BASES ADMINISTRATIVAS PORTAL WWW.MERCADOPÚBLICO.CL
CONVENIO SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN, SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACION DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADOS PARA CONAF REGIÓN DEL MAULE
I. Características de la Licitación
|
Nombre de la licitación
|
Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule.
|
|
Estado
|
Publicada
|
|
Descripción
|
Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule, por un período de 24 meses desde la fecha de suscripción del contrato, pudiendo este plazo extenderse por un año más, si las condiciones contractuales y presupuestarias así lo permiten.
|
|
Tipo de Licitación
|
Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
|
|
Tipo de Convocatoria
|
Abierto
|
|
Moneda
|
Peso Chileno
|
|
Etapas del Proceso de Apertura
|
Una Etapa
|
|
Contrato
|
Se requerirá suscripción de contrato de suministro
|
|
Publicidad de Ofertas técnicas
|
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
|
II. Organismo demandante
|
Razón social
|
Corporación Nacional Forestal - CONAF
|
|
Unidad de Compra
|
Oficina Regional del Maule
|
|
R.UT.
|
61.313.000-4
|
|
Dirección
|
Alameda Bernardo O’Higgins 1673
|
|
Comuna
|
Talca
|
|
Región en que se genera la licitación
|
Región del Maule
|
III. Etapas y Plazos
|
Fecha de cierre de recepción de
la oferta
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha inicio de preguntas
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha final de preguntas
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha de publicación de
respuestas
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha de acto de apertura
técnica
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha de acto de apertura
económica (referencial)
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha de Adjudicación
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha de entrega en soporte físico
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Fecha estimada de firma del
contrato
|
Lo indicado por el Portal
|
|
Tiempo estimado de evaluación
de ofertas
|
Lo indicado por el Portal
|
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada, lo que se indicará en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. En el mismo tiempo serán ampliadas cada una las fechas de todas las etapas de esta Licitación Pública.
IV. Antecedentes para incluir en la oferta
1. Documentos Administrativos
El oferente deberá completar los archivos adjuntos, con los siguientes antecedentes:
1.1.Declaración Jurada Simple, firmada por el Oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 2, adjunto a las presentes Bases, donde declare conocer y aceptar en su totalidad el contenido de esta licitación, con expresa mención que este conocimiento ha sido determinante para postular a la mencionada licitación pública y presentar ofertas.
1.2. Declaración Jurada simple, Anexo N° 3 situación y comportamiento del proveedor.
1.3. Declaración Jurada Simple, Anexo N° 4: Antecedentes Actualizados del Oferente, firmada por el oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, en donde indique sus antecedentes actualizados.
1.4. Declaración Jurada Simple, firmada por el Oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 5 (declaración jurada simple acerca del sistema prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios).
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de la entidad licitante de verificar esta información, en cualquier momento, a través de los medios oficiales disponibles.
Todos los Anexos deben ser firmados por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica, según corresponda.
2. Documentos Técnicos
El oferente deberá completar los anexos que se indican:
2.1. Declaración Jurada Simple, firmada por el Oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 6 (Experiencia del Oferente).
2.2. Declaración Jurada Simple, firmada por el Oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídica, según Anexo N° 7 (Desarrollo Local).
2.3. Declaración Jurada simple, firmada por el Oferente o su representante legal en caso de ser una persona jurídca, según Anexo 8 (Tiempo de Respuesta y Garantía).
3.- Documentos Económicos
La oferta deberá presentarse a través del Portal www.mercadopublico.cl, en valores unitarios expresados en pesos por cada servicio/producto requerido más IVA, según anexo 1.
En caso de discrepancia entre el valor ingresado en este Anexo y el valor ingresado en el ID de la oferta en el portal Mercado Público, prevalecerá el valor ingresado en dicho portal. Asimismo, en caso de que la oferta ingresada no esté en la moneda requerida (pesos chilenos), ésta será rechazada durante la apertura electrónica de las ofertas.
La Corporación se reserva el derecho de verificar la validez de los antecedentes entregados por el oferente ante los organismos pertinentes. Aquellos oferentes que no presenten la documentación solicitada tanto para el anexo económico, como para los anexos técnicos, su oferta será declarada como inadmisible, quedando fuera de este proceso.
Observaciones:
Las únicas ofertas válidas serán las presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en la forma en que se solicita en estas bases.
No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al establecido en estas Bases, a menos que se acredite la indisponibilidad técnica del sistema, de conformidad con el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Compras. Será responsabilidad de los oferentes adoptar las precauciones necesarias para ingresar oportuna y adecuadamente sus ofertas.
Los oferentes deben constatar que el envío de su oferta a través del portal electrónico de compras públicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el previo ingreso de todos los formularios y anexos requeridos completados de acuerdo con lo establecido en las presentes bases. Debe verificar que los archivos que se ingresen contengan efectivamente los anexos solicitados.
Asimismo, se debe comprobar siempre, luego de que se finalice la última etapa de ingreso de la oferta respectiva, que se produzca el despliegue automático del “Comprobante de Envío de Oferta” que se entrega en dicho Sistema, el cual puede ser impreso por el proponente para su resguardo. En dicho comprobante será posible visualizar los anexos adjuntos, cuyo contenido es de responsabilidad del oferente.
El hecho de que el oferente haya obtenido el “Comprobante de envío de ofertas” señalado, únicamente acreditará el envío de ésta a través del Sistema, pero en ningún caso certificará la integridad o la
completitud de ésta, lo cual será evaluado por la comisión evaluadora. En caso de que, antes de la fecha de cierre de la licitación, un proponente edite una oferta ya enviada, deberá asegurarse de enviar nuevamente la oferta una vez haya realizado los ajustes que estime, debiendo descargar un nuevo Comprobante.
V. Requisitos para contratar el proveedor adjudicado
- Persona Natural
Encontrarse hábil en Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
a) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
b) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
c) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
d) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
e) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
f) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
g) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
h) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
i) Haber sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos económicos, conforme a la inhabilitación regulada en su artículo 33.
De no estar inscrito, se transcribe a continuación, la instrucción de la Circular N°09, de fecha 6 de marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Registro de Proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva”.
En caso de no cumplir con la obligación indicada en el tiempo señalado o no tener la condición de “Habilitado” para contratar con el Estado de Chile, la Corporación encomendará la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación de esta licitación le siga en puntaje, y así sucesivamente.
2.- Persona Jurídica
Encontrarse hábil en Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:
a) Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
b) Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
c) Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
d) La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
e) Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
f) Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
g) Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
h) Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
i) Haber sido condenados en virtud de la ley N° 21.595, de delitos económicos, conforme a la inhabilitación regulada en su artículo 33.
De no estar inscrito, se transcribe a continuación, la instrucción de la Circular N°09, de fecha 6 de marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Registro de Proveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva”.
En caso de no cumplir con la obligación indicada en el tiempo señalado o no tener la condición de “Habilitado” para contratar con el Estado de Chile, la Corporación encomendará la adquisición de los servicios licitados al oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación de esta licitación le siga en puntaje, y así sucesivamente.
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social:
Los oferentes deberán enviar en su oferta, una declaración jurada, referente al hecho de no registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, reservándose la Corporación, el derecho de solicitar las planillas de pago correspondientes si así lo estimare necesario.
VI. Criterios de Evaluación
|
Ítem
|
Observaciones
|
Ponderación
|
|
1.- Precio
|
P= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X, (Anexo N° 1).
La oferta económica se evaluará con la suma total de todas las lineas ofertadas por equipos y con la suma total de todas las lineas ofertadas por los servicios requeridos.
|
50%
|
|
2.- Tiempo de respuesta
|
T= tiempo respuesta mínimo * 100/ tiempo respuesta oferta, (Anexo N° 8).
|
15%
|
|
3.- Desarrollo Local
|
Si tiene su base en Talca, 100 puntos;
No tiene en Talca pero dentro de la VII Región, 50 puntos; Fuera de la VII Región, 0 punto.(Anexo N° 7)
|
15%
|
|
4.- Garantía de los servicios
|
G= Máxima Garantía * 100/ Garantía Oferta X, (Anexo N° 8)
|
5%
|
|
5.- Entrega de Antecedentes
|
Entrega oportuna de los antecedentes, dentro del plazo de la postulación, 100 puntos.
Entrega los antecedentes a través del foro de consultas,50 puntos,.
No entrega los antecedentes 0 punto.
|
5%
|
|
6.- Experiencia de los oferentes
|
E = máxima experiencia * 100/ experiencia Oferta
(Anexo N° 6)
|
10%
|
VII. Montos y duración del contrato
|
Estimación en base a
|
Presupuesto Disponible $ 60.000.000.-
|
|
Fuente de financiamiento
|
Corporación Nacional Forestal
|
|
Contrato Con Renovación
|
Si, Para renovar esta contratación, CONAF informará al proveedor en base a la disponibilidad presupuestaria y al análisis de su comportamiento contractual. Por un período de 12 meses
|
|
Plazos de pago
|
30 días, a contar de la recepción de la factura
|
|
Opciones de Pago
|
Transferencia electrónica.
|
|
Nombre del Responsable de Pago
E-mail de responsable del pago
|
Jorge Marcelo Espinoza González
jorge.espinoza@conaf.cl
|
|
Nombre de responsable del contrato
E-mail de responsable del contrato
Teléfono de responsable del contrato
|
Samuel Saldías Bustamante
samuel.saldias@conaf.cl
56-71-2209520
|
|
Prohibición de Subcontratación
|
No se permite subcontratación.
|
|
Tiempo del contrato
|
24 Meses
|
VIII.- Garantías Requeridas
El oferente que resulte adjudicado deberá presentar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato consistente en un Vale a la Vista, Boleta de Garantía Bancaria, Póliza de Seguros de Garantía o Certificado de Fianza, debe ser pagadera a la vista y de carácter de irrevocable, tomado por el oferente adjudicado con carácter de irrevocable y nominativo, a favor de la Corporación Nacional Forestal, Rut 61.313.000-4, que no devengue reajustes ni intereses de ninguna especie que sean de cargo de CONAF, por un monto equivalente $ 200.000.- con vigencia de hasta 60 días hábiles después del término de contrato.
Esta podrá ser devuelta no antes de 60 días hábiles después del término del contrato y una vez comprobado y recibido conforme todas las actividades encomendadas, la devolución deberá ser coordinada con la Sección Finanzas, en el fono 712209520 y/o en la dirección de correo electrónico francisca.orostica@conaf.cl.
La recepción de esta garantía es requisito esencial para efectos de la suscripción del Contrato, la que deberá ser entregada en un plazo de 10 días hábiles como máximo posterior a la fecha de adjudicación.
La garantía se otorgará para caucionar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se imponen al contratista, pudiendo ser ejecutada parcial o totalmente y unilateralmente, por la vía administrativa y por la sola voluntad de CONAF, a través de la dictación de la correspondiente resolución fundada que indique los argumentos por los cuales se ejecuta dicha Garantía, pudiendo ser estos de carácter técnico o administrativo.
La Garantía debe indicar en su texto lo siguiente: “PARA GARANTIZAR EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN COMO ADJUDICATARIO DE LA LICITACION PUBLICA
ID 1090-13-LE24: “Convenio suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule”, si en el documento no se puede escribir deberá anexar a la garantía un documento donde indique la glosa.
IX Requerimientos técnicos y otras cláusulas
INTRODUCCIÓN
Las Bases Técnicas y Administrativas que a continuación se describen, son las que regirán el proceso de contratación de un Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule.
Esta Licitación se rige por las presentes Bases Administrativas y Técnicas de licitación, que se publicarán en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl y en lo no previsto por estas bases, por las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento.
Asimismo, forman parte de estas bases de licitación, las aclaraciones escritas que emita CONAF, en respuesta a consultas que fueren requeridas por los participantes, a través de la modalidad Foro del mencionado portal de compras.
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las Bases de esta licitación pública, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros, y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de Compras, otorgando un plazo prudente para que los oferentes incorporen estas modificaciones en sus ofertas, de esta manera propender a recibir mejores ofertas.
La fecha de cierre de recepción de ofertas, podrá ser prorrogada en una semana más, lo que se indicará oportunamente en el portal www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas, o estas sean inferiores a tres. Por el mismo plazo de tiempo, serán ampliadas cada una de las fechas de todas las etapas de esta licitación pública.
OBJETIVO
Abastecer a la Corporación Nacional Forestal Región del Maule de los Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule, para satisfacer las necesidades que tengan las distintas unidades operacionales de la Corporación a nivel regional.
DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule, considera el poder atender a las distintas dependencias con que cuenta la Corporación Nacional Forestal en la Región del Maule, y para ello se ha considerado establecer como mínimo un convenio de suministro o más que permitan contar con los servicios requeridos oportunamente.
RESERVA DE DERECHOS
La Corporación Nacional Forestal Región de Maule se reserva el derecho de adjudicar uno o más oferentes la presente licitación pública, o adjudicarla parcialmente, pudiendo asimismo declararla desierta por falta de proponentes o en el evento que las ofertas no sean convenientes para los intereses de la Corporación, sea por efecto del valor o por cualquier otra causa que deberá indicarse fundadamente en la Resolución que así lo declare.
ACREDITACION DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERAC. O COTIZAC. DE SEGURIDAD SOCIAL
Las personas naturales y jurídicas que participen en la licitación deberán adjuntar en archivo digital, una declaración jurada en que acredite que el licitante no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años.
CONDICIONES GENERALES
En caso de que Conaf adjudique la oferta y el oferente rechace o no acepte firmar el contrato para prestar los servicios ofrecidos, se podrá adjudicar a los siguientes oferentes más convenientes para CONAF, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las Bases.
PERIODO DEL CONTRATO
El Convenio de Suministro, tendrá una duración de 24 meses desde la fecha de suscripción del contrato, pudiendo este plazo extenderse por 12 meses más, si las condiciones contractuales y presupuestarias así lo permiten.
PROVEEDORES ADJUDICAR
Se podrá adjudicar a un proveedor principalmente en la Ciudad de Talca, o a un Proveedor con asistencia en Talca.
POSTULACIÓN
El proveedor deberá postular en el Portal Electrónico www.mercadopublico.cl, en el cual se deberán detallar e ingresar la documentación requerida para ponderar los criterios de evaluación: Precio, Tiempo de respuesta y Garantía, Desarrollo local, experiencia del proveedor y Entrega de Antecedentes. Las ofertas deberán hacerse en valores netos en pesos y especificando el valor unitario del servicio.
LINEAS OFERTADAS
Las ofertas se evaluarán de acuerdo al total de líneas ofertadas por equipos y al total de líneas ofertadas por servicios requeridos.
EVALUACION
Para la evaluación se considerará el monto total de la oferta (siempre y cuando oferten el total de las líneas), un total por las líneas de adquisición de equipos nuevos y otro total por el concepto de mantenciones y reparaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Los valores del Convenio Suministro para la adquisición, mantención y reparación de equipos de aire acondicionados, para Conaf, Región del Maule, deben considerar solo la mano de obra respectiva, por lo tanto, el costo de los materiales se agregará al presupuesto que deberá ser previamente autorizado por la Corporación.
La ejecución de los trabajos se podrá según coordinación se realizar de lunes a sábado, en horario de 08:00 a 20:00 horas.
En caso de emergencias, se podrán ejecutar en cualquier horario de lunes a domingo. En estos casos el tiempo respuesta debe estar indicado en el Anexo N° 8 “Tiempo de Respuesta y Garantía”, además del recargo porcentual o en pesos que se hará por estos servicios.
Los servicios serán solicitados por la Corporación solo en el caso de que sean requeridos, no estableciéndose de antemano ningún tipo de periodicidad al respecto.
En el caso que la Corporación requiera un servicio de naturaleza similar a los cotizados, y que no se encuentre tipificado en las categorías licitadas, deberá previamente el proveedor adjudicado entregar un presupuesto, el que será aceptado o rechazado por la Corporación.
OTRAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
Para el pago de los servicios realizados se deberá presentar el documento tributario pertinente, a la recepción conforme de los servicios, ya efectuada la prestación. Los valores de los servicios serán los que se establezcan según cada línea de adjudicación, en el Portal Mercado Público.
CLÁUSULA DE READJUDICACIÓN.
La adjudicación será revocada:
Si el oferente rechaza expresa o tácitamente la adjudicación.
Se entenderá como rechazo tácito, cuando el oferente no concurre a la firma del contrato, dentro de los plazos fijados para ello en estas Bases;
Si el oferente adjudicado no se encuentra inscrito (HABIL) en el Registro de Proveedores de la Dirección de Compras y Contratación Pública, al momento de la suscripción del contrato, o de la emisión de
la orden de compra, según corresponda;
Si el oferente no adjunta la totalidad de la documentación exigida para la firma del contrato.
En todos estos casos, previa resolución fundada, la Corporación podrá adjudicar la presente Licitación, al siguiente oferente de acuerdo a la aplicación de los criterios de evaluación y así sucesivamente hasta la adjudicación de un nuevo proveedor o bien, declarar desierta la Licitación, según mejor convenga a los intereses de la Corporación.
No aceptación de la orden de Compra dentro del plazo legal.
RESOLUCIÓN DE EMPATES
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Precio".
Si aplicando la formula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Tiempo de Respuesta".
De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "Desarrollo Local” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia del oferente”.
CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL
La información y/o documentación que, con motivo de esta Licitación Pública, reciba o tome conocimiento el adjudicatario o sus representantes y/o sus dependientes, relativas a las actividades o cualquier otro tipo de información interna o propia de CONAF, no podrá ser divulgada a terceros, bajo ninguna circunstancia, incluso después de la entrega de los servicios que se le encomendaren.
En consecuencia, el adjudicatario y/o su sus representantes, deberá o deberán instruir a cualquiera de sus empleados o dependientes y/o a los consultores que tengan acceso a dicha información y/o documentación, que no deberán copiarla, duplicarla, total o parcialmente, y a mantener la confidencialidad correspondiente; evitando, asimismo, el acceso de terceros a la misma, y adoptando las medidas de seguridad adecuadas para conservar la confidencialidad de la mencionada Información, libre de robo o acceso por parte de terceros no autorizados; y adoptar, como mínimo resguardo, las mismas medidas utilizadas para proteger su propia información confidencial.
EXCLUSIVIDAD
La presente licitación no condiciona a la Corporación Nacional Forestal un trato de exclusividad con el adjudicado.
La Corporación podrá, si así lo estima pertinente, realizar licitaciones y/o Tratos Directos que incluya las partidas que forman parte de la presente Licitación con otros proveedores.
FECHA DE LA ADJUDICACION
En caso de no cumplirse con la fecha indicada de adjudicación de las presentes bases de licitación, CONAF publicará una nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl informando allí las razones del atraso.
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS OFERENTES
La Corporación Nacional Forestal podrá solicitar a los oferentes durante la evaluación que salven errores y omisiones, de antecedentes administrativos siempre que se enmarquen en el Art. 40° del reglamento.
El proveedor que omita la presentación de documentos administrativos, y que demuestre que a la fecha de cierre de la licitación los poseía, o no los podía obtener por razones ajenas a él, podrá adjuntar dichos documentos, castigándose dicha oferta según criterio de evaluación correspondiente.
De ninguna manera se aceptarán antecedentes técnicos o económicos posterior al cierre de ofertas. Con todo, los proveedores tendrán un plazo máximo estipulado por la comisión evaluadora al momento de generar la solicitud, para salvar errores u omisiones
PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación además documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2. El oferente se obliga a no ofrecer no conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con la oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos y formas.
4. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.
5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
6. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivasen.
7. El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias previstas en las bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad.
9. El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
IMPORTANTE RESALTAR
Se define como un CONVENIO DE SUMINISTRO todo acuerdo de intencionalidad o convención, que permite pactar la compra de bienes o la suscripción de servicios, durante un período determinado, sobre la cual no se cuentan con variables ciertas para establecer el consumo requerido.
La intención de esta licitación es poseer contratos de soporte para cubrir las necesidades que se presentan en la corporación y ser más ágiles en la obtención de los productos o servicios dentro de un periodo determinado.
En ningún caso existe la obligación de obtener los productos/servicios licitados.
Por lo tanto, un Convenio de Suministro no nos obliga a contratar lo requerido, es un instrumento más para obtener los servicios dentro del período señalado.
MODIFICACIÓN DE LAS BASES
Se podrán modificar los documentos de la presente propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta y hasta la entrega de las aclaraciones, informando de ello a través del sitio www.mercadopublico.cl.
Estas modificaciones, realizadas por cualquiera de las formas mencionadas anteriormente, formarán parte integral de las Bases.
REAJUSTABILIDAD DE LA OFERTA
Si la oferta presentada contempla reajustabilidad, debe señalar el período de vigencia y el medio por el cual notificará los nuevos precios, si no lo señala, éstos se mantendrán sin modificación mientras tenga vigencia el Contrato.
CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas referentes a las Bases Técnicas y Administrativas deberán ser realizadas sólo por la modalidad FORO del portal de compras del Estado, durante las fechas indicadas en el Calendario de esta Licitación Pública. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO en la fecha establecida.
CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACION
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de “Aclaración de Ofertas” del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no se podrá incluir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico samuel.saldias@conaf.cl, las que serán respondidas por el mismo medio. Se responderán consultas ingresadas hasta las 48 horas, posterior a la adjudicación.
VIGENCIA DE LA OFERTA
La oferta presentada deberá tener validez por los siguientes 90 días corridos, a contar de la fecha indicada como plazo máximo de recepción de ofertas.
CONTRAPARTE TECNICA Y ADMINISTRATIVA
a) Contraparte Técnica
La contraparte técnica corresponderá a la Sección de Administración de CONAF Región del Maule o, quien la subrogue.
Serán funciones de la Contraparte Técnica las siguientes:
- Administrar el contrato.
- Velar por el oportuno y fiel cumplimiento de todos los requerimientos técnicos de los servicios contratados mientras se encuentre vigente el contrato.
- Gestionar la recepción conforme de los bienes/servicios y el visto bueno para el pago de la factura vigente, en los servicios contratados en la Oficina Regional, Talca, y los Enfas en las Oficinas Provinciales, para los servicios contratados para sus unidades.
- Revisar y autorizar informe técnico emanado del proveedor adjudicado para su posterior gestión de pago, cuando corresponda.
- Cualquier otra tarea necesaria para la oportuna e íntegra ejecución de la contratación.
b) Contraparte Administrativa
La contraparte administrativa corresponderá al Departamento de Finanzas y Administración, representada por el Jefe de Sección administración, Región del Maule, o quienes los subroguen, y/o los Enfas en las Oficinas Provinciales, para los servicios contratados para sus unidades, en las materias que le competen a cada uno.
Serán funciones de la contraparte Administrativa las siguientes:
- Emitir órdenes de compra asociadas a cada proceso de compra.
- Gestionar la firma de contratos y garantía de fiel cumplimiento, asociados a cada proceso de compra, cuando corresponda.
- Responder a los posibles reclamos derivados de las licitaciones públicas, por adquisición de bienes o contratación de servicios.
- Revisar e Informar las multas asociadas al proceso en conjunto con la Contraparte Técnica. Esta actividad se desarrollará en aquellos casos donde no se hayan cumplido lo establecido en las Bases de Licitación al respecto, lo cual quedará de manifiesto a través del Certificado de Recepción Conforme.
- Facturar multas, si procede
DE LA ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS
La Corporación se reserva el derecho de rechazar, una o más de las ofertas presentadas, como asimismo a declarar desierta parcial o totalmente la licitación sin indemnización alguna, y sin asumir otra responsabilidad, en el caso que las ofertas no resultaren convenientes a sus intereses.
El oferente adjudicado deberá, previamente a su contratación, acreditar estar inscrito como proveedor en el Registro de Proveedores del Portal Chileproveedores, entendiéndose por tal, la inscripción totalmente tramitada.
En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el Registro electrónico oficial de contratistas de la Administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación o la emisión de la orden de compra respectiva
Los plazos establecidos en el contrato comenzarán a regir a partir de la firma del mismo.
La Corporación podrá, si así lo estima pertinente, realizar licitaciones y/o Tratos Directos que incluya las partidas que forman parte de la presente Licitación con otros proveedores
DECLARACIÓN DE INADMISIBILIDAD DE LAS PROPUESTAS O DE LICITACIÓN DESIERTA
La Corporación declarará inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las Bases, ya sea que su rechazo se produzca en el acto de apertura electrónica de dichas ofertas o durante la evaluación de las mismas.
Declarará desierta la Licitación cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas hayan sido declaradas inadmisibles, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a los intereses institucionales.
Lo anterior de acuerdo a lo establecido en la normativa legal y reglamentaria aplicable, previa resolución fundada dictada al efecto y sin derecho a indemnización de ningún tipo.
PERÍODO DEL CONTRATO.
El Convenio de Suministro, tendrá una duración de 24 meses desde la fecha de suscripción de contrato, pudiendo este plazo extenderse por un año más, si las condiciones contractuales y presupuestarias así lo permiten.
MODO DE OPERACIÓN
Para prestar el servicio, debe mediar una Orden de compra con la descripción de los servicios solicitados, a los valores ofertados.
Generación de Órdenes de Compra
Cada Centro de compra, será la responsable de emitir la orden de compra por los servicios que requiera y que estos se encuentren en las líneas de adjudicación, además, deberán velar por el correcto cumplimiento de lo señalado en las bases de licitación, su adjudicación y el contrato.
La elección del proveedor, para la emisión de la orden de compra, será determinada de acuerdo al puntaje obtenido por cada proveedor, en la adjudicación, en relación al tipo de producto/servicio requerido, comenzando por el proveedor que obtuvo el puntaje más alto y así sucesivamente, dejando respaldo de los hechos.
PAGO
El pago se gestionará, previa recepción conforme por parte del usuario, a los 30 días de emitido el Documento Tributario respectivo y será pagada mediante transferencia electrónica de la Tesorería General de la Republica, para el caso de las facturas y directamente por la Corporación las boletas de servicios.
FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
Emisión de la Factura:
- La factura debe ser emitida a una vez recibido conforme los Servicios a windte_dte@custodium.com.
- Deberá indicar el ID de la orden de compra en Campo 801 (Formato SII) – Referencia y publicar el archivo de intercambio dentro de 24 hrs.
- En la Glosa deberá indicar el detalle de los productos y/o servicios.
Datos de Facturación:
-Corporación Nacional Forestal
-Rut: 61.313.000-4
-Giro: Incremento, conservación, manejo y aprovechamiento de recursos naturales.
-Domicilio: 4 Norte 1673 - Talca
Las dudas respecto a la emisión de la factura se deberán consultar con el Sr. Samuel Saldías B., en el fono 71 2209521 o en la dirección de correo electrónico samuel.saldias@conaf.cl.
AMPLIACIÓN PLAZO DE ADJUDICACIÓN.
En la eventualidad, que la Corporación requiera ampliar el plazo para adjudicar, lo podrá hacer, justificando la mencionada ampliación en el Portal Mercado Público.
VALORES OFERTADOS
Todos los valores ofertados, son considerados como valores netos, se les aplicará IVA o los impuestos que correspondan, según lo que señale en su oferta.
ADJUDICACION DE LA LICITACION
La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a las presentes Bases Técnico - Administrativas y podrá declarar inadmisible cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las presentes Bases.
Podrá, además, declarar desierta la Licitación pública cuando no se presenten ofertas o cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas declaraciones deberán ser manifestadas por Resolución Fundada.
Esta licitación pública se adjudicará a la oferta que obtenga el mayor puntaje, de acuerdo a los criterios de evaluación indicados en las presentes Bases, salvo en los casos en que se produzca igualdad de puntaje; situación en la cual se aplicará la jerarquización de criterios indicados en estas Bases de Licitación, en el ítem “Resolución de Empates”.
La Corporación emitirá una Resolución de Adjudicación, la cual se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
La notificación de la Resolución de Adjudicación se entenderá realizada, luego de 24 horas transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl.
Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo señalado en las presentes bases de licitación pública, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.
La adjudicación, aceptación y/o rechazo de las propuestas corresponderá finalmente al Director Regional de CONAF VII Región considerando el informe de evaluación de ofertas.
TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
No obstante, lo señalado anteriormente, Conaf queda facultado para poner término unilateralmente al Convenio en cualquier momento sin derecho a indemnización alguna a favor del adjudicatario, si las necesidades del servicio lo requieren.
En especial, podrá ejercer dicha facultad en el evento que el prestador del servicio no cumpla con las obligaciones de lo convenido, particularmente, en lo relacionado con los servicios encomendados.
El contrato podrá terminar anticipadamente en caso de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
CONAF queda facultada para darle termino anticipado unilateral al contrato y de forma anticipada al contrato, sin derecho a indemnización alguna para el Contratista, bastando para dichos efectos, la sola notificación mediante carta certificada enviada al domicilio del prestador de servicios indicado en el Contrato, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:
a) Estado de notoria insolvencia del Contratista, si éste fuera declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.
b) Si se produjese cualquier incumplimiento gravísimo de las obligaciones establecidas en las Bases de Licitación suscritas y sus Anexos y Contratos.
c) Si durante el ejercicio del servicio se trasgredieran gravemente las prohibiciones señaladas en las presentes Bases y en el respectivo Contrato y sus Anexos.
d) Si el contratista cayere en inhabilidades de la Ley 19.886 y/o la persona jurídica adjudicataria fuere condenada de conformidad a las normas de la Ley 20.393.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de 6 meses.
g) Si se decretase medidas sanitarias debido al COVID-19 u otra emergencia sanitaria, que impidan la ejecución normal de las actividades que contemplan esta licitación.
Se deja constancia que el Contrato originado a partir de esta adjudicación corresponde a un contrato comercial, en ningún caso constituye un contrato de trabajo.
APLICACIÓN DE MULTAS Y SU PROCEDIMIENTO
Será objeto de una multa por cada día de atraso, en la entrega total del producto/servicio requerido, la cual no podrá exceder de 10 días hábiles administrativos. Si transcurrido el plazo de 10 días hábiles administrativos.
Por cada día de atraso se cobrará una multa del 20% de una UTM del mes que se produzca el atraso.
Procedimiento aplicación de multas.
El Procedimiento de Aplicación de Multas regula las sanciones a aplicar en caso de incumplimiento por parte de los proveedores, respecto de las obligaciones, establecidas en las Bases de Licitación, Términos de Referencias y en los correspondientes contratos, por la adquisición de Bienes o Servicios. Esto implica, que el presente procedimiento debe estar en concordancia con los pasos establecidos en los documentos antes indicados.
El incumplimiento de los plazos en la entrega de los servicios/productos parciales o totales por causas imputables al Contratista, salvo fuerza mayor o caso fortuito, serán comunicadas formalmente, pudiendo ser objeto de una multa por cada día hábil de atraso, en la entrega total del servicio/producto.
El atraso comenzará a contar desde el día hábil siguiente, desde la fecha de entrega comprometida en la oferta del proveedor. No serán admitidas en ningún caso justificaciones presentadas una vez producido el retraso, debiendo el proveedor comunicar por escrito tan pronto prevea el retraso, indicando el nuevo plazo de entrega y alegando las causas que justifiquen el aplazamiento, para lo cual la Corporación se pronunciará de acuerdo a los méritos señalados en la presentación, pudiendo acoger los fundamentos y prorrogar la entrega de los productos, o en su defecto no acogerlos y aplicar las multas que correspondan.
Cuando exista más de una línea de producto o servicio, el cálculo de la multa se realizará por actividad/producto/servicio.
A continuación se detalla el procedimiento asociado a la aplicación de las respectivas multas:
1.- Detectada una situación que eventualmente amerite la aplicación de multa, el usuario requirente, deberá informar a través de un Memorándum y/o correo electrónico a la contraparte Administrativa las situaciones que ameriten la aplicación de multas o del cobro de la garantía de fiel cumplimiento del Contrato, a través de la entrega de un informe técnico e insumos que permitan el cálculo de las multas.
2.- El Departamento de Finanzas y Administración Región del Maule, calculará las multas aplicadas y, posteriormente, notificará de ello al proveedor por carta certificada de la Directora Regional, informándole sobre la aplicación de la multa, y sobre los hechos en que aquellas se motivan. La que será despachada físicamente por la Oficina de Partes, al domicilio señalado en el contrato y al correo electrónico informado por el contratista.
3.- A contar de la notificación singularizada en el número anterior, el proveedor tiene un plazo de 05 días hábiles, para efectuar sus descargos por escrito ante la Directora Regional, acompañando todos los antecedentes que respalden su posición. La carta deberá ser ingresada a través de la Oficina de Partes de CONAF (4 Norte N°1673, Talca, en horario entre las 8:30 y 14:00 hrs.) y enviada al correo electrónico a Jorge.espinoza@conaf.cl, con copia samuel.saldias@conaf.cl.
4.- Vencido el plazo indicado en el punto anterior sin que se hayan presentado descargos, se aplicará la correspondiente sanción por medio de resolución fundada de la Directora Regional, la cual será notificada mediante carta certificada al proveedor. La que será despachada físicamente por la Oficina de Partes, al domicilio señalado en el contrato y al correo electrónico informado por el contratista.
5.- Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo establecido para estos efectos, la Directora Regional, según corresponda, dispondrá de un plazo de 30 días hábiles administrativos para rechazarlos o acogerlos, total a parcialmente.
6.- Al respecto, la aceptación o el rechazo total o parcial de los descargos del respectivo proveedor, deberá formalizarse mediante resolución fundada firmada por la Directora Regional, en la cual deberá detallarse el contenido y las características de la sanción a aplicar, y posteriormente ser notificada al proveedor por carta certificada, la que será despachada físicamente por la Oficina de Partes, al domicilio señalado en el contrato y al correo electrónico informado por el contratista.
7.- Reposición: El proveedor dispondrá del plazo de 05 días hábiles, a contar desde la fecha de notificada la Resolución o acto administrativo que le impone la multa, para reponer fundadamente, acompañando todos los antecedentes pertinentes a la reposición, mediante carta dirigida a la Directora Regional, y enviada al correo electrónico a jorge.espinoza@conaf.cl, con copia a samuel.saldias@conaf.cl.
8.-La Directora Regional, resolverá mediante resolución fundada, la reposición dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos, acogiendo o rechazando total o parcialmente la reposición. Dicha Resolución deberá ser notificada al proveedor mediante carta certificada. La que será despachada físicamente por la Oficina de Partes, al domicilio señalado en el contrato y al correo electrónico informado por el contratista.
9.- En el evento de que la sanción sea finalmente cursada, sea total o parcialmente, ésta se hará efectiva mediante la emisión de una Factura Electrónica de parte de CONAF, la que deberá ser pagada dentro los 30 días siguientes a la fecha de emisión de ésta.
10.- Además, de acuerdo a las Bases de Licitación, CONAF podrá poner término al contrato por incumplimiento gravísimo. Sin perjuicio de las acciones legales que la Corporación pudiere interponer en contra del proveedor en virtud del daño ocasionado.
RESPETAR Y PROMOVER EL PRINCIPO DE IGUALDAD Y NO DESCRIMINACION ARBITRARIA
Respetar y promover, entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/funcionarios de ambas organizaciones, comportamientos acorde con las disposiciones legales vigentes en Chile, evitando todo tipo de hechos de carácter irregular, malos tratos, hostigamiento o acoso entre ellos.
Generar relaciones de respeto al interior de las dependencias de ambas organizaciones, procurando un ambiente grato y sana convivencia entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/os, para lo cual deberá promoverse la utilización de un lenguaje correcto, esto es, no discriminatorio y respetuoso. En este sentido, no está permitida la utilización de términos que resulten despectivos, denigrantes, hostiles, ofensivos o humillantes en relación con la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencias, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social, aun tratándose de bromas o chistes.
En general, adoptar todas las medidas que se estimen pertinentes destinadas a promover el respeto y trato digno entre las/os trabajadoras/es y/o funcionarias/os, para lo cual se establece que frente a conductas irregulares por parte de alguna/o, la institución respectiva, deberá informar de manera inmediata a la contraparte, con el fin de establecer las medidas pertinentes.
Para estos efectos, se entenderá por “Discriminación arbitraria”, de acuerdo a la Ley N°20.609, que Establece Medidas contra la Discriminación “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”
En consecuencia, teniendo en cuenta el análisis expuesto, esta Fiscalía viene a instruir la incorporación de las cláusulas y anexos indicados en las bases de licitación y contratos, a objeto de cumplir adecuadamente la nueva normativa legal e interna que resulta aplicable a la Corporación Nacional Forestal.
PERSONERIA REPRESENTANTE LEGAL:
"El proveedor adjudicado, tendrá un plazo máximo de 5 dias hábiles, para hacer llegar la personería de los representantes legales de las empresas, con una vigencia de la sociedad no mayor a 120 días", salvo que estos documentos se encuentren ingresados en el portal www.mercadopublico.cl.
OBSERVACIONES GENERALES
Los interesados en presentar una oferta deberán efectuar el estudio completo y detallado de todos los antecedentes solicitados en esta Licitación. Para la confección de la oferta, deberá tener en cuenta las disposiciones siguientes:
Si durante el estudio de los antecedentes, el oferente estima que existen dudas o contradicciones entre las Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, deberá efectuar las Consultas en los plazos correspondientes a través del Portal Mercado Público, en la modalidad foro.
Las aclaraciones y las rectificaciones que la Corporación Nacional Forestal hiciere a las consultas de uno o más interesados o por iniciativa propia, serán enviadas a través del Portal, en la fecha indicada en el Cronograma del Portal Mercado Público.
Para dar cumplimiento a la disposición del inciso anterior, si fuere necesario, se podrá postergar la fecha fijada para el envío de las Aclaraciones y/o la Apertura de la Propuesta, en cuyo caso las nuevas fechas serán notificadas como Aclaración en el Portal Mercado Público.