Ficha Licitación

Licitación ID: 4195-108-LP20

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PADRE HURTADO

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 13

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Mano de obra temporal	1 Unidad
Cod: 80111613	1 Unidad
Construcción Sede Social Población Padre Hurtado detalles en adjuntos

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL PADRE HURTADO

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

CONSTRUCCION SEDE SOCIAL POBLACION PADRE HURTADO DE QUEMCHI

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI

Unidad de compra:

Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi

R.U.T.:

69.230.200-1

Dirección:

PEDRO MONTT 400

Comuna:

Quemchi

Región en que se genera la licitación:

Región de los Lagos

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-11-2020 11:09:00

Fecha de Publicación: 05-11-2020 12:55:00

Fecha inicio de preguntas: 05-11-2020 16:07:00

Fecha final de preguntas: 08-11-2020 16:07:00

Fecha de publicación de respuestas: 16-11-2020 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 27-11-2020 11:10:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 27-11-2020 11:10:00

Fecha de Adjudicación: 03-12-2020 11:10:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Documentos Administrativos

1.- ANEXO Nº1

2.- ANEXO Nº2

Documentos Técnicos

1.- ANEXO Nº3

2.- ANEXO Nº4

3.- ANEXO Nº5

4.- ANEXO Nº6

Documentos Económicos

1.- ANEXO Nº7

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Experiencia de los Oferentes	La experiencia deberá ser acreditada SOLO a través de certificados emitidos por el Director (a) de Obras Municipales, en el cual se señale los metros cuadrados construidos en el rubro Edificación, además dicho certificado deberá estar acompañada del acta de recepción provisoria de la obra indicada en dicho certificado. En caso de organismos públicos distintos a las municipalidades, deberá acreditar la experiencia a través de certificado emitido por el Jefe (a) del Servicio Público respectivo acompañado del certificado de recepción definitiva emitida por la Dirección de Obras Municipales. Luego, los puntajes se asignarán: Cantidad Mts2 Acreditados Puntaje Menos de 1.000 mts2 5 Puntos Entre 1.001 - 4.500 mts2 10 Puntos Entre 4.501 - 9.000 mts2 20 Puntos Entre 9.001 – 13.500 mts2 30 Puntos Entre 13.501 – 18.000 mts2 40 Puntos Entre 18.001 – 22.500 mts2 50 Puntos Entre 22.501 – 27.000 mts2 60 Puntos Entre 27.001 – 31.500 mts2 70 Puntos Entre 31.501 – 36.000 mts2 80 Puntos Entre 36.001 – 40.500 mts2 90 Puntos Mayor a 40.501 mts2 100 Puntos Solamente se contabilizarán los metros cuadrados de construcción de edificaciones	30%
2 Precio	El puntaje se asignará a cada oferta de acuerdo a una distribución lineal. P = P1 * Pmáx. P2 P = Puntaje a asignar a la oferta analizada. P1 = Precio de menor monto. P2 = Precio de oferta comparada. Pmáx. = Puntaje máximo correspondiente a este criterio, o sea, 100 puntos.	20%
3 CONTRATACION DE MANO DE OBRA LOCAL	Se calificará con nota 100 puntos a quien oferte mayor % de mano de obra local contratada para ejecutar la obra, 90 al segundo y así sucesivamente y se calificará con nota 0 a quien no oferte mano de obra local. Las personas a contratar deberán ser inscritas del sistema de colocación de empleo municipal (OMIL). El mandante (inspector de la obra) deberá verificar mensualmente que se cumpla con la contratación de mano de obra ofertada, requisito indispensable para cursar los estados de pago respectivos. El incumplimiento de esta exigencia dará derecho al mandante, a multar a la empresa o poner término anticipado al contrato de ejecución de obras por causas imputables al contratista	30%
4 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL	Los oferentes que hayan terminado obras con la municipalidad sin aplicar una multa tendrán 100 puntos. Los oferentes que no tengan experiencia con la municipalidad tendrán 90 puntos. Los oferentes que hayan terminado obras con la municipalidad con la aplicación de multas 30 puntos. Los oferentes a los que se les haya liquidado una obra obtendrán 1 punto.	20%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	JUAN ULLOA ULLOA
e-mail de responsable de pago:	FINANZAS2@MUNIQUEMCHI.CL

Nombre de responsable de contrato:	FELIPE HIJERRA BARRIENTOS
e-mail de responsable de contrato:	FELIPE.HIJERRA94@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato:	56-65-2691637-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Fecha de vencimiento:	08-01-2021
Monto:	200000 Peso Chileno

Descripción:	GARANTIA DE SERIEDAD

Glosa:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI

Forma y oportunidad de restitución:	Se exige un documento de garantía, de acuerdo a lo aceptado y estipulado en la ley de compras públicas extendida a favor de la Ilustre Municipalidad de Quemchi, con vigencia de a lo menos 60 días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha de apertura. El monto será equivalente a los $ 200.000 (dos ciento mil pesos). Esta garantía original deberá ser ingresada en la Oficina de Partes del Municipio de Quemchi (horario de atención 8:30 a 14:00), en un sobre cerrado indicando en la carátula el Nº ID de la licitación y nombre del proyecto y antes de la fecha y hora de cierre de la presente propuesta pública indicado en el portal www.mercadopúblico.cl.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Fecha de vencimiento:	05-01-2022
Monto:	5 %

Descripción:	El contratista cuyo contrato se acepta, deberá presentar como Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y de Correcta Ejecución de la Obra, un documento de garantía, de acuerdo a lo aceptado y estipulado en la ley de compras públicas equivalente al 5% del valor del contrato, y cuya vigencia será el plazo de ejecución de las obras, mas aumentado en 12 meses. La garantía deberá ser tomada a la orden de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI. (Esta garantía tendrá vigencia desde el momento de la firma del contrato). Todas modificación de obras en tiempo se deberá ser modificada la vigencia de la boleta cuya responsabilidad será del contratista. También se debe considerar el tiempo entre la firma del contrato y la entrega de terreno ya que esos días se deberán agregar a la boleta. La fecha de la firma del contrato como también la entrega de terreno será indicada por la Secplan, para así tener claro la duración de la garantía

Glosa:	Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y la Correcta Ejecución del Proyecto: “Construcción sede social población Padre Hurtado de Quemchi”.

Forma y oportunidad de restitución:	El contratista deberá mantener vigente durante todo el contrato la garantía, siendo se cargo los gastos que ello irrogue. La devolución de la garantía se hará previa solicitud del contratista a la Unidad Técnica una vez que se haya realizado la Recepción definitiva sin observaciones. Si durante el plazo de la garantía el contratista no subsanare, dentro del plazo que se indique, los defectos de construcción que presente la obra y que le son imputables, la Unidad Técnica podrá llevar a cabo la ejecución de los trabajos. CON CARGO A DICHO DOCUMENTO DE GARANTIA.

Otras Garantías

Beneficiario:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
Fecha de vencimiento:	05-01-2022
Monto:	15 %

Descripción:	En la eventualidad que una oferta recibida se ajuste a las bases y su monto sea inferior en un 15% al presupuesto oficial, se exigirá una garantía, que resguarde eventuales incumplimiento por estudios mal formulados. Esta garantía adicional de fiel cumplimiento de contrato deberá constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial rebajado en un 15% y el valor de la propuesta aceptada. La vigencia será la misma que la establecida para la boleta de fiel cumplimiento de contrato, a la orden de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI.

Glosa:	En la eventualidad que una oferta recibida se ajuste a las bases y su monto sea inferior en un 15% al presupuesto oficial, se exigirá una garantía, que resguarde eventuales incumplimiento por estudios mal formulados. Esta garantía adicional de fiel cumplimiento de contrato deberá constituirse por un monto equivalente a la diferencia entre el valor del presupuesto oficial rebajado en un 15% y el valor de la propuesta aceptada. La vigencia será la misma que la establecida para la boleta de fiel cumplimiento de contrato, a la orden de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI.

Forma y oportunidad de restitución:	ATRAVEZ DE CARTA DIRIGIDA A SR ALCALDE SOLICITANDO RESTITUCIÓN Y ENTREGADA VÍA OFICINA DE PARTES

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

MULTAS

El monto de las multas a aplicar será de 1/1000 (uno por mil) del valor neto del contrato, incluidos todas las modificaciones del contrato. La multa será diaria y procederá aplicarlas en las siguientes circunstancias: - Por no dar inicio a las obras en el plazo establecido, se aplicará la multa diaria por cada día de retraso en el inicio, pasados 15 días se procederá a dar término anticipado al contrato y se podrá hacer efectiva la boleta de garantía. - Término de la obra después de la fecha de vencimiento contractual, se cobrará la multa por cada día de atraso. Los días afectos a multa se calculan desde la fecha de vencimiento del plazo contractual hasta la data en que la comisión receptora da curso a la correspondiente Recepción Provisoria, sin observaciones. - Ausencia del profesional a cargo de los trabajos, en representación del contratista. - Falta de equipos de seguridad para los trabajadores. - Falta del libro de obras o libro de visitas. - Falta del letrero indicativo de la obra. - Por la no entrega de la renovación de boleta de garantía y póliza de seguro en el caso que corresponda. - Atraso o incumplimiento en la entrega de ensayos de materiales que impongan las E.T. o que fundadamente solicite adicionalmente el I.T.O. - En caso de existir observaciones a las obras ejecutadas, se fijará un plazo al Contratista, a contar de la fecha de recepción provisoria, para subsanarlas. Dichas observaciones deberán quedar establecidas en un informe, donde deberá quedar establecido el nuevo plazo de entrega de observaciones subsanadas. Vencido este plazo, si éste no ha dado cabal cumplimiento a lo solicitado por la unidad técnica, estará afecto a la multa diaria, la que se hará efectiva hasta que dichas observaciones hayan sido subsanadas en su totalidad, situación que deberá constar con el Acta de Recepción Provisoria. - Por cada día de atraso en el cumplimiento de las instrucciones impartidas expresamente en el Libro de Obras por el ITO, procederá la aplicación de una multa como sanción, si la ITO por escrito instruye al representante del contratista en terreno, de las observaciones y el plazo fijado para subsanarlas. - Por el incumplimiento de la programación financiera y/o carta gantt, se aplicará una multa correspondiente en cada estado de pago del mes en el que se produjo tal incumplimiento. - No tener el % de mano de obra local propuesta según el anexo N° 6 (solo se ara excepciones, si la Omil emite un certificado indicando que no hay más personas inscrita para contratar, o no hay mano especializada registrada (solo cuando el contratista necesite mano de obra especializada y con aprobación del ITO), pero si el ITO no da a lugar la justificación del incumplimiento del % de mano de obra, se deberá multar al contratista. - Todas estas multas no podrán ser más de tres, pasando es cantidad se podrá realizar liquidación del contrato. Las multas serán descontadas en el estado de pago siguiente o el del mes de la multa según la ITO. - Nota Las multas serán notificadas, por la ITO por escrito, teniendo un plazo de 5 días hábiles, para hacer sus descargos, los cuales serán resueltos en igual plazo por el alcalde.

Resolución de Empates

En caso de producirse igualdad en el puntaje final prevalecerá el mayor puntaje obtenido en el criterio “experiencia”; de mantenerse la igualdad prevalecerá el mayor puntaje obtenido en el criterio “mano de obra”; de mantenerse la igualdad prevalecerá el mayor puntaje obtenido en el criterio “precio”; finalmente, de mantenerse la igualdad, se adjudicará a aquel oferente que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopúblico.cl., considerándose para ello la hora en que se efectúe.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir