Licitación ID: 638-45-O120
CONSERVACIÓN MULTICANCHA VILLA PUNTA DELGADA
Responsable de esta licitación: SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSERVACIÓN MULTICANCHA VILLA PUNTA DELGADA
Estado:
Cerrada
Descripción:
CONTRATAR EJECUCION DE PROYECTO CONSERVACIÓN MULTICANCHA VILLA PUNTA DELGADA, SAN GREGORIO
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras MINVU (DS 236)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
40014042-0
Tipo de contratación:
Suma Alzada
Presupuesto:
290800000
Fuente de financiamiento:
SECTORIAL
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Unidad de compra:
SERVIU XII Región
R.U.T.:
61.824.000-2
Dirección:
Croacia 722
Comuna:
Punta Arenas
Región geográfica:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-12-2020 10:00:00
Fecha de Publicación: 13-11-2020 12:50:52
Fecha inicio de preguntas: 13-11-2020 13:00:00
Fecha final de preguntas: 20-11-2020 10:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 27-11-2020 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-12-2020 10:05:00
Fecha de acto de apertura económica: 11-12-2020 10:00:00
Fecha de Adjudicación: No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- FORMULARIO 1 – IDENTIFICACION DEL OFERENTE FORMULARIO 2 – CARTA COMPROMISO EQUIPO PROFESIONAL FORMULARIO 3 – DECLARACION DEL OFERENTE FORMULARIO 4 – CAPACIDAD ECONOMICA FORMULARIO 5 – CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES FORMULARIO 7 – LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD FORMULARIO 8 – DECLARACION DE ARIDOS Y ESCOMBROS FORMULARIO 9 - LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS FORMULARIO 10 – LISTADO DE RECURSOS HUMANOS FORMULARIO 11 – PROGRAMACION FINANCIERA FORMULARIO 12 – CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS ACTIVIDADES FORMULARIO 13 – LISTADO DE SUBCONTRATOS FORMUALRIO 14 – DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL FORMULARIO 15 - DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA O CONSORCIO FORMULARIO 19 – CARTA GANTT – PROGRAMA DE TRABAJO
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO 16 – FORMULARIO OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 23 – PRESUPUESTO DETALLADO
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.