Ficha Licitación

Licitación ID: 3820-13-B226

MEJORAMIENTO APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARÍA

Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Fecha de Cierre: 07-04-2026 15:00:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 33

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 27 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
Mejoramiento APR Santa Filomena, según planimetría y especificaciones técnicas y anexo económico

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

MEJORAMIENTO APR SANTA FILOMENA COMUNA DE SANTA MARÍA

Estado:

Publicada

Descripción:

Mejoramiento APR Santa Filomena, según planimetría y especificaciones técnicas y anexo económico.

Tipo de licitación:

Privada-Licitación Privada igual o superior a 1000 UTM e inferior a 5000 UTM (B2).

Tipo de convocatoria:

CERRADO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Dos Etapas

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

4000000

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Unidad de compra:

I MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

R.U.T.:

69.051.000-6

Dirección:

CALLE O´HIGGINS 843, SANTA MARIA

Comuna:

Santa María

Región en que se genera la licitación:

Región de Valparaíso

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-04-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 11-03-2026 17:18:06

Fecha inicio de preguntas: 12-03-2026 10:00:00

Fecha final de preguntas: 19-03-2026 10:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 26-03-2026 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 07-04-2026 15:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 13-04-2026 13:01:00

Fecha de Adjudicación: 17-04-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Según lo indicado en punto 12 y Punto 12.1.- Documentos Administrativos del decreto alcaldicio N°947 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Documentos Técnicos

1.- Según lo indicado en punto 12 y Punto 12.2.- Documentos Técnicos del decreto alcaldicio N°947 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Documentos Económicos

1.- Según lo indicado en punto 12 y Punto 12.3.- Documentos económicos del decreto alcaldicio N°947 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Contratación de mano de obra local	Según punto 15 Evaluación de oferta, 15.1.2 Pauta de Evaluación etapa económica y punto 15.1.2.4.Contratación de mano de obra local, de acuerdo con lo indicado en el Anexo Nº6 del decreto alcaldicio N°947 de aprobación de bases de licitación y sus anexos.	5%
2 Cumplimiento de Antecedentes	Según punto 15 Evaluación de oferta, 15.1.2 Pauta de Evaluación etapa económica, 15.1.1.2.-Cumplimiento de Antecedentes, del decreto alcaldicio N°947 de aprobación de bases de licitación y sus anexos.	5%
3 Plazo de Ejecución	Según punto 15 Evaluación de oferta, 15.1.2 Pauta de Evaluación etapa económica, y punto 15.1.2.3. Plazo de ejecución, el que se evaluará según lo señalado en el documento Programa de Trabajo todo lo anterior según decreto alcaldicio N°947 de aprobación de bases de licitación y sus anexos.	5%
4 Oferta Económica	Según punto 15 Evaluación de oferta, 15.1.2 Pauta de Evaluación etapa económica, 15.1.2.2. Oferta Económica, se evaluará de acuerdo a fórmula y lo señalado en el punto Nº7 y 12.3.-, c.1.- de las Bases de Licitación y lo indicado en el documento Anexo Nº5 del del decreto alcaldicio N°947 de aprobación de bases de licitación y sus anexos.	85%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	SUBDERE
Monto Total Estimado:	108253428

Justificación del monto estimado	Según Resolución exenta de SUBDERE

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Los oferentes deberán respetar el monto disponible. Quedarán fuera de base, aquellos oferentes que sobrepasen el monto destinado al proyecto.

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	ANA RODRIGUEZ HERNANDEZ
e-mail de responsable de pago:	arodriguez@imsantamaria.cl

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación Según lo indicado en punto 20.1- Subcontratación, del decreto alcaldicio N°947 de aprobación de bases de licitación y sus anexos.

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	I. Municipalidad de Santa María
Fecha de vencimiento:	23-12-2026
Monto:	5 %

Descripción:	Según lo indicado en el punto 14.1 del decreto alcaldicio N°947 de fecha 17.12.2025 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Glosa:	Garantía de “Fiel Cumplimiento de Contrato del proyecto “Mejoramiento APR Santa Filomena, comuna de Santa María”, ID 5706250701-B”.

Forma y oportunidad de restitución:	Según lo indicado en el punto 14.3 del decreto alcaldicio N°947 de fecha 17.12.2025 que aprueba las bases de licitación y sus anexos.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

Según lo indicado en el punto 16 de decreto alcaldicio N°947 que aprueba las bases de licitación y sus anexos de fecha 17.12.25

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir