Licitación ID: 4644-40-LE20
SERV.CONSTRUCCIÓN DE 1,6 KM DE CAMINO FORESTAL
Responsable de esta licitación: CORP NACIONAL FORESTAL
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 43
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Servicios de excavación 1 Unidad
Cod: 72103004
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 1,6 KM DE CAMINO FORESTAL (VER REQUERIMIENTOS TECNICOS Y ANEXOS)  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SERV.CONSTRUCCIÓN DE 1,6 KM DE CAMINO FORESTAL
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Adquirir el servicio de construcción de camino para dotar de acceso vehicular a los rodales n° 06, 25, 05 de Pino Oregón del predio Mañihuales, para aplicar raleos de acuerdo al plan de manejo de plantaciones correspondientes, esta faena se realiza en el marco del programa “Aprovechamiento Sustentable de Desechos Forestales y Estabilización de Laderas en Reserva Mañihuales periodo 2020”, ejecutado por la Corporación Nacional Forestal y Financiado por el Gobierno Regional de Aysén
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
Unidad de compra:
XI Región - Oficina Provincial Aysen
R.U.T.:
61.313.000-4
Dirección:
Km 2 camino Aysén - Coyhaique
Comuna:
Aysén
Región en que se genera la licitación:
Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 14-10-2020 16:00:00
Fecha de Publicación: 02-10-2020 18:50:00
Fecha inicio de preguntas: 02-10-2020 21:25:00
Fecha final de preguntas: 09-10-2020 10:25:00
Fecha de publicación de respuestas: 12-10-2020 17:25:00
Fecha de acto de apertura técnica: 14-10-2020 16:03:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 14-10-2020 16:03:00
Fecha de Adjudicación: 22-10-2020 16:46:18
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno obligatoria 08-10-2020 10:30:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- Completar y adjuntar formatos A, B, D y E anexados a la presente licitación
Documentos Técnicos
1.- Formato G (antecedentes técnicos de vehículos y maquinaria) El oferente debe presentar el permiso otorgado por el Municipio respectivo acreditando la procedencia de los áridos adquiridos o extraídos.
 
Documentos Económicos
1.- En formato F debe complementar su oferta económica aportando el valor de acuerdo a lo allí señalado. El valor de licitación a ingresar al portal por el total del servicio requerido, debe ser expresado en pesos, en VALORES NETOS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Oferente(x) = Menor plazo de ejecución *100 oferta oferente. *Plazo máximo de ejecución admisible es de 60 días corridos, oferta que supere estos días no será evaluada quedando automáticamente fuera del proceso 30%
2 Experiencia de los Oferentes (Acreditar experiencia anterior con número de contratos y/o facturas) 100 puntos: Declara y documenta 5 o más facturas y/o contratos que acrediten experiencia en la construcción de caminos forestales y/o faena forestal. 50 puntos: Declara y documenta entre 2 y 4 contratos y/o facturas que acrediten experiencia en la construcción de caminos forestales y/o faena forestal. 0 puntos: Declara y documenta entre 0 y 1 contratos y/o facturas que acrediten experiencia en la construcción de caminos forestales y/o faena forestal. 10%
3 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 40%
4 Presentación Antecedentes (Cumplimiento de Anteced 100 puntos: El oferente presenta la totalidad de los documentos solicitados, en los plazos requeridos, antes del cierre: 50 puntos: El oferente presenta los antecedentes solicitados a través del foro 0 punto: El oferente no presenta la totalidad de los documentos solicitados antes del cierre de la licitación ni a través del foro 10%
5 Contratación de mano de obra local 100 puntos: El oferente se compromete a contratar entre un 30%-100% de personal con domicilio en Villa Mañihuales. 50 puntos: El oferente se compromete a contratar entre un 20% y 29% de personal con domicilio en Villa Mañihuales. 0 punto: El oferente no presenta carta de compromiso o el personal contratado es inferior a un 19% del personal que trabajará en faena. *El oferente debe presentar carta de compromiso firmada de lo antes descrito. 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GORE
Monto Total Estimado: 48000000
Justificación del monto estimado El monto disponible para esta licitación es de 48000000 cuarenta y ocho millones de pesos IVA Incluido. Proveedor que supere este monto no será evaluado quedando fuera del proceso en la apertura de las bases.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 60 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Gilberto Gonzalez Godoy
e-mail de responsable de pago: gilberto.gonzalez@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato: Gilberto Gonzalez
e-mail de responsable de contrato: gilberto.gonzalez@conaf.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-67-2333924-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Si, por que se requiere que el adjudicatario se relacione directamente con la institución
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Corporación Nacional Forestal
Fecha de vencimiento: 26-02-2021
Monto: 5 %
Descripción: El adjudicatario deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato una vez producida la adjudicación y firma del contrato respectivo, mediante la entrega de una Boleta de Garantía Bancaria o vale vista, pagadero a la vista, e irrevocable en favor de la CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, RUT. 61.313.000–4, por un valor equivalente al 5% del monto total adjudicado incluido impuestos, según Orden de Compra emitida por la Corporación Nacional Forestal. La fecha de vencimiento de este documento deberá ser de 60 días hábiles a la fecha de término del contrato. La entrega antes señalada deberá hacerse al Jefe del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, Región de Aysén, en las dependencias de dicho departamento ubicado en Los Coigues 486 Coyhaique.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE 1,6 KM DE CAMINO FORESTAL”
Forma y oportunidad de restitución: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, una vez producida la adjudicación, el adjudicado entregará en caución o garantía en favor de la Entidad Licitante un monto correspondiente al 5% del valor total del contrato (Artículo 68 del DS 250 de 2004 que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. La restitución será dentro de un plazo de 60 días hábiles después de terminado el contrato, conforme lo señalado en el Artículo 70 del mismo reglamento
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

En caso de producirse empate entre dos o más oferentes, la comisión favorecerá al oferente con mayor puntaje obtenido en el criterio “Oferta económica, de persistir el empate se considerarán los siguientes criterios:

                           I.          Plazo de ejecución

                         II.          Experiencia en el rubro

                        III.          Contratación de mano de obra local

                       IV.          Presentación de antecedentes

                         V.          Proveedor que ingresa primero su oferta al portal


Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación
Deben ser realizadas con el debido fundamento, dentro de las 48 horas siguientes a la adjudicación de la licitación, en la dirección de correo erwin.toledo@conaf.cl
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El o los oferentes deberán adjuntar a su oferta el Boletín laboral y previsional de la Dirección del trabajo.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Los antecedentes que se soliciten deberán tener carácter informativo y/o complementario, y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.

 

La Corporación podrá solicitar a los/as oferentes que salven errores u omisiones formales detectados durante el proceso de postulación, de acuerdo a lo señalado en el Art. 40° del Reglamento, de la Ley 19.886. Estás enmiendas no corresponderán cuando se trate de aspectos evaluables tales como el Anexo Económico
Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
Antecedentes requeridos a los oferentes
Los antecedentes requeridos en los puntos 5 y 6 de las bases deben ser acreditados por los oferentes inscritos en Chileproveedores como los que aún no lo están. En el caso de los oferentes inscritos en Chileproveedores que tengan acreditados los antecedentes requeridos en la plataforma Chileproveedores no deben adjuntar dichos antecedentes a la oferta.
Interpretación de las presentes bases
Las presentes Bases Generales de Licitación, se interpretarán en forma armónica, de manera que exista entre ellas la debida correspondencia. Todos los documentos relativos a una licitación se interpretarán siempre en el sentido de la más perfecta elaboración y ejecución del proyecto, de acuerdo con las reglas de la ciencia y la técnica aplicables según sea el caso particular de que se trate. En caso de discrepancia en la interpretación primará lo dispuesto en las Bases de Licitación por sobre lo establecido en la Oferta del Adjudicatario. Cualquier falta, descuido u omisión de los Oferentes o Adjudicatarios en la obtención de información y estudio de los documentos relativos a un proceso de licitación, no los exime de la responsabilidad de apreciar adecuadamente los costos necesarios para la adquisición del bien regida por estas Bases Generales. Por lo tanto serán de su cargo, todos los costos en que incurran para corregir faltas, errores, descuidos u omisiones resultantes de su análisis e interpretaciones de la información disponible o que se obtenga de las presentes Bases Generales, que integran aspectos administrativos y técnicos.
Modificaciones de las bases
Las presentes Bases podrán ser modificadas durante el proceso de licitación pudiendo los Oferentes realizar consultas de carácter administrativa o técnica que estimen necesarias dentro de los plazos establecidos para el efecto y así mismo la CONAF, tendrá la facultad de aclarar las consultas realizadas y/o agregar antecedentes técnicos o administrativos, las que darán lugar a “ACLARACIONES” o “ADICIONES” según su naturaleza. Si las modificaciones eventuales son importantes, la Corporación podrá extender cada uno de los plazos, con el propósito que los oferentes puedan realizar mejoras y ofertas más completas. Además CONAF podrá extender el plazo de cierre de la licitación en el caso de no tener ofertas o contar con un bajo número de ofertas recibidas.
Consultas y aclaraciones
Las consultas referentes a las Bases Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta licitación (punto 4.-). Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO. Sin perjuicio de lo anterior y hasta el plazo en que deben responderse las consultas, CONAF se reserva el derecho de emitir, las aclaraciones a las Bases que estimare necesarias o las que hubieren surgido con motivo de las consultas efectuadas por los interesados durante el proceso de Licitación. Tales Aclaraciones se entenderán informadas a los participantes, al encontrarse publicadas en la página Web www.mercadopublico.cl .
Presentación de ofertas
Las únicas ofertas válidas serán aquellas presentadas a través del sitio www.mercadopublico.cl. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al es tablecido en estas Bases, salvo el caso contemplado en el artículo 62 del Reglamento de la Ley 19.886, sobre Compras Públicas. Los Oferentes deben constatar que el envío de sus ofertas técnicas y económicas a través del sitio www.mercadopublico.cl hayan sido ingresadas con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los Formularios y Anexos requeridos; para ello se deben verificar el posterior despliegue automático del comprobante de envío que se entrega en dicho sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. Será responsabilidad de los/as oferentes adoptar las medidas que sean necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente las respectivas propuestas. Se deberán adjuntar electrónicamente como documentos anexos, todos y cada uno de los antecedentes que formen parte de la oferta, como asimismo aquellos que se consideren necesarios para su mejor comprensión y entendimiento.
Responsable de la Evaluación
La evaluación se realizará a través de una comisión evaluadora compuesta por: • Erwin Toledo, Jefe Oficina Provincial Aysén; • Gilberto Gonzalez Godoy, Jefa DEFA Región Aysén; • Sandra Mata, Abogada CONAF y • Constanza D’Appollonio, Coordinadora de programas GORE Aysén
Adjudicación de la Licitación
La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases Generales, y podrá declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases. Podrá además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria indicada en estas bases; en estos últimos casos, dichas declaraciones deben ser manifestadas por Resolución Fundada. La adjudicación será publicada en el Portal www.mercadopublico.cl , señalando el nombre del oferente seleccionado por la Corporación. Esta licitación pública se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases. Con este efecto la Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl , de acuerdo a la normativa vigente. La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 hrs. transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl. El puntaje total obtenido por cada oferente en el proceso de evaluación, se obtiene de la suma de los factores ponderados (∑(Puntaje) y corresponderá al 100% de la ponderación total. Sin perjuicio de lo anterior, el puntaje mínimo requerido para ser adjudicado no podrá ser inferior a 50 puntos, de acuerdo a la asignación de puntaje detallado en punto 7 de estas bases.
Forma de pago
ver en anexo adjunto
Contrato:
El contrato por el servicio licitado será publicado en la respectiva licitación del portal de compras, el plazo para la firma del contrato será dentro de 15 días hábiles siguientes desde la notificación de la adjudicación de la licitación. Este contrato establecerá las cláusulas que regirán el proceso de adquisición, incluyendo derechos y obligaciones, los que deberán ser concordantes con lo estipulado en las presentes Bases. Si el oferente adjudicado no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que desiste de su realización, por lo tanto, CONAF, tendrá derecho a encomendar la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando inadmisible el proceso.
Término anticipado del Contrato
CONAF queda facultada para declarar administrativamente el término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna para el/la prestador/a de Servicios, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación: a) Si el/la Adjudicatario/a fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera. b) Si se produjese cualquier incumplimiento de las obligaciones establecidas en Bases, Contrato y/o Anexos Vinculantes. c) Si durante el ejercicio del servicio se transgredieran gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo contrato. d) Cuando CONAF y el/la Adjudicatario(a) del Servicios, de común acuerdo, resuelvan poner término al Contrato. e) Si el adjudicatario/a es sometido(a) a proceso por algún delito que merezca pena aflictiva. f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. g) Cuando en cualquier forma la Corporación Nacional Forestal considere que están siendo vulnerados sus intereses. h) Si el proveedor no responde satisfactoriamente a las solicitudes que la Corporación imparta en interés de superar dificultades suscitadas. i) Si concurre alguna causal de fuerza mayor o caso fortuito, la que deberá declararse por Resolución Fundada del Director Regional de CONAF. j) Si el(la) adjudicatario(a) fuere una sociedad y se disolviere o se hubiere manifestado la voluntad de disolverla, encontrándose pendiente la ejecución del contrato k) Si durante la vigencia del contrato se detecta que el oferente seleccionado ha omitido información o la proporcionada al presentar la oferta no es veraz.
Contraparte Técnica
La contraparte de CONAF estará representada por el Jefe de la Oficina Provincial Aysén, quién visará la calidad y los atributos técnicos del servicio y dará su visto bueno para autorizar los pagos respectivos.
De las obligaciones del proveedor
El proveedor seleccionado estará obligado a cumplir fielmente lo ofrecido en el portal y prestar los servicios técnicos de acuerdo a lo estipulado en estas bases generales de licitación tanto en oportunidad como calidad.
Confidencialidad
El contenido del contrato y la información y/o documentación que, con motivo de su ejecución, reciba o tome conocimiento el proveedor(a), relativa a actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, no podrá ser divulgada a terceros bajo ninguna circunstancia, incluso después de la terminación del mismo. Específicamente, queda prohibido al proveedor(a), divulgar a hacer pública cualquier información entregada y/o obtenida de CONAF respecto a su actuar, administrativo, de investigación y de gestión. En consecuencia, el proveedor(a) no deberá copiarla, duplicarla, total o parcialmente y a mantener la confidencialidad correspondiente, evitando el acceso de terceros a la misma; adoptar medidas de seguridad adecuadas para conservar la propiedad de la Información confidencial, libres de robo o acceso por parte de terceros no autorizados; y adoptar, como mínimo resguardo, las mismas medidas utilizadas para proteger su propia Información confidencial.
Multas
El incumplimiento de plazos de entrega del servicio por causas imputables al proveedor, salvo causas de fuerza mayor comunicadas formalmente por éste, podrá ser objeto de una multa de 5 UTM por cada día corrido de atraso, en la entrega de todos los productos. El atraso comenzará a contar a partir del día corrido siguiente a la fecha propuesta por el adjudicatario(a) en su oferta. En caso que la extensión del servicio haya sido solicitada de acuerdo al procedimiento indicado en el numeral 11.14 de estas bases, el atraso comenzará a contar del día corrido siguiente al término de la extensión. En ningún caso se admitirán justificaciones posteriores a lo estipulado, debiendo el adjudicatario, comunicar por escrito, el retraso en tanto lo prevea, indicando la nueva fecha de entrega del servicio, e indicando las causas que justifiquen el aplazamiento solicitado, que de ninguna forma podrá ser superior a 5 días corridos, para lo cual, la Corporación se pronunciará de acuerdo a los méritos señalados en la presentación, pudiendo acoger los fundamentos y prorrogar la entrega del servicio contratado, o en su defecto, rechazar lo solicitado y aplicar las multas que correspondan Se aplicará multa hasta la suma total de 40 UTM, pasado este valor se procederá a evaluar el término del contrato, por incumplimiento de éste, según punto 11.14 de las presentes bases. El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y, de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente. Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a pesos chilenos, resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercado. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor. Sin perjuicio de lo anterior, se eximirá a la empresa del pago de multa por concepto de atrasos, cuando a juicio de CONAF, existan causas de fuerza mayor (vg.: lluvias intensas y prolongadas, derrumbes, corte de camino que impida el tránsito fluido en la zona de trabajo, u otras de similar naturaleza). Dicha exención se hará mediante resolución fundada por parte del(a) Director(a) Regional de CONAF.
Procedimiento aplicativo de Multas
A continuación, se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas: 1) Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa, según lo estime la Corporación, la contraparte técnica del respectivo contrato, informará a través de un Memorándum a la contraparte Administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multa o del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, a través de la entrega de un informe técnico, con todos los documentos de respaldo necesarios. 2) El Departamento de Finanzas determinara las multas aplicadas, y posteriormente notificará de ello al proveedor mediante carta certificada, informándole los hechos que motivan dicha sanción o el cobro de la garantía de fiel cumplimiento, según sea el caso, y sobre los hechos en que aquéllas se motivan. 3) A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles para efectuar sus descargos por escrito a través de carta dirigida al Sr. Director Regional de CONAF, acompañando todos los antecedentes y argumentos que respalden su apelación. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de CONAF, ubicada en Avenida Ogana 1060, Piso 2, Coyhaique. 4) Sin perjuicio de lo anterior, CONAF podrá rebajar o condonar dicha multa en caso de alguna circunstancia extraordinaria o especial, cuya calidad será juzgada “como tal” exclusivamente por la Corporación. 5) Vencido el plazo indicado en el número anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción, informando de ello al proveedor por medio de una carta certificada de CONAF. 6) Si el proveedor adjudicado ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Dirección Ejecutiva de CONAF tendrá un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción del descargo del proveedor, para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente. 7) La medida a aplicarse deberá formalizarse a través de una resolución fundada la que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados, si existieran, y publicarse oportunamente en el Sistema de Información. 8) Al respecto, el rechazo total a parcial de los descargos del respectivo proveedor deberá formalizarse a través de una carta certificada de CONAF, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar. 9) En contra de dicha resolución procederán los recursos dispuestos en la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 10) En el evento de que la multa sea finalmente cursada, sea total a parcialmente, ésta se hará efectiva mediante descuento en el pago más próximo que CONAF deba efectuar al proveedor. 11) En el evento que la garantía de cumplimiento sea finalmente cursada, el cobro se hará efectivo administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 12) Además, de acuerdo a las Bases, CONAF podrá poner término anticipado al contrato de servicios, producto de la aplicación de estas sanciones. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales que la Corporación pudiere interponer en contra del proveedor en virtud de los daños y perjuicios ocasionados.
Resolución de Conflictos
Las partes procurarán solucionar sus conflictos en forma amistosa y de común acuerdo. En caso de no prosperar o no llegar a acuerdo en los términos señalados se someterán a los tribunales ordinarios de Justicia de Coyhaique
Readjudicación
CONAF podrá readjudicar la licitación si el oferente seleccionado. No acepta la Orden de compra o esta es Rechazada por el Organismo demandante.
Experiencia de la empresa
Declarar a través de contratos o facturas.
Visita a terreno
Si. En Predio Forestal Mañihuales, Arturo Prat S/N, Villa Mañihuales. Región Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Día 08/10/2020, hora 10:30 hrs. Se registra a través de un acta de asistencia. La visita tendrá un margen de tolerancia de tiempo de espera máximo 05 minutos para iniciar la visita, quien no cumpla con este requerimiento, queda automáticamente fuera del proceso. Consideraciones y precauciones que debe tomar el oferente:  Antes de la visita a terreno la empresa interesada en participar debe enviar a un representante que NO tenga síntomas de una enfermedad respiratoria.  Solo debe asistir un representante por empresa.  El representante deberá llevar su propio lápiz para firma de actas.  El representante de la empresa a participar debe asistir con mascarilla personal, guantes de látex o vinilo. Durante la visita cumplir con los siguientes requerimientos  Los implementos solicitados anteriormente se deberán mantener puesto en todo momento durante la visita, en caso de no llevar el implemento requerido no se dejara entrar al recinto, quedando inhabilitado de la visita de terreno.  Practique el saludo sin contacto físico.  Evite dentro de lo posible acercarse a menos de 1 metro a las personas durante la visita a terreno. Requisito excluyente de la visita a terreno: Por medida de seguridad el asistir a la visita SIN mascarilla personal, guantes de látex o vinilo, será causal de exclusión de la visita a terreno.-
Otros
El oferente deberá presentar documentación que acredite la propiedad de los camiones y maquinaria a utilizar presentados para la presente licitación. De ser una sociedad se deberá presentar la escritura de la constitución de la sociedad además de los documentos del vehículo a fin de que el nombre de uno de los socios coincida con el propietario de los camiones.
De los criterios de evaluaciòn
Respecto de aquellos oferentes adjudicados que obtengan 0 puntos en el criterio “Presentación de Antecedentes formales de la licitación”, deberán adjuntar los antecedentes faltantes al momento de suscribir el respectivo contrato
Clausula ley subcontratación
El proveedor adjudicado deberá dar cumplimiento fiel y oportuno a las disposiciones legales contenidas en la Ley 20.123, que “Regula el régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”. Para lo anterior, deberá observar la normativa contenida en el “Reglamento Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas de la Corporación Nacional Forestal”, el cual será entregado por CONAF al momento de la celebración del respectivo contrato y/o en la reunión de inicio de faena. Para ilustración del oferente, se adjunta a las presentes bases un documento llamado “Reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas de seguridad y salud en el trabajo” en el cual constan las obligaciones legales que debe cumplir todo contratista en régimen de subcontratación, exigencias que podrán ser revisadas por CONAF durante la vigencia del contrato. El proveedor adjudicado deberá obligatoriamente, al momento de la entrega del servicio y/o suscripción del contrato exhibir los siguientes documentos, sin éstos tener el carácter de taxativos; a) Nómina del personal que va a realizar el trabajo. b) Contratos de Trabajo, personal que va a participar en el trabajo a ejecutar. c) Carta Gantt de actividad a realizar. d) Registro de Entrega de Equipo de Protección Personal. e) Registros de Inducción de Obligación de Informar a los Riesgos expuestos (ODI). f) Matriz de Evaluación de Riesgos de la Faena a realizar. g) Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad. h) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30), emitido por la Dirección del Trabajo. i) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1), emitido por la Dirección del Trabajo. j) Certificado de afiliación a Organismo Administrador Ley. k) Certificado de Accidentabilidad, emitido por el Organismo Administrador Ley. l) Certificado de Siniestralidad, emitido por el Organismo Administrador Ley. Los incumplimientos de esta normativa por parte del contratista, constatados por CONAF, podrán dar lugar al término anticipado del contrato y al cobro de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, previa constancia de dichos incumplimientos o de irregularidades contenidas en la Ley N° 20.123, además de las otras sanciones previstas en la Ley N° 19.886, sobre Compras y Contrataciones Públicas y su Reglamento contenido en el Decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.
Verificación contratos locales:
Al momento de suscribir el contrato se acreditará el cumplimiento comprometido en la oferta de licitación respecto al porcentaje de personal contratado con domicilio en Villa Mañihuales, de no cumplir con el porcentaje indicado en la oferta se procederá a readjudicar a la oferta que sigue en puntaje.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.