad o controversia que se suscite entre las partes con motivo de la aplicación, cumplimiento o término del Contrato, deberá ser derivada al Jefe Provincial Vialidad Coyhaique para dirimir al efecto, quien lo enviará si fuere necesario a la Fiscal del MOP, sin perjuicio de las atribuciones legales, que le correspondan al Director Nacional de Vialidad, al Director General de Obras Públicas, al Sr. Ministro de Obras Públicas y al Contralor General de la República. La autoridad deberá constatar la exactitud o veracidad del reclamo presentado, para lo cual debe abrir un periodo probatorio —de oficio o a petición de parte—. Dicho periodo no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 30 días corridos.

Durante la tramitación del reclamo podrá solicitar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los que podrán ser profesionales del Ministerio o externos. Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procederá en conformidad a lo dispuesto por la ley 19.880.

9.25        JURISDICCIÓN Y DOMICILIO

Para todos los efectos, las partes fijarán domicilio en la ciudad y Comuna de Coyhaique y se someterán a la ley Chilena y a la Jurisdicción de sus Tribunales de Justicia. Lo anterior sin prejuicio de las facultades fiscalizadoras de la Contraloría General de la República.

9.28        INTEGRACIÓN AL CONTRATO

Se deja constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos complementarios de la licitación, se entenderán incorporadas sin necesidad de mención expresa en el contrato que se celebre con la empresa adjudicada y éste se hará responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan en dichos documentos.

9.23.      SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Los reclamos que se susciten durante la ejecución del contrato serán presentados a la Contraparte Técnica, quién lo enviará, si fuere necesario, al Director Regional de Vialidad para su resolución o para que se someta a la consideración del Director Regional de Vialidad, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director Nacional de Vialidad, Director General de Obras Públicas y al Sr. Ministro de Obras Públicas y al Contralor General de la República.

La autoridad deberá constatar la exactitud o veracidad del reclamo presentado, para lo cual debe abrir un periodo probatorio —de oficio o a petición de parte—. Dicho periodo no podrá ser inferior a 10 días ni superior a 30 días corridos. Durante la tramitación del reclamo podrá solicitar informes de especialistas de acuerdo a la naturaleza del asunto debatido, los que podrán ser profesionales del Ministerio o externos.

Respecto del acto administrativo que se pronuncia acerca del conflicto suscitado se procederá  en conformidad a lo dispuesto por la ley 19.880.

II.- BASES TECNICAS

SERVICIO DE REPOSICIÓN RED DE ALUMBRADO PATIO TALLERES PROVINCIAL.

1.-          ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBRA                                                  : Reparación iluminación patio taller provincial

UBICACIÓN                                       : Recinto de Vialidad Coyhaique, Pasaje La Concepción N° 199

GENERALIDADES:

La obra a ejecutar consiste en la reposición de la iluminación del patio del Taller provincial.

PLAZOS:

            Los trabajos se deberán ejecutar en un plazo no mayor a 30 días corridos, contados desde la fecha de emisión de la respectiva Orden de Compra. El incumplimiento de este plazo (o uno menor, en el caso que el Contratista así lo oferte) dará lugar a una Multa de 3 UTM por cada día de atraso.

SUMINISTROS:

            El Contratista deberá suministrar todos los otros materiales necesarios para la buena ejecución de las obras. Todos los materiales deberán acopiarse en lugares habilitados por el mismo Contratista y deben garantizar su calidad y el cumplimiento de normas vigentes (tipo, calidad de los materiales, etc.)

OTROS:

            El Contratista deberá proveer de los Elementos de Protección Personal mínimos y suficientes a todos los trabajadores que intervengan, directa e indirectamente,  en la ejecución de esta faena, los que deberán ser Certificados y estar en buen estado.

            Los trabajadores, por tratarse de una faena con exigencias técnicas especiales, deberán contar con las competencias y certificaciones que el SEC estipula.

            En atención a los Protocolos del MINSAL, el Contratista deberá efectuar resguardos para su personal y el de la Dirección, consistentes en:

• Habilitar un Baño exclusivo para el personal que desempeñe funciones en la obra contratada.
• Habilitar una sala para colación de dicho grupo de trabajadores (si correspondiere); caso contrario, la colación la deberán realizar fuera del recinto.
• Los protocolos que deberán ser concordantes con todas las recomendaciones que ha hecho el MINSAL de Chile, deberán ser presentados por un Prevencioncita de Riesgos y aprobados, previo al inicio real de las Obras, por la Dirección de Vialidad a través del Departamento de Prevención de Riesgos.

            Antes de iniciar los trabajos, el Contratista y los trabajadores participarán de una Charla de Inducción que realizará personal del Área de Prevención de Riesgos de la Dirección de Vialidad donde se reforzarán estos y otros conceptos de Seguridad.

            El Contratista, antes de iniciar los trabajos y al momento de realizarse la Charla de inducción deberá presentar la siguiente documentación:

• Derecho a saber firmado por los trabajadores
• Contratos de Trabajo de cada uno de ellos
• Certificación técnica vigente (SEC).
• Listado firmado por la entrega de RIHS
• Listado firmado por la entrega de EPP mínimos que deberán utilizar en la faena.

CUBICACIONES: Las cubicaciones insertas en el  Cuadro de Cantidades adjunto son referenciales y es responsabilidad del Contratista revisar las partidas y asumir algún error de cálculo, si es que lo hubiere.  

PARTIDAS

1. TABLERO y CONDUCTORES

1.1. Tablero : Se Implementará un tablero independiente con sus respectivas protecciones térmico y diferencial de carga bipolar,  el que se ajustará a la normativa del SEC en el país. Este tablero será instalado en la garita del Guardia (acceso principal)  por el exterior. La red de luminarias se accionará desde el interior de la misma instalación a través de un interruptor.

1.2. Retiro cable existente: Se deberá retirar todo el cableado existente, llevando a botadero el material resultante; cualquier inconveniente que pudiera causarse por mala práctica en la ejecución de esta operación (corte de otro conductor, cable de fibra óptica, etc.)  deberá ser resuelta por el Contratista al más breve plazo (en cuestión de pocas horas).

1.3. Cables: El cable a emplear se dispondrá de forma aérea, que será de aluminio trenzado pre-ensamblado (o aluminio con núcleo de acero) con aislamiento de Polietileno Reticulado (XLPE), de 2x16 mm2, resistente a la radiación UV. Para la conexión final se podrá utilizar cordón RVK 3x1,5 (con aislación XLPE);  se deberán  considerar conectores bimetálico (aluminio-cobre) o conector dentado adecuado al tipo de conductores utilizados; en la instalación se considerarán grampas de retención de 16 a 35 mm.

Nota: La red de alumbrado resultante de este proyecto se deberá conectar a la fase menos cargada de la red trifásica del Taller.

2. LUMINARIAS

2.1. Luminarias: Se contempla el suministro e instalación de luminarias LED del tipo de alta potencia para uso vial o alumbrado público, alimentada con 220 volts. Otras características:

• Potencia                                   : 100 watts
• Eficiencia                      : 140 lm/W (mínimo)
• Material de la carcaza  : Aluminio
• Material reflector         : Policarbonato protegido con vidrio
• Temperatura de color  : 4.000 °K (neutro)
• Grado Protección         : IP66 (mínimo); ideal IP 67
• Vida útil garantizada   : 100.000 horas

2.2. Instalación: Los equipos de iluminación se instalarán en los postes de acero existentes; si fuere necesario, el Contratista deberá procurar las modificaciones necesarias para asegurar el correcto afianzamiento que deberá evitar destrozos o movimientos por acción del intenso viento primaveral. Las luminarias a retirar se llevarán a botadero autorizado.

CUADRO DE CANTIDADES

Coyhaique, abril 2026