Garantías de Seriedad de Ofertas
|
Beneficiario:
|
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION ATACAMA
|
|
Fecha de vencimiento:
|
20-05-2026
|
|
Monto:
|
300000
Peso Chileno
|
|
|
Descripción:
|
El proveedor que presente su oferta en la presente licitación, deberá presentar
conjuntamente con la documentación detallada en el punto 8 de las presentes
Bases y en el mismo plazo, que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y
efectiva, que permita su cobro en la ciudad de Copiapó, con carácter irrevocable,
expresado en moneda nacional, (impuestos incluidos), para caucionar la seriedad
de la oferta presentada, de acuerdo a lo establecido en el Art. 52° y siguientes del
Reglamento de la Ley N°19.886.
|
|
|
|
Glosa:
|
PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA EN LA LICITACIÓN PUBLICA
DENOMINADA “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO DEL SERVICIO LOCAL
DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ATACAMA” ID 1163097-2-LP26.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Este documento podrá ser cobrado ipso facto por el SLEP Atacama dictando resolución fundada al
efecto, en los siguientes casos:
a) El oferente se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente durante el periodo de
vigencia de esta.
b) Si se comprobare falsedad en la oferta del proponente.
c) Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo estipulado.
d) Si el adjudicatario no entrega en forma oportuna la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
e) Si el adjudicatario no entrega la documentación requerida en el numeral denominado
“Antecedentes para contratar”.
f) Si el adjudicatario no inscribe o regulariza su registro de Chile Proveedores, en los plazos
señalados.
Será responsabilidad del adjudicatario realizar los trámites pertinentes para entregar a tiempo y
mantener vigente el documento de garantía, hasta 90 días corridos, posteriores al plazo de cierre de la
licitación.
Su restitución se realizará 10 días hábiles posteriores a la vigencia de la garantía y su devolución la
efectuará la oficina del SLEP Atacama ubicada en calle Infante N°740, Copiapó, previo visto bueno del
Departamento de Administración y Finanzas del SLEP Atacama, dejando constancia escrita de su entrega
En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni
cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, extendida a nombre del Servicio Local de Educación Pública de Atacama y que
deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la
exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza
respectiva.
El envío del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Partes del
Servicio Local de Educación Pública de Atacama, ubicada en calle Infante N°740, comuna de Copiapó o
electrónicamente enviando por correo electrónico oficinadepartes@slepatacama.cl. En el caso que se
otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799, sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certificación, hasta antes del cierre del plazo para la presentación de
las ofertas en el portal chielcompra.cl, en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:45 hasta las 13:30
horas.
|
|
Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
|
Beneficiario:
|
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUBLICA ATACAMA
|
|
Fecha de vencimiento:
|
28-06-2027
|
|
Monto:
|
5
%
|
|
|
|
Descripción:
|
El proveedor que resulte adjudicado en la presente licitación, deberá presentar
conjuntamente con la documentación detallada en el punto 20 de las presentes
Bases y en el mismo plazo, un Documento de Garantía de Fiel Cumplimiento,
que asegure el cobro de la garantía de manera rápida y efectiva, que permita su
cobro en la ciudad de Copiapó, con carácter irrevocable, expresado en moneda
nacional, (impuestos incluidos), para caucionar el fiel e íntegro cumplimiento
del contrato y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los
trabajadores de los contratantes, de acuerdo a lo establecido en el Art. 121 del
Reglamento de la Ley N°19.886.
|
|
|
|
Glosa:
|
PARA GARANTIZAR EL FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE
LAS OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES CON LOS TRABAJADORES
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE DIEGO DE ALMAGRO DEL SERVICIO
LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE ATACAMA” ID 1163097-2-LP26. En caso de
que el tipo de instrumento no permita incluir la glosa en el cuerpo del
documento, el oferente deberá dar cumplimiento a la inclusión de la glosa en
forma manuscrita en el mismo, o bien, en documento anexo.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
Este documento podrá ser cobrado ipso facto por el SLEP Atacama dictando resolución fundada al
efecto, en los siguientes casos:
a) En los casos establecidos en el punto 30 de las presentes Bases sobre término anticipado del
contrato, excepto caso resciliación y por exigirlo el interés público y la seguridad nacional.
b) Incumplimiento de las exigencias establecidas en las presentes Bases, oferta y el contrato.
c) Negarse a resolver los problemas en los plazos comprometidos, otorgar garantías ofertadas y/o los
servicios ofrecidos.
Será responsabilidad del adjudicatario realizar los trámites pertinentes para entregar a tiempo y
mantener vigente el documento de garantía.
En caso de tratarse de una Póliza de Seguro, deberá ser de ejecución inmediata, sin liquidador, ni
cláusula de arbitraje, emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, extendida a nombre del Servicio Local de Educación Pública de Atacama y que
deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la
exclusión de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá
acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza
respectiva.
El envío del documento podrá realizarse de manera física entregándolo en la Oficina de Partes del
Servicio Local de Educación Pública de Atacama, ubicada en calle Infante N°740, comuna de Copiapó o
electrónicamente enviando por correo electrónico oficinadepartes@slepatacama.cl. En el caso que se
otorgue de manera electrónica, deberá ajustarse a la Ley N°19.799, sobre Documentos Electrónicos,
Firma Electrónica y Servicios de Certificación, dentro del plazo de cinco (05) días corridos desde la
notificación de la resolución de adjudicación, en el siguiente horario: lunes a viernes de 08:45 hasta las
13:30 hrs.
La regla precedente no rige respecto de la póliza de seguro electrónica, la cual se remitirá directamente
a través del Sistema de Información de la Dirección de Compras y Contratación Pública
www.mercadopublico.cl.
El Servicio Local de Educación Pública de Atacama se reserva la facultad de solicitar la subsanación de
cualquier error u omisión formal que se presente en el instrumento de garantía presentado, dentro del
plazo previsto para su presentación. Si esta se requiere el último día de ese término, se concederán 5
(cinco) días hábiles para la corrección del documento de garantía.
14
Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, hasta 90 días corridos, posteriores al plazo de ejecución de obras.
Su restitución se realizará 10 días hábiles posteriores a la vigencia de la garantía y su devolución la
efectuará la oficina del SLEP Atacama ubicada en calle Infante N°740, Copiapó, previo visto bueno del
Departamento de Administración y Finanzas del SLEP Atacama, dejando constancia escrita de su
entrega.
La garantía podrá hacerse inmediatamente efectiva sin necesidad de requerimiento, ni acción judicial, ni
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las
obligaciones del adjudicatario. Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que el SLEP Atacama pueda
ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos
con la correspondiente indemnización de perjuicios.
El cobro de la garantía será compatible con esta última y especialmente en los siguientes casos:
i. Cuando incurra en alguna de las causales de término anticipado de contrato imputables al
adjudicatario.
ii. Cuando el proveedor incurra en alguna de las causales de incumplimiento grave, en los términos
definidos en el punto 27 de las presentes Bases sobre término anticipado de contrato.
iii. Cuando la multa cursada, o la suma de ellas, alcancen el 10% del valor total del contrato; en
ambos casos implica además el término anticipado del contrato.
La Resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar
debidamente fundada.
En caso de renovación/modificación del contrato, y cuando la garantía tenga una fecha de vencimiento
anterior al término de dicha renovación, el contratado deberá reemplazarla, dentro de 05 días hábiles
una vez quede totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba la modificación de contrato
respectiva, por otra de iguales características, que cumpla con el plazo de vigencia referido, so pena del
término anticipado del contrato, sin derecho a indemnización alguna. Mientras se encuentre vigente el
contrato, las renovaciones de esta garantía serán de exclusiva responsabilidad del proveedor. Si el
proveedor no cumple oportunamente con esta disposición, se le aplicará una multa equivalente al 0,5
por mil del valor total neto de la oferta, por cada día de atraso. La totalidad del monto de la multa será
descontada del estado de pago correspondiente.
El plazo de reemplazo indicado en el párrafo anterior también aplicará para los casos de aumentos y
modificaciones, indicados en las presentes Bases Administrativas.
|
|