|
PACTO DE INTEGRIDAD Y SOMETIMIENTO A LAS BASES DE LICITACIÓN |
|
Pacto de Integridad El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos: 1.- El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven. 2.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas. 3.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 5.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase. 6.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma. 7.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas. 8.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Bases Esta Licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación en que se publicaran en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases por las normas de la Ley 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuestas a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas. La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicara oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. Por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
|
|
|
|
REQUERIMIENTO SOLICITADO Y OTRAS EXIGENCIAS TÉCNICAS |
|
Antecedentes Técnicos
Características de la restauración y reparación
Se requiere que la infraestructura conserve su diseño y calidad de los materiales que fue construido e instalado en ese lugar en el año 1925. Reinstalarlo en su base sólida.
Se debe recurrir a fotografías y croquis que permitan disponer de iguales piezas a sus originales.
Características del servicio en licitación
Se deben reparar las piezas y partes afectadas con la caída desde su pedestal al suelo.
Existen dos modalidades
1.- recuperar el mismo material de aquellas piezas que sean recuperables.
2.- recambio de material de las piezas dañadas imposible de recuperarlas y ameritan su recambio
Lo más importante en cuanto a la recuperación o recambio del material de las piezas dañadas, es que se debe reemplazar con las mismas características, diseño y calidad del material original.
El recambio si es obligatorio en aquellas piezas afectadas con la corrosión.
Características del proceso de restauración, reparación y la mantención.
Se autorizara al oferente, mediante la respectiva documentación, movilizar la estructura a un lugar de su responsabilidad para así intervenir y controlar las distintas faces en post del tiempo concedido para llevar a cabo su restauración y reparación.
El oferente debe indicar en la propuesta el lugar en donde estará el centro de trabajo, si opta por esta facilidad.
Fases a implementar en el proceso:
1.- Desarme de la estructura para evaluar su reparación o reemplazo de piezas a escala
Se propone desarmar aquellas piezas afectadas con la caída, evaluar su restauración o su reparación.
2.- Limpieza de las piezas y estructura para determinar su real reparación o reemplazo de piezas
Se debe realizar una limpieza generar a todos los elementos ferrosos, para así descartar el efecto de corrosión presente. Y que ello permita visualizar el estado de cada piezas afectadas y que se requieren su mantención
3.- Elaboración de las piezas a restaurar reemplazar conforme a las mismas dimensiones de las piezas originales
Identificadas las piezas a reparación, deben obtenerse un modelo original para proceder a elaborar la respectiva pieza afectada.
4.- Aplicación de pintura y productos químicos que refuercen la retardación de daños por oxidación por ambiente marino
Recomendable aplicar las capas y tipo de pintura que ayuden a evitar o retardar los efectos de corrosión por estar la estructura sujeta al ambiente marino,
5.- Rearmado de las diferentes piezas en pie
Una vez obtenidas las piezas en restauración o reparación, proceder a su respectivo armado para facilitar posteriormente la fase final de montaje en la estructura principal.
6.- Montaje de las piezas en su lugar de origen, hacer su mantención y pruebas de funcionamiento (estéticos y seguridad)
Finalmente llevar a cabo el montaje de la estructura en su base original, tomándose las providencias necesarias para mantener su seguridad y mantención en su lugar.
El oferente debe exponer los materiales a utilizar, siendo del su costo la adquisición de lo requerido y, también la mano de obra requerida para su restauración y reparación.
La Corporación dispondrá de los árboles de ciprés, para que el oferente proceda a su elaboración dimensionada que se requieren instalar en la estructura (idem al original), el costo de volteo elaboración, dimensión y traslado serán de costo del oferente
Fecha de Ejecución:
Firma del contrato al 15 de Noviembre 2024
Otras Exigencias Técnicas El contratista debe cumplir con el procedimiento de seguridad y ambiente que establece las obligaciones y responsabilidades, que en estas materias debe cumplir toda empresa que provee un servicio a CONAF y que se encuentran señaladas en el Reglamento Especial para empresas contratistas y sub-contratistas de seguridad y salud en el trabajo, documento que forma parte integrante de estas bases de licitación, y que es exigible además a todo su personal.
|
|
|
|
|
POSTULACIÓN Y DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR EN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE |
|
Postulación El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl,
El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl, Las ofertas deberán presentarse a través del Portal Mercado Público en valores totales expresados en pesos (con IVA) Servicios de Restauración, Reparación, Mantención y Conservación del molino de viento en el Centro Experimental Forestal Tanumé Conaf Región del Libertador Bernardo O’Higgins.
Documentos que se deben adjuntar a la Propuesta Anexo N° 1: Curriculum
Anexo N° 2: Oferta económica
Anexo N° 3:Experiencia del oferente
Anexo N° 4: Plan de Trabajo
Anexo N°5: Declaración Jurada Chilecompra
Anexo N° 6: Aceptación de bases
Anexo N° 7: Declaración jurada simple acerca del sistema prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios
Anexo N° 8: Formulario F30 de la Dirección del Trabajo, a nombre del oferente
|
|
|
|
|
CONSULTAS Y ACLARACIONES |
|
Las consultas referentes a las Bases de esta licitación pública deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del Portal de Compras del Estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad.
|
|
|
|
|
OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS |
|
El o los proponentes que deseen efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas, deberá hacerlo a través del portal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del Artículo N°33 del Reglamento de la ley 19.886
|
|
|
|
|
CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN |
|
Consultas posteriores al cierre de la licitación y antes de su adjudicación. CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “FORO INVERSO” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
|
|
|
|
|
FECHA DE CIERRE DE LA RECEPCIÓN DE OFERTAS |
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada en más días, cuando no hubiera oferentes a la visita técnica, lo que se indicara oportunamente en el Portal Mercado Público, en caso que, a dicha fecha, no se hayan recibido ofertas, por el mismo plazo de tiempo serán ampliadas cada una de las fechas de las etapas de esta licitación pública. De persistir la no presentación de ofertas la Corporación está facultada para realizar un trato directo.
|
|
|
|
|
APERTURA DE LAS PROPUESTAS |
|
La apertura electrónica de las ofertas económicas y técnicas se realizará directamente en el portal de Mercado Público y estará a cargo del Departamento de Finanzas y Administración de Oficina Regional de CONAF Región de O´Higgins.
En esta primera etapa del proceso, serán rechazadas las ofertas:
- Que hayan excedido el presupuesto disponible.
- Que no presenten la garantía de seriedad de la oferta.
- Que no asistan a la visita de terreno
|
|
|
|
|
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE LAS OFERTAS |
|
La Comisión Evaluadora de las ofertas recibidas en la presente licitación pública estará integrada por los siguientes funcionarios de la Corporación:
Jefe Proyectos Productivos o quien lo represente.
Administrador CEF Tanumé o quien lo represente.
Jefe de Departamento de Conservación de Ecosistemas Boscosos y Xerofíticos o quien lo represente
Jefe de DEFA Regional o quien lo represente.
Abogado Regional en calidad de ministro de Fe o quien lo represente.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE EMPATES |
|
Se hace presente que ante igualdad de puntaje de oferentes aplicados los criterios de evaluación, se dará preferencia en primer lugar al precio, de persistir ésta se adjudicara al criterio de mayor puntaje en la experiencia y en caso de que aun así exista empate, se dará preferencia al primero de los oferentes que haya ingresado su oferta al Portal“.
|
|
|
|
|
RESERVA DE DERECHOS |
|
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins, se reserva el derecho de adjudicar la presente licitación pública, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
La Corporación Nacional Forestal Región de O’Higgins se reserva el derecho de descartar a los proveedores que no estipulen expresamente en su oferta, los criterios de evaluación.
Además si la Corporación Nacional Forestal así lo estima pertinente y posee los recursos financieros, podrá solicitar un mayor cantidad de productos en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en las presentes bases.
|
|
|
|
|
READJUDICACIÓN |
|
En el caso que el proveedor adjudicado en la Licitación Pública, desista por cualquier motivo de la adjudicación de los servicios, la Corporación podrá readjudicar al segundo oferente o sucesivos, que resulten de la aplicación de los criterios de evaluación. También si el proveedor adjudicado no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la Corporación podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente, que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que de acuerdo a los intereses de la Corporación, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
|
|
|
|
|
CONTRATO Y ANTECEDENTES LEGALES PARA CONTRATAR |
|
Contrato El adjudicatario deberá suscribir un contrato con CONAF en el día y plazo señalado por esta Corporación. Aspectos no contemplados en estas bases podrán ser incluidos en el contrato siempre y cuando no modifiquen el valor total adjudicado.
Antecedentes Legales, para contratar Los antecedentes que debe cumplir el oferente adjudicado (persona natural o jurídica, según corresponda) al momento de la firma del contrato, son:
- Tener iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
- Estar inscrito y hábil en el Registro Oficial de Proveedores del Estado Chileproveedores.
- En el caso de que el oferente sea una Persona Jurídica, se requiere que además se acompañe toda la documentación relativa a la vigencia de la sociedad y la pertinente a la vigencia de la personería de sus respectivos representantes legales, sin perjuicio de encontrarse inscrito en Chileproveedores.
|
|
|
|
|
PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL SERVICIO Y FORMAS DE PAGO |
|
Plazo Máximo de Entrega del Servicio El plazo máximo de entrega del servicio debe ser el 15 de Diciembre del 2024.
Forma de Pago CONAF realizará un avance de pagos, al término de la siguiente fases de trabajo :
Primer estado de avance del 40% del monto total, con impuesto incluido una vez cumplida la fases número cuatro
Segundo estado y final del 60% del monto total, con impuesto incluido una vez cumplida la fase número seis y recepcionado conforme el trabajo total
En todos los casos, el pago se realizará conforme a las actividad efectivamente ejecutada y verificada por personal de Conaf, emitiéndose el respectivo informe por parte de la Corporación, que deberá remitir el proveedor, el cual debe contener al menos la siguiente información:
• Nombre del Proyecto
• Actividad ejecutadas
• Fotografías y verificadores.
El pago será contra entrega de factura y extendida a nombre de Corporación Nacional Forestal Región del Libertador General Bernardo O`Higgins, debiendo ser extendida de la siguiente forma:
Razón Social: Corporación Nacional Forestal
RUT: 61.313.000-4
Giro: Forestal
Domicilio : Sargento José Bernardo Cuevas Nº 480
Comuna: Rancagua.
Región: Libertador General Bernardo O’Higgins
Orden de compra N°: 1035- XX-SE24
Se debe incluir en la factura el n° de orden de compra respectiva.
La recepción conforme final del informe técnico de ejecución de los servicios deberá ser evaluada por el Administrador del CEF Tanume o quien delegue, y posterior Vº Bº del Jefe de Proyectos Productivos de Conaf Región de O’Higgins.
Posteriormente a la evaluación y recepción conforme de los servicios contratados, el oferente podrá emitir la factura correspondiente que tendrá un plazo de 30 días corridos para su pago.
|
|
|
|
|
OBLIGACIONES DE LAS PARTES |
|
Obligaciones del Proveedor Junto con observar y cumplir todas las consideraciones de las presentes Bases Técnicas-Administrativas de Licitación, y sin que el listado precedente sea taxativo ni excluyente, el proveedor deberá:
Realizar los servicios en los plazos estipulados.
Proveer el vestuario y elementos de protección personal para los trabajadores, de acuerdo a los distintos tipos de funciones que se desarrollen en las faenas objeto de esta prestación de servicios y condiciones climáticas imperantes.
Instruir a sus trabajadores sobre la prohibición de hacer fuego para calefacción o cocción de alimentos y de fumar y de consumir bebidas alcohólicas o cualquier tipo de drogas en las faenas.
Dejar el área de faenas, cuando estas estén concluidas, libre de basuras y residuos líquidos o sólidos que puedan generar un impacto ambiental y entregar el sector en las mismas o mejores condiciones en que lo recibió al inicio de las faenas.
Pagar oportunamente los sueldos y leyes sociales de los trabajadores y acreditarlo ante la Corporación cuando esta lo requiera en cualquier momento durante la ejecución del contrato.
Transportar hacia y desde la faena a sus trabajadores
Cumplir con la obligación de informar a todos sus trabajadores los riesgos laborales los que se verán expuestos durante la ejecución de los servicios contratados
Velar por el buen comportamiento del personal en las instalaciones de la Corporación de conformidad al Reglamento Interno del CEF TANUME
Se deja constancia que el proveedor es el único y exclusivo responsable de las obligaciones laborales y previsionales que emanen para con sus trabajadores, eximiendo desde ya a la Corporación Nacional Forestal de cualquier tipo de obligación.
Obligaciones de CONAF Supervisar la calidad técnica de las faenas, a través de un supervisor exclusivo para el seguimiento del servicio.
Velar por el fiel cumplimiento del contrato.
Recepción periódica y final del servicio contratado.
Otorgar las facilidades necesarias de acceso y desplazamiento en el predio.
Asignar los lugares de trabajo que requieran el servicio licitado.
|
|
|
|
|
CONTRAPARTE TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA |
|
Contraparte Técnica La Contraparte técnica para la contratación de los servicios señalados es el Jefe de Proyectos Productivos o en quien delegue. No obstante ello, funcionarios del CEF Tanume, podrán realizar una supervisión en terreno del contrato.
En cuanto a la contraparte técnica por parte del adjudicatario será el suscriptor del Contrato, o a quien este designe. Quien deberá mantenerse durante toda la ejecución de la faena.
Contraparte Administrativa La contraparte administrativa será realizada por la jefatura del Departamento de Finanzas y Administración Regional o en quien delegue.
|
|
|
|
|
INICIO DE LOS TRABAJOS |
|
Los trabajos deberán ser iniciados no antes de la firma del acta de entrega. Cualquier situación del terreno no prevista en las visitas técnicas que afecte el diseño del proyecto, deberá ser informada inmediatamente al supervisor CONAF antes de ejecutar cualquier actividad o modificación del proyecto
|
|
|
|
|
TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO |
|
Término Anticipado del Contrato CONAF queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.
b) Si se disolviese la empresa Adjudicataria.
c) Si se produjese cualquier incumplimiento gravísimo de las obligaciones establecidas en Bases y Contratos.
d) Si el Proveedor no diese cumplimiento reiterado a los plazos establecidos en las bases.
e) Si durante el ejercicio del servicio se transgreden gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo contrato.
f) Cuando CONAF y el Proveedor de común acuerdo resuelvan poner término al Contrato.
g) Si el adjudicatario es condenado con sentencia a firme, por algún delito que merezca pena aflictiva.
h) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
En caso de término anticipado del contrato por alguna de las causales descritas anteriormente, la Corporación quedará automáticamente facultada para hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, excepto las causales señaladas en las letra (f) y(h).
|
|
|
|
|
MULTAS Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS |
|
Multas Se cobrará una multa por el siguiente incumplimiento:
• 100 UF por un eventual abandono del trabajo licitado.
Con todo, las multas que se impongan no podrán superar el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de la facultad para dar por terminado anticipadamente el contrato.
Procedimiento de Aplicación de Multas Se entenderá abandono del servicio., la no corresponsabilidad entre las partes, sobrepasando un tiempo mayor a 30 días de la entrega del servicio, según contrato La multa aparejada al retraso mencionado será comunicada por la vía más expedita al prestador del servicio.
En el evento de sobrevenir causa inimputable al proveedor, como el caso fortuito o fuerza mayor, esta deberá ser comunicada inmediatamente al momento de verificarse, la que será analizada y calificada por la Corporación y, en caso de improcedencia, se dará curso a la multa ya mencionada.
El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega comprometida en el plan de trabajo, propuesto por el proveedor, que valga la mención, no podrá ser superior al plazo de entrega máxima establecido en estas bases.
|
|
|
|
|
RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS |
|
Las partes procuran de solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar acuerdo en los términos señalados, se someterán a los Tribunales Ordinarios de Justicia de Rancagua
|
|
|
|
|
OTRO DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LAS BASES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE LICITACIÓN |
|
Documentos integrantes de la Bases de Licitación ● Fotografías
● Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo.
● Formularios
|
|
|
|