Licitación ID: 5482-86-LP25
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PASAJES 14 23 Y 29 DE VILLA LOS JARDINES Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA ZAÑARTU COMUNA DE ÑUÑOA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 27
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Monto total por los proyectos: "MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PASAJE 14, PASAJE 23 Y PASAJE 29 DE VILLA LOS JARDINES Y PROYECTO MEJORAMIENTO ÁREAS VERDE PLAZA ZAÑARTU DE LA COMUNA DE ÑUÑOA", es decir, deberá subir los totales de los Anexos 2A + 2B.  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PASAJES 14 23 Y 29 DE VILLA LOS JARDINES Y MEJORAMIENTO ÁREA VERDE PLAZA ZAÑARTU COMUNA DE ÑUÑOA
Estado:
Adjudicada
Descripción:
MEJORAMIENTO ESPACIOS PÚBLICOS DE ILUMINACIÓN, PASISAJISMO, ÁREAS VERDES Y OTROS DENOMINADO: MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES PASAJE 14, PASAJE 23 Y PASAJE 29 DE VILLA LOS JARDINES Y MEJORAMIENTO ÁREAS VERDE PLAZA ZAÑARTU DE LA COMUNA DE ÑUÑOA.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Unidad de compra:
SECPLANUNOA
R.U.T.:
69.070.500-1
Dirección:
No hay información
Comuna:
No hay información
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 27-11-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 28-10-2025 18:23:50
Fecha inicio de preguntas: 28-10-2025 19:00:00
Fecha final de preguntas: 05-11-2025 9:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 17-11-2025 21:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 27-11-2025 15:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 09-12-2025 15:01:00
Fecha de Adjudicación: 16-12-2025 18:13:52
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a) Anexo N°1 “Identificación del proponente, aceptación de bases y declaración de no encontrarse inhabilitado para suscribir contratos con la Municipalidad de Ñuñoa y declaración relación con PEP”. b) Escritura Pública de constitución de Unión Temporal de Proveedores
Documentos Técnicos
1.- a) Anexo Nº3 “Experiencia del Oferente”. b) Documentos de respaldo del Anexo N°3. c) “Programa de Integridad y Ética Empresarial” d) Anexo N°4 “Declaración Jurada simple sobre divulgación de Programa de Integridad”. e) Anexo N°5 “Oferta de Plazo de Ejecución de las Obras” (ESENCIAL). f) CARTA GANTT POR CADA PROYECTO
 
Documentos Económicos
1.- De acuerdo a las bases administrativas especiales, punto Nº6.3
2.- a) Anexo N°2 A “Oferta Económica proyecto 1, Mejoramiento de áreas verdes pasaje 14, pasaje 23 y pasaje 29, Villa los Jardines, comuna de Ñuñoa” (ESENCIAL). b) Anexo N°2 B “Oferta económica proyecto 2, Mejoramiento área verde Plaza Zañartu, comuna de Ñuñoa” (ESENCIAL).
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
No hay información de requisitos para persona natural


Persona jurídica
El oferente debe acreditar a través de algún documento NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de requisitos formales En este sentido será calificada con 1.000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados en tiempo y forma. Por su parte, será calificada con 500 puntos la oferta, respecto de la cual, habiendo mediado requerimientos de antecedentes por parte de la Comisión evaluadora, haya presentado la totalidad de antecedentes requeridos dentro del plazo de 2 días hábiles dispuestos para tal efecto. 5%
2 Oferta Economica La segunda etapa se evaluará conforme a los términos planteados en el literal c) del número 7, de las instrucciones ya citadas y respecto de aquellos oferentes cuya puntuación en la primera etapa de evaluación sea igual o superior a 500 puntos. Para estos efectos, todos los oferentes estarán en las mismas condiciones iniciales. 95%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: SUBDERE
Monto Total Estimado: 276588015
Justificación del monto estimado N° NOMBRE PROYECTOS MONTO DISPONIBLE PARA CADA PROYECTO: 1 Mejoramiento de áreas verdes pasaje 14, pasaje 23 y pasaje 29, Villa los Jardines, comuna de Ñuñoa. 126.953.697, 2Mejoramiento área verde plaza Zañartu, comuna de Ñuñoa”. 149.634.318.
Contrato con Renovación: NO
Observaciones No hay
Tiempo del Contrato 60 Días
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: HUGO MORA FLORES
e-mail de responsable de pago: hmora@nunoa.cl
Nombre de responsable de contrato: JAIME TOHA LAVANDEROS
e-mail de responsable de contrato: jtoha@nunoa.cl
Teléfono de responsable del contrato: 52-2-23200000-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: IMMMM
Fecha de vencimiento: 15-05-2025
Monto: 1 %
Descripción: NO SE SOLICITA.
Glosa: NO SE SOLICITA.
Forma y oportunidad de restitución: NO SE SOLICITA.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 15-05-2026
Monto: 5 %
Descripción: De conformidad con lo dispuesto en artículo 121 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, resulta necesario exigir al adjudicatario una garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. De esta forma, quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e irrevocable.
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “Mejoramiento de áreas verdes pasaje 14, pasaje 23 y pasaje 29 de Villa los Jardines, y Mejoramiento de áreas verdes Plaza Zañartu de la comuna de Ñuñoa”.
Forma y oportunidad de restitución: La caución deberá ser entregada de forma previa a la suscripción del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación, a través del portal www.mercadopublico.cl. La no entrega de los documentos en el plazo establecido, facultará a la Municipalidad readjudicar al siguiente oferente mejor calificado.
    Otras Garantías
Beneficiario: I. Municipalidad de Ñuñoa, Rut: 69.070.500-1
Fecha de vencimiento: 30-06-2026
Monto: 1000 Unidad de Fomento
Descripción: El proveedor adjudicado deberá entregar de forma previa a la suscripción del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 10 días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación, a través del portal www.mercadopublico.cl, una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual por cada proyecto, para responder a terceros y/o al municipio por los daños que pudieran producirse durante la ejecución de los trabajos, producto de una mala ejecución de estos o de una señalización deficiente. La no entrega del documento en el plazo establecido, facultará a la Municipalidad readjudicar al siguiente oferente mejor calificado.
Glosa: Para la ejecución del proyecto “Mejoramiento de áreas verdes pasaje 14, pasaje 23 y pasaje 29, Villa los Jardines, comuna de Ñuñoa”, deberá tener una vigencia de 30 días corridos posteriores al acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones.
Forma y oportunidad de restitución: Estas pólizas deberás ser entregadas junto con las garantías de fiel cumplimiento del contrato de cada proyecto. Cabe mencionar que los costos asociados a este requerimiento son de exclusiva responsabilidad del contratista, inclusive pagar los deducibles de los que eventualmente sea acreedor en caso de algún siniestro.
   
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 30-06-2026
Monto: 5 %
Descripción: El contratista deberá presentar una garantía de correcta ejecución y calidad de las obras por cada proyecto. De esta forma, quien se adjudique la presente licitación deberá presentar dos garantías de correcta ejecución y calidad de las obras, consistente en documentos pagaderos a la vista, a primer requerimiento e irrevocable
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución y calidad de la obra denominada “Mejoramiento de áreas verdes pasaje 14, pasaje 23 y pasaje 29, Villa los Jardines”.
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de estas garantías se realizará a través de Tesorería Municipal ubicada en Avenida Irarrázaval N°2434, comuna de Ñuñoa, tras la verificación del respectivo ITO de que las obras han obtenido la Recepción definitiva de las Obras, en los términos dispuestos en el numeral 19.31.1 de las Bases Administrativas, “Recepción Definitiva Contractual por Comisión Receptora”. Sin perjuicio de lo anterior, esta garantía se hará efectiva si, el contratista no concurriera a la reparación de obras que presente defectos como consecuencia de una mala ejecución o por materiales defectuosos durante el periodo en que se encuentre vigente.
   
Beneficiario: Municipalidad de Ñuñoa
Fecha de vencimiento: 30-06-2026
Monto: 5 %
Descripción: El contratista deberá presentar una garantía de correcta ejecución y calidad de las obras por cada proyecto. De esta forma, quien se adjudique la presente licitación deberá presentar dos garantías de correcta ejecución y calidad de las obras, consistente en documentos pagaderos a la vista, a primer requerimiento e irrevocable.
Glosa: Para garantizar la correcta ejecución y calidad de la obra denominada “Mejoramiento área verde plaza Zañartu, comuna de Ñuñoa”.
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de estas garantías se realizará a través de Tesorería Municipal ubicada en Avenida Irarrázaval N°2434, comuna de Ñuñoa, tras la verificación del respectivo ITO de que las obras han obtenido la Recepción definitiva de las Obras, en los términos dispuestos en el numeral 19.31.1 de las Bases Administrativas, “Recepción Definitiva Contractual por Comisión Receptora”. Sin perjuicio de lo anterior, esta garantía se hará efectiva si, el contratista no concurriera a la reparación de obras que presente defectos como consecuencia de una mala ejecución o por materiales defectuosos durante el periodo en que se encuentre vigente.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Pacto de integridad
De acuerdo a la indicado en el punto Nº21 de las Bases Administrativas Generales. 
Resolución de Empates
De acuerdo a la indicado en el punto Nº11 de las Bases Administrativas Especiales. 
Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
De acuerdo a la indicado en el punto Nº19 de las Bases Administrativas Generales. 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
De acuerdo a la indicado en el punto Nº14 de las Bases Administrativas Generales. 
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.