|
Multas |
|
Si el proveedor no cumpliera con los plazos y especificaciones del servicio
contratado de acuerdo a lo establecido en las presentes bases, el IGM podrá aplicar
las siguientes multas o sanciones:
Se cobrará una multa en caso de atraso en el plazo de entrega de las encomiendas,
considerando para estos efectos el plazo ofertado o el máximo estipulado en estas
bases en caso que el adjudicatario no lo haya indicado en su oferta, considerando
como fecha de inicio, el retiro de las encomiendas desde el IGM.
En caso de incumplimiento del tiempo de entrega ofertado o plazo máximo de
entrega, según corresponda, se cobrará una multa equivalente al 2% del monto neto
del valor del envío por cada día de atraso, hasta un máximo de 5 días.
Un 4% diario del monto neto del valor del envió por atrasos mayores a 5 días y 10
días. Si el atraso es mayor a 10 días se hará efectivo el cobro de la garantía.
Si dentro del periodo de duración del contrato se efectuara el cobro de 3 multas por
atraso, se podrá a dar término al contrato y cobro de la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.
|
|
|
|
Resolución de Empates |
En caso que dos o más oferentes resulten empatados, este se definirá en base a la
oferta que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación "Precio" En caso de
mantenerse el empate, se definirá por el puntaje obtenido en el criterio "Plazos de
entrega".
|
|
|
|
|
Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación |
Las consultas respecto a la adjudicación deberán ser efectuadas por medio del foro
establecido en el portal mercado público para estos efectos. En caso de encontrarse
inhábil este foro se podrán efectuar directamente a la Sección de Abastecimiento
del IGM, al correo rurzua@igm.cl o a los teléfonos 224109374 - 224109489 -
224109405.
|
|
|
|
|
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes |
Los antecedentes administrativos (que no sean esenciales para la evaluación de la
respectiva oferta) que pudieran ser omitidos por los oferentes, se recepcionarán
hasta 24 horas después de requerido, sin perjuicio de aplicarse lo indicado en el
criterio de evaluación "Cumplimiento de requerimientos formales".
|
|
|
|
|
Pacto de integridad |
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
|
|
|
|
|
Inscripción en Chileproveedores. |
|
En caso de que el adjudicatario no se encuentre inscrito en el Registro Electrónico
Oficial de Contratistas de la Administración deberá inscribirse dentro del plazo de
10 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
Si resulta adjudicada una unión temporal de proveedores, cada proveedor
integrante de este deberá inscribirse en ChileProveedores.
|
|
|
|
|
Requisitos para contratar. |
|
Para la suscripción del contrato definitivo se verificará el registro del adjudicatario
en "ChileProveedores" y su estado de "hábil" para contratar con el Estado,
condición que deberá mantener durante la vigencia del contrato, so pena del
término anticipado de éste.
|
|
|
|
|
Cláusula de Inadmisibilidad. |
|
El IGM declarará inadmisibles las ofertas, en caso de que las propuestas
presentadas por los oferentes sobrepasen el presupuesto máximo disponible para
estos fines, que estas no se ajusten integralmente a los requerimientos técnicos
estipulados en estas bases de licitación o por no entregar la garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato a la firma de este.
|
|
|
|
|
Readjudicación. |
|
El IGM, podrá readjudicar la presente licitación al oferente que hubiera obtenido
el segundo lugar en la evaluación en caso de que el oferente adjudicado desista de
su oferta, se niegue a firmar el contrato, no entregue los antecedentes legales para
contratar, no firme el contrato en su plazo, se encuentre inhábil en el portal
ChileProveedores al momento de suscribir el contrato definitivo o no cumpla con
el plazo ofrecido para la entrega del servicio licitado conforme a los requerimientos
técnicos indicados en estas bases.
|
|
|
|
|
Fecha de Adjudicación. |
|
En caso de no cumplirse con la fecha de adjudicación indicada en las presentes
bases de licitación, el IGM publicará una nueva fecha en el portal
mercadopublico.cl, informando las razones del cambio de fecha.
|
|
|
|