|
VISITA AL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA |
|
Se realizará una visita de carácter obligatoria a las dependencias del vivero Chomedahue, quedando registrada su asistencia en una planilla que deberá suscribirse en terreno. Dicha visita será anunciada con antelación, en el Portal que indicará lugar, fecha y hora de la visita.
Todas las consultas generadas por los oferentes durante el transcurso de la visita serán respondidas en terreno y se subirá resumen de las consultas al portal.
Adjuntar además Anexo N°8 de Declaración Jurada de conformidad con las bases de licitación y de aceptación de las condiciones de los predios objeto de los servicios a contratar.
|
|
|
|
PACTO DE INTEGRIDAD Y SOMETIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN |
|
Pacto de Integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Bases Esta Licitación se rige por las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicara oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
REQUERIMIENTO SOLICITADO Y OTRAS EXIGENCIAS TÉCNICAS |
|
Antecedentes técnicos Se requiere contratar los servicios Contratación de construcción de radier de 98 mts2. Aprox. en Vivero Chomedahue, Región de O’Higgins.
Se considera la limpieza general, en lo que respecta a la eliminación de todos aquellos materiales sobrantes empleados, como a su vez de materiales áridos y orgánicos producto del movimiento de tierras.
Fabricación instalación de radier
Se debe contemplar replanteo, trazado, emparejar y nivelar el terreno, excavando y rellenando si fuese necesario (se debe considerar compactar relleno e incluir una lámina de polietileno), para luego instalar una base (cama de ripio + arena) de 13cm de espesor. Se debe tener especial cuidado de dejar las pendientes hacia los sectores externos del establecimiento. Considerar cortes para absorber las cargas por dilatación y contracción, no mayor a 1/3 el espesor del radier.
Emplantillado
Se consulta emplantillado en el fondo de la excavación; espesor 5 cm. y resistencia mínima G-5. Será de hormigón pobre de dosificación 127,5kg. de cemento por m3. Efectuar compactación mecánica previa a la colocación del emplantillado, y un mejoramiento del suelo de 10 cm. bajo el sello de fundación.
Hormigón cimientos o dados
Serán fundaciones Fundación Corrida (G-20), su diseño deberá cumplir con las normas respectivas aplicables a los materiales de éstas y a lo indicado en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.
La preparación del hormigón se realizará mediante betonera o camión mixer, no se aceptará mezclado de hormigón a pala, y se deberá utilizar sistema de compactación mediante vibración mecánica. El contratista programar de modo tal que se eviten en lo posible las juntas de hormigonado. En caso de que estas sean inevitables, se harán en aquellas zonas de menor solicitación estructural. Deberán quedar firmes y nivelados no aceptándose nidos ni trizaduras.
En áreas en contacto con pozo absorbente de aguas lluvias se agregará Sika 1 o equivalente técnico en el amasado. Tamaño máximo del bolón desplazador será de 1/3 del ancho de la fundación. Se deben detallar constructivamente la unión entre los distintos elementos de hormigón. La profundidad del cimiento debe permitir penetrar a lo menos 0,2 m. en las capas no removidas del terreno, siempre que este sea capaz de soportar las tensiones previstas. Las consideraciones constructivas deben definir: altura de vaciado del hormigón, juntas de construcción o dilatación permitidas, método para desarrollo de pasadas de instalaciones, control de fraguado, etc.
Hormigón Sobrecimientos
Serán determinados por cálculo, continuos, de hormigón armado. Deberán ser impermeables a la humedad, con hidrófugo incorporado: Aditivo Impermeabilizante Fraguado Normal SIKA 1 o equivalente técnico.
Entre dados de hormigón se debe ejecutar un mejoramiento del suelo, de 40 cm., bajo el sello de fundación del sobrecimiento. La preparación del hormigón considerará revoltura mecánica de la mezcla y la compactación del hormigón se hará con vibrador mecánico. Las consideraciones constructivas deben definir: altura de vaciado del hormigón, juntas de construcción o dilatación permitidas, método de desarrollo de pasadas de instalaciones, nivel de terminación, control de fraguado.
Enfierradura
Se utilizará acero A44-28H. Se consultan 4 fe Ø 10 mm. con estribos Ø 8 mm. @ 20 cm. con resaltes tipo CAP. No se aceptarán fierros deformados o contaminados. Estarán libres de polvo, barro, escamas de óxido, restos de mortero y toda otra sustancia que reduzca la adherencia con el hormigón. Las barras de acero se cortarán y doblarán en frío a velocidad limitada. Aquellas barras que ya han sido dobladas no se enderezarán y no podrán volver a doblarse en una misma zona. Los empalmes de las barras serán como mínimo de 40 cm. y se amarrarán entre sí con alambre negro N° 18, de manera firme para evitar el desplazamiento. Se mantendrá un recubrimiento mínimo de 3,0cm. Se distanciará el moldaje de la enfierradura, colocando elementos que aseguren esta separación al hormigonar.
Moldajes
Sólo en caso de que las paredes de las fundaciones sean estables, se permitirá prescindir de moldajes para cimientos. Si el terreno no tuviese la consistencia para soportar las excavaciones, se efectuarán las entibaciones correspondientes con los materiales adecuados y en buen estado. El moldaje se conformará con terciado estructural 9mm soportado con una estructura pino 2x2”, dichas placas se fijarán mediante clavo corriente 2 ½”, el moldaje deberá ser capaz de soportar las cargas derivadas del peso propio, sobrecarga y presión del hormigón fresco. No deben deformarse, ni sufrir aberturas de paredes por falta de amarras o soportes. También puede ser de tipo. Las medidas y formas serán exactas para conferir al hormigón las dimensiones proyectadas. Serán de una estructura tal que permita un montaje y desmontaje fácil. Previo a la faena de instalación de los moldajes, se consulta la aplicación de desmoldante del tipo Sikaform o equivalente técnico. Si los moldajes empleados son de madera, previo a la faena de vaciado del hormigón, se consulta el calafateado y la humectación de superficies de contacto con la mezcla. En las faenas de descimbre, los plazos para retirar los moldajes serán los establecidos por las normas respectivas indicadas por el Instituto Chileno del Hormigón y Cemento.
RADIER
Base (Cama de ripio + arena + polietileno) 13cm.
Rellenos: Se consulta base terreno natural compactada con placa o con rodillo compactador manual. Las dependencias interiores que lo requieran se rellenarán por capas de tierra bien regadas y compactadas con material apto, aprobado por la ITO. La compactación se efectuará con placa o rodillo compactador manual.
Cama de Ripio: Sobre el relleno compactado se considera una cama de grava o ripio de 8cm de espesor, cuyo tamaño máximo nominal sea de 2,5 cm. Se compactará mecánicamente.
Cama de Arena: Se consulta cama de arena de 5cm de espesor sobre la cama de ripio. Se regará y se compactará mecánicamente. La superficie deberá quedar completamente cubierta y se mantendrá la horizontalidad a simple vista.
Membrana de Polietileno: Sobre la cama de arena, como barrera contra la humedad, se consulta lámina de polietileno de 0,2 mm. de espesor, con traslapo mínimo de 20 cm. La superficie deberá quedar completamente cubierta, y perfectamente estirada.
Debe considerar red sanitaria.
Hormigón de radier (7 cm)
El Hormigón de radier deberá terminarse adecuadamente confinado en los sobrecimientos de fundación. Debe consultar juntas de retracción de fraguado cuando corresponda, cuidando no dejar paños de radier con largos mayores a 4m lineales (área de 9 a 15m2 aprox). Se cortará el radier con al menos un corte transversal ubicado bajo uno de los tabiques interiores. La profundidad del corte será mínimo de 20 mm y máximo 30mm, Ancho mínimo 5mm y máximo 10mm. realizado con galletera; posteriormente se rellenará con silicona tipo Sikaflex o equivalente técnico. Como alternativa podrá realizarse con junta de dilatación en fresco mediante una huincha de fibrocemento de 3,5 mm. Se consulta la incorporación de hidrófugo (Aditivo Impermeabilizante Fraguado Normal Sika 1 o equivalente técnico). Se mezclará mecánicamente y su transporte no debe admitir segregación. El NPT tendrá una altura respecto al terreno exterior perfilado, no inferior a 20 cm. El curado se realizará inmediatamente terminada la superficie del radier y permanecerá un mínimo de 7 días. Se consulta la colocación de una membrana de polietileno sobre éste, de modo que mantenga la humedad adecuada en el proceso, se sellarán los traslapes de las mangas de polietileno para no tener pérdidas de agua de amasado por evaporación. Consulta acabada para recibir pavimento de cerámico. Bajo tabiques de madera se considerará refuerzo para radier, de espesor total 10 cm, según planos de detalle.
Los planos acompañantes a esta licitación son referenciales todas las consultas y dudas serán aclaradas en terreno durante la visita técnica.
• Todos los materiales utilizados deben cumplir con la norma chilena de construcción.
Otras Exigencias Técnicas El contratista debe cumplir con el procedimiento de seguridad y ambiente que establece las obligaciones y responsabilidades, que en estas materias debe cumplir toda empresa que provee un servicio a CONAF y que se encuentran señaladas en el Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo, documento que forma parte integrante de estas bases de licitación, y que es exigible además a todo su personal.
|
|
|
|
|
POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR EN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE |
|
Postulación El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl. Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Mercado Público en valores unitarios expresados en pesos (con IVA) por las faenas de “Contratación de servicios de construcción de radier en Vivero Chomedahue, comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins”
Documentos que se deben adjuntar a la Propuesta Anexo N° 1: Curriculum
Anexo N° 2: Experiencia del oferente
Anexo N°3: Plazo de Entrega
Anexo N°4: Oferta económica
Anexo N°5: Aceptación de bases de licitación
Anexo N°6: Declaración jurada simple acerca del sistema prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios.
Anexo N°7: Declaración jurada simple Chile compras
Formulario F30 de la Dirección del Trabajo, a nombre del oferente de ser necesario.
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.
|
|
|
|
|
OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS |
|
El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°33 del Reglamento de la ley 19.886
|
|
|
|
|
CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN |
|
Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación. CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
|
|
|
|
|
FECHA DE CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS |
|
Fecha de Cierre La fecha de cierre de recepción de ofertas, podrá ser prorrogada en más días, cuando no hubieran oferentes a la visita técnica, lo que se indicara oportunamente en el Portal Mercado Público, en caso que a dicha fecha, no se hayan recibido ofertas, por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
|
APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Finanzas y Administración de Oficina Regional de CONAF Región de O´Higgins.
En esta primera etapa del proceso, serán rechazadas las ofertas:
- Que no presenten la garantía de seriedad de la oferta.
- Que no asistan a la visita a las dependencias del vivero Chomedahue
|
|
|
|
|
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS |
|
La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
• Jefe de Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos o quien lo represente.
• Jefe Sección de Ecosistemas Urbanos y Comunidades o quién lo represente.
• Jefe depto. De Finanzas y de Administración Regional o quien lo represente.
• Jefe de Sección Control de gestión, o quien lo represente, como ministro de Fe.
• Profesional de apoyo administración departamento conservación de ecosistemas boscosos y xerofíticos.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE EMPATES |
|
Se hace presente que ante igualdad de puntaje de oferentes aplicados los criterios de evaluación, se dará preferencia en primer lugar al criterio Plazo de entrega, de persistir ésta se adjudicara al criterio de mayor puntaje en Oferta Económica. De continuar la igualdad, definirá el criterio Experiencia del oferente.
|
|
|
|
|
RESERVA DE DERECHOS |
|
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo, declararla desierta por falta de proponentes o, en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación.
Además, si la Corporación Nacional Forestal así lo estima pertinente y posee los recursos financieros, podrá solicitar una mayor cantidad de servicios, en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en las presentes bases o en base a la disponibilidad presupuestaria.
|
|
|
|
|
READJUDICACIÓN |
|
En el caso que el proveedor adjudicado en la Licitación Pública, desista por cualquier motivo de la adjudicación de los servicios, la Corporación se encuentra facultada tanto para dejar sin efecto la Licitación, como para re adjudicar al segundo oferente o sucesivos, que resulten de la aplicación de los criterios de evaluación.
|
|
|
|
|
CONTRATO Y ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR |
|
Los antecedentes que debe cumplir el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la confección del contrato, son:
• Tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
• Estar inscrito y hábil en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chileproveedores.
• En el caso de que el oferente sea una Persona Jurídica, se requiere que además se acompañe toda la documentación relativa a la vigencia de la sociedad y la pertinente a la vigencia de la personería de sus respectivos representantes legales, sin perjuicio de encontrarse inscrito en Chileproveedores.
|
|
|
|
|
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SERVICIO Y FORMAS DE PAGO |
|
Plazo Máximo de Entrega del Servicio El plazo máximo de entrega del servicio debe ser al 30 de Noviembre de 2024.
Forma de Pago de los Servicios CONAF realizará un pago total cuando se encuentre ejecutado el 100% del servicio contratado.
En todos los casos, el pago se realizará conforme a las actividades efectivamente ejecutadas por el 100% de las obras, una vez que estas hayan sido recepcionadas conformes por parte de la Corporación.
El pago será contra entrega de factura y extendida a nombre de Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O`Higgins, debiendo ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Forestal
Domicilio : Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna: Rancagua
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Orden de compra N°: 1035-XX-LE24
Para efectuar el pago, el proveedor enviará a CONAF un informe técnico de ejecución de obras mediante correo electrónico dirigido a ricardo.moyano@conaf.cl En un plazo de 15 días CONAF evaluará en terreno el cumplimiento y recepción conforme de los servicios.
El proveedor deberá corregir dentro de los 05 días siguientes a la evaluación y notificación, mediante correo electrónico, los aspectos que la Corporación considere necesarios para el cumplimiento de los aspectos técnicos ofertados y contratados.
La recepción conforme final del informe técnico de ejecución de obras deberá ser refrendada por el Jefe de Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos de CONAF Región de O’Higgins.
Posteriormente a la evaluación y a la recepción conforme de los servicios contratados, el oferente podrá recién emitir la factura correspondiente que tendrá un plazo de 30 días corridos para su pago.
Informe técnico: En todos los casos, el pago se realizarán conforme a las obras efectivamente ejecutadas, una vez que éstas hayan sido recepcionadas conformes por parte de la Corporación, dicho informe deberá contener al menos la siguiente información:
• Actividades y superficie (m2) ejecutados.
• Registro fotográfico
• Registros y fotografías de las actividades relacionadas a dar cumplimiento con sus trabajadores de las obligaciones de informar sobre los riesgos laborales de las faenas, y sobre la entrega y el uso de equipo de protección personal.
Informe administrativo: Se deberá incluir a lo menos la siguiente información:
• Listado de trabajadores
• Contratos de cada trabajador
• Finiquitos de cada trabajador contratado. (si procede).
• Certificado de antecedentes previsionales y laborales de la empresa (F30 y F30-1) expedido por la dirección del trabajo.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DE LAS PARTES |
|
Obligaciones del Proveedor Junto con observar y cumplir todas las consideraciones de las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, y sin que el listado precedente sea taxativo ni excluyente, el proveedor deberá:
• Tener un supervisor permanente en la obra, con movilización independiente.
• Realizar el servicio en los plazos y épocas estipuladas.
• Proveer un sector delimitado y acondicionado para la alimentación a los trabajadores (en coordinación con CONAF).
• Proveer el vestuario y elementos de protección personal para los trabajadores, de acuerdo a los distintos tipos de funciones que se desarrollen a objeto de esta prestación de servicios y condiciones climáticas imperantes.
• Contar con las herramientas, equipos y medios adecuados y en buenas condiciones (revisión por parte del encargado prevención de riesgos de CONAF)
• Pagar oportunamente los sueldos y leyes sociales de los trabajadores y acreditarlo ante la Corporación cuando esta lo requiera en cualquier momento durante la ejecución del contrato.
• Transportar hacia y desde la faena a sus trabajadores.
• Instruir a sus trabajadores sobre la prohibición de hacer fuego para calefacción o cocción de alimentos y de fumar y de consumir bebidas alcohólicas en las faenas.
• Dejar el área de faenas, cuando estas estén concluidas, libre de basuras y residuos líquidos o sólidos que puedan generar un impacto ambiental y entregar el sector en las mismas condiciones en que lo recibió.
• En caso de almacenar combustibles y aceites, estos deberán quedar acopiados en un lugar seguro y cumplir las exigencias normativas en relación a almacenamiento, disposición de materiales combustibles y sustancias peligrosas.
• Cumplir con la obligación de informar a todos sus trabajadores los riesgos laborales los que se verán expuestos durante la ejecución de los servicios contratados.
Se deja constancia que el proveedor es el único y exclusivo responsable de las obligaciones laborales y previsionales que emanen para con sus trabajadores, eximiendo desde ya a la Corporación Nacional Forestal de cualquier tipo de obligación.
Obligaciones de CONAF • Coordinar y otorgar las facilidades necesarias de acceso al vivero
• Proporcionar dependencias para almacenaje de materiales y herramientas.
• Supervisar la calidad técnica del servicio, a través de un supervisor en terreno.
• Recepción periódica y final del servicio, de acuerdo a lo establecido en el contrato.
• Velar por el fiel cumplimiento del servicio.
• Supervisar el cumplimiento de las leyes laborales y sociales.
|
|
|
|
|
CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
|
Contraparte Técnica La contraparte técnica para la contratación de los servicios señalados es el Jefe del Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos, o en quien delegue.
En cuanto a la contraparte técnica por parte del adjudicatario será el suscriptor del Contrato, o a quien este designe.
Contraparte Administrativa La contraparte administrativa será realizada por la jefatura del Departamento de Finanzas y Administración Regional o en quien delegue.
|
|
|
|
|
INICIO DE LOS TRABAJOS |
|
Los trabajos deberán ser iniciados no antes de la firma del acta de entrega del terreno donde se emplaza el servicio de construcción del Radier. Cualquier situación del terreno no prevista en las visitas técnicas que afecte, deberá ser informada inmediatamente al supervisor CONAF antes de ejecutar cualquier actividad o modificación.
El plazo comienza a regir desde la entrega formal del terreno.
|
|
|
|
|
TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
CONAF queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia, o se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 20.270.
b) Si se disolviese la empresa Adjudicataria.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento gravísimo de las obligaciones establecidas en Bases y Contratos.
d) Si el Proveedor no diese cumplimiento reiterado a los plazos establecidos en las bases.
e) Si durante el ejercicio del servicio se transgredieran gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo contrato.
f) Cuando CONAF y el Proveedor de común acuerdo resuelvan poner término al Contrato.
g) Si el adjudicatario es condenado mediante sentencia firme por algún delito que merezca pena aflictiva.
h) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
i) En caso que las multas impuestas excedan el 20% del monto del contrato
En caso de término anticipado del contrato por alguna de las causales descritas anteriormente, la Corporación quedará automáticamente facultada para hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, excepto las causales señaladas en las letras (f)-(h).
|
|
|
|
|
MULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS |
|
Multas Se cobrará una multa por los siguientes incumplimientos:
• 1 UF por cada día de atraso sobre el plazo de entrega final del servicio contratado.
Con todo, las multas que se impongan no podrán superar el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de la facultad para dar por terminado anticipadamente el contrato.
Procedimiento de Aplicación de Multas El retraso en la entrega del servicio contratado no podrá ser superior a 5 días hábiles desde que se constata el hecho; En caso contrario, superando el plazo señalado, dará lugar al término anticipado de contrato. De las presentes Bases de Licitación.
La multa aparejada al retraso mencionado será comunicada por la vía más expedita al prestador del servicio.
En el evento de sobrevenir causa inimputable al proveedor, como el caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá ser comunicada inmediatamente al momento de verificarse, la que será analizada y calificada por la Corporación y, en caso de improcedencia, se dará curso a la multa ya mencionada.
El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega comprometida en el plan de trabajo, propuesto por el proveedor, que valga la mención, no podrá ser superior al plazo de entrega máxima establecido en estas bases.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS |
|
Las partes procuran de solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua
|
|
|
|
|
OTRO DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS BASES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN. |
|
● Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo.
|
|
|
|