Ficha Licitación

Licitación ID: 3888-57-LP25

MEJORAMIENTO PASEO Y CALLE SIMPSON-MAICOLPUE

Responsable de esta licitación: Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 100

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de aceras, veredas, cunetas	1 Unidad
Cod: 72101703	1 Unidad

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO PASEO Y CALLE SIMPSON-MAICOLPUE

Estado:

Revocada

Descripción:

Llamado a Licitación Pública financiado con recursos del Gobierno Regional de Los Lagos, Programa FRIL, para el mejoramiento del paseo y calle Simpson, Puaucho, San Juan de la Costa

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa

Unidad de compra:

Administración y Finanzas

R.U.T.:

69.251.800-4

Dirección:

Av. Nueva Norte Sur S/N

Comuna:

San Juan de La Costa

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 29-12-2025 15:00:00

Fecha de Publicación: 21-11-2025 18:52:00

Fecha inicio de preguntas: 21-11-2025 19:01:00

Fecha final de preguntas: 04-12-2025 9:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 10-12-2025 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 29-12-2025 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 29-12-2025 15:01:00

Fecha de Adjudicación: 30-12-2025 9:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico 27-11-2025

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISITA A TERRENO DESDE LAS 10 AM PREVIA COORDINACIÓN CON SECPLAN I. MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA FONO 9-94080390 28-11-2025 10:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS ADMINISTRATIVOS

No hay información de Antecedentes Técnicos

Documentos Económicos

1.- ANEXOS ECONOMICOS

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CAPACIDAD ECONOMICA DEL OFERENTE		25%
2 Cumplimiento de los requisitos	SEGUN BASES	5%
3 Experiencia de los Oferentes	SEGUN BASES	25%
4 Plazo de Entrega	SEGUN BASES	15%
5 Precio	SEGUN BASES	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	120 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Luis Barria Obando
e-mail de responsable de pago:	facturas@sanjuandelacosta.cl

Nombre de responsable de contrato:	Jose Luis Muñoz Uribe
e-mail de responsable de contrato:	alcaldia@sanjuandelacosta.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-09-58168062-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Fecha de vencimiento:	30-03-2026
Monto:	3000000 Peso Chileno

Descripción:	El Oferente deberá constituir una garantía por Seriedad de la Oferta de carácter irrevocable, pagaderas a la vista y de ejecución inmediata, sin ningún condicionamiento y endosable, para lo cual deberá entregar un instrumento de caución (Boleta de Garantía o Vale Vista o Certificado de Fianza o Póliza de Seguro Electrónica), a nombre de la Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa, Rut N°69.251.800-4, Av. Nueva Norte Sur S/N°, Puaucho, comuna de San Juan de la Costa, Región de Los Lagos, por un valor de $3.000.000. La garantía deberá tener una vigencia de a 90 días contados desde la fecha de cierre electrónico de la presente licitación, como mínimo. La garantía citada deberá tener una vigencia de a lo menos noventa 90 días contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas y podrá ser tomada exclusivamente por el oferente. No se aceptarán garantías tomadas por terceros. En el caso de las ofertas presentadas por consorcios o unión temporal de proveedores, deberán presentar una garantía única; de lo contrario se entenderá que no han dado cumplimiento con este requisito y la oferta quedará fuera de bases. Dicho documento deberá ser tomado en una institución bancaria chilena o en otra institución que tenga representación o agencia en Chile y ante la cual la Municipalidad pueda ejercer su cobro, al menos, en la ciudad de Osorno. Esta Garantía será el único documento en formato papel y deberá ser ingresada a través de la Oficinas de Partes de la Municipalidad de San Juan de la Costa, hasta las 13:00 hrs. del día de cierre electrónico de la propuesta en el portal electrónico www.mercadopublico.cl, en sobre cerrado y caratulado: MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA Licitación Pública “MEJORAMIENTO PASEO Y CALLE SIMPSON MAICOLPUE SAN JUAN DE LA COSTA” GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Av. Nueva Norte Sur s/n, Puaucho, Región de Los Lagos El horario de funcionamiento de la Oficina de Partes de la Municipalidad, es el siguiente: De lunes a viernes 08:30AM-14:00 hrs. La caución o garantía también podrá otorgarse de manera electrónica, la cual deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma, de acuerdo a lo estipulado en el Art. 68 del Decreto 250 que Aprueba Reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. En caso de garantías emitidas de manera electrónica, estas deberán ser remitidas al correo electrónico: facturas@sanjuandelacosta.cl. hasta las 14:00 hrs. del día de cierre electrónico de la licitación. La no entrega o ingreso de la citada garantía de seriedad de la oferta en las condiciones, forma y plazos fijados para ello, será considerada como causal suficiente para declarar a la oferta fuera de bases para todos los efectos legales. El Oferente deberá velar por el adecuado envió y recepción de dicho documento, no asumiendo la municipalidad responsabilidad alguna por el atraso o entrega fuera del horario y fecha establecido en el cronograma de licitación, a causa o a consecuencia de los servicios de correo o por cualquier otra causa.

Glosa:	PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA LICITACION PUBLICA "MEJORAMIENTO PASEO CALLE SIMPSON MAICOLPUE SAN JUAN DE LA COSTA"

Forma y oportunidad de restitución:	Si no fue adjudicado (o su oferta fue desestimada o declarada inadmisible): se devuelve la garantía una vez notificado el acto administrativo correspondiente (resolución de adjudicación o de inadmisibilidad). Si fue adjudicado: la garantía de seriedad se devuelve cuando se firma el contrato.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA
Fecha de vencimiento:	31-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	El instrumento de caución por correcta ejecución de las obras tendrá un plazo de validez de 12 meses contados desde la fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones de la obra, transcurrido este plazo y previa verificación por la unidad técnica del buen estado de conservación de las obras, la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3. El contratista siempre deberá mantener vigente el documento de garantía legalmente aceptado y válido pagadera a la vista, fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecución de las obras, hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales para que se proceda a su devolución. Si el contratista no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,3 por mil del monto neto del contrato, por cada día de atraso, la que le será descontada en el siguiente estado de pago. Si tal situación persistiese por un período superior a 15 días corridos, contados desde le fecha en que contractualmente debían ser renovadas, el mandante estará facultado para liquidar anticipadamente el contrato de ejecución de obras por causas imputables al contratista.

Glosa:	“Para garantizar el fiel cumplimiento de contrato y correcta ejecución de las obras FRIL: MEJORAMIENTO PASEO Y CALLE SIMPSON MAICOLPUE SAN JUAN DE LA COSTA”

Forma y oportunidad de restitución:	la garantía le será devuelta al contratista a su solicitud, sin perjuicio del plazo de responsabilidad del contratista por 5 años, a que se refiere el Código Civil, artículo 2.003, inciso 3.

Otras Garantías

Beneficiario:	GARANTIA ADICIONAL POR PLAZO
Fecha de vencimiento:	31-03-2026
Monto:	5 %

Descripción:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el plazo oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el plazo ofertado.

Glosa:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el plazo oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el plazo ofertado.

Forma y oportunidad de restitución:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el plazo oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el plazo ofertado.

Beneficiario:	GARANTIA ADICIONAL POR PRECIO
Fecha de vencimiento:	31-03-2026
Monto:	5 %

Descripción:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el precio oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el precio ofertado.

Glosa:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el precio oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el precio ofertado.

Forma y oportunidad de restitución:	La oferta que sea igual o superior al 10%, en la diferencia entre el precio oficial y el ofertado, será considerada como oferta riesgosa, en consecuencia, obtendrá un 2% del criterio a evaluar. En dicha eventualidad, el contratista deberá presentar una boleta, vale vista o póliza adicional, por un monto 5% del valor ofertado, para garantizar el precio ofertado.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar yo la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de existir empate entre dos o más ofertas se adjudicará al oferente que tenga el mayor puntaje en el criterio de evaluación Oferta Económica.

En caso de persistir el empate, la licitación se adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación Experiencia del proponente.

En caso que, no obstante, lo anterior, la situación de empate subsista se adjudicará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación Capacidad Económica.

En caso de persistir el empate, se adjudicará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el criterio de evaluación Plazo.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Las consultas sobre los contenidos de las bases deberán ser efectuadas sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en el periodo previsto para ello, en un ícono especialmente diseñado para estos efectos en el mismo portal, sin indicar el autor de las preguntas.

Los proveedores no podrán contactarse de ninguna otra forma con la Municipalidad o con sus funcionarios respecto de la presente licitación durante el curso del proceso. En el caso que algún oferente intentara comunicarse por otra vía distinta a la indicada, la municipalidad podrá calificar como inadmisible la oferta que pudiera presentar.

Las consultas serán respondidas solo a través del portal www.mercadopublico.cl y las repuestas formarán parte integrante de estas bases, teniéndose por conocidas y aceptadas por todos los participantes. En el caso que, a raíz de este proceso de consultas se establezca la necesidad de modificar las bases administrativas o técnicas, dichos cambios se efectuarán a través de la dictación del correspondiente acto administrativo el cual surtirá efecto tras su total tramitación. En el intertanto, el proceso de licitación será suspendido, ampliándose los plazos de las etapas siguientes a fin de que los oferentes puedan presentar propuestas idóneas.

Asimismo, las aclaraciones que la Municipalidad estime necesario realizar con respecto a las Bases y/o sus documentos anexos, serán informadas exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la Municipalidad publique en el portal www.mercadopublico.cl el documento, acto o resolución objeto de la notificación.

Cada oferente es responsable de revisar periódicamente el portal www.mercadopublico.cl, ya que toda comunicación referida a la presente licitación será informada en dicho portal.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

La unidad técnica podrá solicitar con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren o modifiquen los antecedentes de licitación, el principio de igualdad entre los proponentes y que no signifique alteración de la oferta. La solicitud de aclaraciones, así como sus respuestas serán presentadas a través del foro inverso del portal electrónico y se limitarán a los puntos solicitados.

Pacto de integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir