Licitación ID: 3588-50-LE25
SER. DE PROVISIÓN DE RESALTOS REDUCTORES OTROS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 12
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Señales de tránsito 1 Unidad
Cod: 46161504
servicio de provisión e instalación de resaltos, reductores de velocidad, demarcaciones y otros elementos de seguridad vial en diferentes sectores de la comuna de Yungay, el cual contempla la ejecución de demarcaciones viales, provisión e instalación de s  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
SER. DE PROVISIÓN DE RESALTOS REDUCTORES OTROS
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
servicio de provisión e instalación de resaltos, reductores de velocidad, demarcaciones y otros elementos de seguridad vial en diferentes sectores de la comuna de Yungay, el cual contempla la ejecución de demarcaciones viales, provisión e instalación de señales verticales, construcción de Resaltos Reductores de velocidad y provisión e instalación de otros dispositivos de seguridad vial, con el objetivo de mantener estándares iguales o superiores a los definidos en el Manual de Señalización de Tránsito
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE YUNGAY
Unidad de compra:
Direccion Administración y Finanzas
R.U.T.:
69.141.500-7
Dirección:
ESMERALDA N°380
Comuna:
Yungay
Región en que se genera la licitación:
Región del Ñuble
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 05-11-2025 16:35:00
Fecha de Publicación: 21-10-2025 13:09:00
Fecha inicio de preguntas: 22-10-2025 16:07:00
Fecha final de preguntas: 27-10-2025 16:07:00
Fecha de publicación de respuestas: 29-10-2025 16:07:00
Fecha de acto de apertura técnica: 07-11-2025 16:36:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 07-11-2025 16:36:00
Fecha de Adjudicación: 16-12-2025 13:24:09
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Segun bases
Documentos Técnicos
1.- Segun bases y especificaciones tecnicas
 
Documentos Económicos
1.- Segun bases y especificaciones tecnicas
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Precio a) Oferta económica (30%) En la evaluación de la oferta económica se aplicará el análisis de mínimo costo, donde se considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula y lo ingresado en el Formato N°4 de la oferta. P = (OM/OE) *100 *0,30 P : Puntaje OM : Oferta mínima OE : Oferta evaluada 30%
2 Experiencia de los Oferentes Nómina de obras ejecutadas dentro de los últimos 5 años anteriores a la publicación del llamado a licitación. Se deberá indicar: nombre de la obra o servicio, comuna, mandante y monto de inversión. Se exigirán certificados de experiencia, contratos u órdenes de compra, emitidos por los mandantes de las obras o servicios. Sólo se considerarán certificados de experiencia, contratos u órdenes de compra que acrediten experiencia en obras o servicios relacionados a la ejecución de demarcaciones viales, provisión e instalación de señales, construcción de reductores de velocidad, provisión e instalación de vallas peatonales y, provisión e instalación de otros dispositivos de seguridad vial. N° de certificados de experiencia, contratos u órdenes de compra Puntaje Mayor experiencia 100 Segunda mayor experiencia 80 Tercera mayor experiencia 60 Cuarta mayor experiencia 40 Restantes 10 25%
3 Plazo de Entrega Se otorgará el mayor puntaje al oferente que proponga la ejecución de la obra en el menor plazo, conforme al plazo de la presente licitación. Plazo de ejecución (días corridos) Puntaje = 10 100 11 hasta 15 75 16 hasta 20 50 > 20 0 35%
4 Cumplimiento de la documentación requerida en base El oferente que haya adjuntado correctamente a su oferta toda la documentación requerida en las presentes bases obtendrá 100 puntos. El oferente que haya debido subsanar errores o vicios formales (aplica punto 24) respecto de la oferta presentada obtendrá 0 puntos. Cumplimiento documentación requerida en las bases Puntaje Cumple con toda la documentación 100 No cumple con toda la documentación 0 8%
5 Programa de integridad y etica empresarial Se evaluará que los oferentes cuenten con programa de integridad y ética empresarial, y que estos sean conocidos por su personal. El criterio se evaluará conforme lo señalado en la declaración adjunta en el Formato N°5 y a los documentos que deberá presentar para corroborar lo declarado. Los oferentes que no cuenten con programas de integridad y ética empresarial serán evaluados con puntaje 0. El criterio de se evaluará en razón de las siguientes situaciones: Programa de integridad y ética empresarial Puntaje Presenta declaración jurada y documentos fundantes. 100 No presenta declaración jurada y/o no presenta documentos fundantes. 0 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: recursos propios
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: Alejandra Arriagada
e-mail de responsable de pago: remuneraciones@yungay.cl
Nombre de responsable de contrato: Nelson Burgos Gonzalez
e-mail de responsable de contrato: secplanyungay@yungay.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-42-2205646-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Municipalidad de Yungay
Fecha de vencimiento: 10-04-2026
Monto: 5 %
Descripción: El oferente adjudicado deberá ingresar una garantía que garantice el fiel cumplimiento del contrato, extendida a nombre de la Municipalidad de Yungay, RUT N°69.141.500-7. Su glosa deberá indicar: “SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEMARCACIONES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY”. El documento se extenderá por el 5% del precio final neto ofertado y, con una vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos contados a partir de la fecha de recepción provisoria emitida por el municipio. En caso de aumento del plazo de ejecución, esta garantía deberá renovarse, por el mismo plazo por el cual se ha incrementado, más los 120 (ciento veinte) días corridos. El documento deberá ser entregado físicamente o digital, enviado al mail secresecplan@yungay.cl. La garantía en papel debe ser enviado por correo certificado y recepcionado en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Yungay. El horario de atención de la OIRS, para estos efectos, será de lunes a viernes de 08:30hs. a 13:30hs
Glosa: SERVICIO DE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE RESALTOS, REDUCTORES DE VELOCIDAD, DEMARCACIONES Y OTROS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE YUNGAY
Forma y oportunidad de restitución: La Municipalidad de Yungay hará efectiva la Garantía en los siguientes casos: a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por las bases administrativas, especificaciones técnicas y el respectivo contrato. b) Cuando el proveedor adjudicado no pague las multas aplicadas y no sea posible desconectarla del respectivo estado de pago. c) Cuando por causa imputable al respectivo adjudicatario se haya puesto término anticipado al respectivo contrato. d) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. e) Por tener personal sin contrato realizando faenas en obras de manera reiterada. f) Si el adjudicatario se encontrare sujeto a alguno de los procedimientos de la ley 20.270 “Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas”, o si se disolviese la empresa contratada.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad estará facultada para re-adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe razonado. a Si el contrato no se firma en el plazo estipulado de las presentes Bases de Licitación, por causas atribuibles al adjudicatario. b Si el adjudicatario no entrega la Garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en las presentes Bases de licitación. c Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la firma de contrato. d Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar, antes de la firma de contrato.
Resolución de Empates

La Municipalidad estará facultada para re-adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido en el Informe razonado.

a)       Si el contrato no se firma en el plazo estipulado de las presentes Bases de Licitación, por causas atribuibles al adjudicatario.

b)       Si el adjudicatario no entrega la Garantía de fiel cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en las presentes Bases de licitación.

c)       Si el adjudicatario desiste de su oferta antes de la firma de contrato.

Si el adjudicatario no acredita los requisitos para contratar, antes de la firma de contrato
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.