Licitación ID: 1504-59-LR22
OBRAS DE CONSERV. POR SEQUÍA EL BRONCE EL DURAZNO
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 8
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Global
Cod: 72131702
OBRAS DE CONSERVACIÓN POR SEQUÍA EL BRONCE EL DURAZNO UNIDO.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
OBRAS DE CONSERV. POR SEQUÍA EL BRONCE EL DURAZNO
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
PROSPECCIONES, CONSTRUCCIÓN NUEVO SONDAJE, HABILITACIÓN DE SONDAJE, OBRAS ELÉCTRICAS, OBRAS DE TELEMETRÍA, CASETA DE COMANDO Y TRATAMIENTO, CASETA GRUPO GENERADOR Y CERCO PERIMETRAL.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)-Informada
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas no serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
El proceso licitatorio es desarrollado por ESVAL S.A. en su plataforma ARIBA, al amparo del Convenio suscrito con la DOH.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección de Obras Hidráulicas - V Región
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Campamento Embalse Aromos Sector Tabolango, Limache
Comuna:
Limache
Región en que se genera la licitación:
Región de Valparaíso
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 09-08-2022 15:00:00
Fecha de Publicación: 25-07-2022 14:24:01
Fecha inicio de preguntas: 25-07-2022 14:31:00
Fecha final de preguntas: 29-07-2022 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 02-08-2022 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 09-08-2022 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-08-2022 18:00:00
Fecha de Adjudicación: 20-09-2022 12:13:28
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno obligatoria. Coordinación visita: cscheel@esval.cl + 56 966182584 26-07-2022 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, las cuales deberá solicitar al correo cscheel@esval.cl con copia a caguilerac@esval.cl indicando los siguientes datos: • Código WS (WS3590141865) y Nombre de la licitación. • Razón Social • RUT Empresa • Usuario Las podrá solicitar hasta la fecha de visita a terreno.
Documentos Técnicos
1.- Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, las cuales deberá solicitar al correo cscheel@esval.cl con copia a caguilerac@esval.cl indicando los siguientes datos: • Código WS (WS3590141865) y Nombre de la licitación. • Razón Social • RUT Empresa • Usuario Las podrá solicitar hasta la fecha de visita a terreno.
 
Documentos Económicos
1.- Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, las cuales deberá solicitar al correo cscheel@esval.cl con copia a caguilerac@esval.cl indicando los siguientes datos: • Código WS (WS3590141865) y Nombre de la licitación. • Razón Social • RUT Empresa • Usuario Las podrá solicitar hasta la fecha de visita a terreno.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
Documentos persona natural
- Podrán participar empresas que hayan adquirido las bases y cumplan los siguientes requisitos:
- Registro de Obras Mayores del MOP 3ª Categoría o Superior, en la especialidad 5.O.C. "Obras de colocación de tuberías" o en el Registro de Esval Obras mayores en 3ª Categoría o superior en la especialidad 4.O.C. "Colocación de tuberías"
- O Registro de Contratista del MOP en Obras Menores Categoría A y A superior Especialidad 10.O.M. “Sondajes y Prospección” o superior o Registro Contratista Esval en Cuarta Categoría Nivel de experiencia Categoría A o superior, Especialidad 9.O.M. “Sondaje
No hay información de requisitos para persona jurídica

Documentos persona jurídica
- I18n entry not found: Podrán participar empresas que hayan adquirido las bases y cumplan los siguientes requisitos:
- I18n entry not found: Registro de Obras Mayores del MOP 3ª Categoría o Superior, en la especialidad 5.O.C. "Obras de colocación de tuberías" o en el Registro de Esval Obras mayores en 3ª Categoría o superior en la especialidad 4.O.C. "Colocación de tuberías"
- I18n entry not found: O Registro de Contratista del MOP en Obras Menores Categoría A y A superior Especialidad 10.O.M. “Sondajes y Prospección” o superior o Registro Contratista Esval en Cuarta Categoría Nivel de experiencia Categoría A o superior, Especialidad 9.O.M. “Sondaje
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Técnica Revisar Bases Administrativas. 50%
2 Oferta Económica Revisar Bases Administrativas. 50%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Precio Referencial
Fuente de financiamiento: SECTORIAL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Tiempo del Contrato 180 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: HAYDEE TORRIJO BRANTE
e-mail de responsable de pago: hayde.torrijo@mop.gov.cl
Nombre de responsable de contrato: CLAUDIA CARRASCO DINAMARCA
e-mail de responsable de contrato: claudia.carrasco.d@mop.gov.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-33-2332333-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
Revisar Bases Administrativas.
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: ESVAL RUT 76.000739-0
Fecha de vencimiento: 30-09-2022
Monto: 200 Unidad de Fomento
Descripción: Revisar Bases Administrativas.
Glosa: Revisar Bases Administrativas.
Forma y oportunidad de restitución: Revisar Bases Administrativas.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: DIRECTOR DE OBRAS HIDRAULICAS REGIÓN DE VALPARAÍSO, RUT 61.2020.000-0
Fecha de vencimiento: 01-03-2025
Monto: 5 %
Descripción: Revisar Bases Administrativas.
Glosa: Revisar Bases Administrativas.
Forma y oportunidad de restitución: Revisar Bases Administrativas.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
CONSULTAS Y RESPUESTAS
Las consultas y respuestas se recibirán y enviarán, respectivamente, el día y hora señalados en el cronograma de licitación en la Plataforma en línea ARIBA.
RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
El día y hora señalados en el cronograma de licitación, a través de la Plataforma ARIBA se recibirán las ofertas y se procederá a realizar en línea la apertura técnica de las ofertas.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.