Licitación ID: 1388961-17-LE26
Pavimentación y mejoramiento peatonal AMSZO
Responsable de esta licitación: ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
Fecha de Cierre: 24-04-2026 14:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 16 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
Ejecución de Obras de Pavimentación y Mejoramiento Peatonal en Frontis AMSZO  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Pavimentación y mejoramiento peatonal AMSZO
Estado:
Publicada
Descripción:
La presente licitación tiene por objeto la contratación de obras de mejoramiento de la circulación peatonal y pavimentación en el sector bajo techumbre del frontis del edificio de la Asociación, considerando el reemplazo de las superficies existentes y la ejecución de pavimentos que permitan mejorar las condiciones de tránsito peatonal y habilitar adecuadamente dicho espacio.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ZONA ORIENTE
Unidad de compra:
Asociación de Municipalidades para la Seguridad en la Zona Oriente
R.U.T.:
65.118.035-K
Dirección:
Av El Rodeo 13541, costado BICRIM.
Comuna:
Lo Barnechea
Región en que se genera la licitación:
Región Metropolitana de Santiago
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-04-2026 14:00:00
Fecha de Publicación: 08-04-2026 9:15:20
Fecha inicio de preguntas: 08-04-2026 14:01:00
Fecha final de preguntas: 16-04-2026 14:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-04-2026 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-04-2026 14:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-04-2026 14:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-04-2026 18:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."
Visita Técnica 13-04-2026 12:00:00
Visita Técnica 2 14-04-2026 12:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- a. Formulario de Identificación del Oferente, contenido en el Anexo N°1. (Requisito Obligatorio)
2.- b. Declaración Jurada Simple Aceptación de Términos de Referencia, contenido en el Anexo N°2. (Requisito Obligatorio)
3.- c. Declaración Jurada, solo para Unión Temporal de Proveedores en el Anexo N°3. (Requisito Obligatorio, si aplica)
4.- d. Fotocopia simple de cédula de identidad del representante legal (personería jurídica) o persona natural.
5.- e. Certificado de vigencia de la Sociedad con una antigüedad no superior a 30 días corridos (personería jurídica).
6.- f. Certificado de vigencia del poder del Representante Legal, con una antigüedad no superior a 30 días corridos (personería jurídica).
7.- g. Certificado F30 de antecedentes laborales y previsionales.
8.- h. Pacto de integridad y comprobante de recepción o difusión al personal.
Documentos Técnicos
1.- a. Plazo de Ejecución, indicada en el Anexo N°6. (Requisito Obligatorio)
 
2.- b. Carta Gantt, desglosado en el Anexo N°7. (Requisito Obligatorio)
 
3.- c. Experiencia del Oferente en Obras, desglosada en el Anexo N°8. Esta información deberá ser respaldada con la documentación pertinente que acredite la experiencia señalada, de acuerdo con los requisitos establecidos más adelante. (Requisito Obligatorio)
 
4.- d. Plan de Prevención de Riesgos, correspondiente al Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, conforme al Anexo N°9.
 
Documentos Económicos
1.- a. Oferta Económica, la cual deberá estar expresada en pesos chilenos, con el impuesto al valor agregado (IVA) incluido, esta deberá estar contenida en el Anexo N°4. (Requisito Obligatorio)
2.- b. Itemizado, conforme a lo establecido en el Anexo N°5. (Requisito Obligatorio)
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Oferta Economica La evaluación económica tendrá una ponderación del 40% del puntaje total y se realizará considerando los valores indicados en el Anexo N°4 – Oferta Económica, los cuales deberán ser indicados en pesos chilenos e incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El monto ofertado deberá considerar la totalidad de los costos asociados a la ejecución de las obras, incluyendo suministro de materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, retiro y disposición de escombros, limpieza del área intervenida y cualquier otro gasto necesario para el correcto cumplimiento de los trabajos. El puntaje económico se asignará a cada oferta de acuerdo con la siguiente fórmula: Puntaje Oferta Económica:((Oferta más económico)/(Oferta a evaluar) x100)x 0,40 40%
2 Plazo de Ejecución El Plazo de Ejecución corresponderá al 30% del puntaje total y se evaluará en función del plazo ofertado por el proponente para la ejecución total y término de las obras encomendadas, el cual deberá ser expresamente indicado en el Anexo N°6 – Plazo de Ejecución, formando parte integrante de la oferta. El plazo ofertado comenzará a regir desde la entrega de terreno, la cual quedará establecido en un acta firmada por ambas partes. En caso de no dar inicio a las obras, la entidad licitante podrá adoptar las medidas que correspondan conforme a las Bases Administrativas. El plazo deberá considerar todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de las obras de mejoramiento peatonal y pavimentación, incluyendo suministro de materiales, ejecución de los trabajos, terminaciones, limpieza del área intervenida y cualquier otra actividad requerida para la entrega final de los trabajos. Puntaje Plazo∶((Menor Plazo de Ejecución)/(Plazo de Ejecución a Evaluar) x100)x 0,30 30%
3 Plan de Prevención de Riesgos La evaluación del Plan de Prevención de Riesgos corresponde al 10% del puntaje total y se basará en la presentación de un plan claro, detallado y preciso, acorde con la obra a contratar. Se asignará un puntaje según los respaldos entregados e indicados en el Anexo N°8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Plan de Prevención de Riesgos Presenta un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad dentro del plazo de la recepción de la oferta. 100 No presenta un Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad dentro del plazo de la recepción de la oferta. 0 Puntaje Plan de Prevencion de Riesgos:Puntaje Obtenido x 0,10 10%
4 Presentación de Antecedentes La evaluación de la presentación de los antecedentes se realizará según los siguientes criterios: CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Presentación de los Antecedentes Presenta los antecedentes dentro del plazo de la recepción de la oferta 100 Presente los antecedentes fuera del plazo 0 Puntaje Presentación de los Antecedentes:Puntaje Obtenido x 0,03 3%
5 Experiencia del Oferente La evaluación de la experiencia del proveedor corresponderá al 15% del puntaje total y se realizará en base a su trayectoria en la ejecución de obras similares, tales como trabajos de pavimentación, mejoramiento de circulación peatonal u obras de construcción de características equivalentes. Para ello, únicamente se aceptarán como respaldo los siguientes documentos: Órdenes de compra que deberán estar obligatoriamente en estado “Aceptada” o “Recepción Conforme” emitidas a través del sistema de información de Mercado Público. No se aceptarán órdenes en otros estados. Órdenes de compras emitidas por instituciones privadas, acompañadas de la correspondiente factura. Se asignará un puntaje según los respaldos entregados e indicados en el Anexo N°8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Experiencia del Oferente Presenta 7 documentos de respaldo. 100 Presenta de 4 a 6 documentos de respaldo. 60 Presenta de 1 a 3 documentos de respaldo 20 No presenta documentos de respaldo o éstos no ti 15%
6 Programa de Integridad La evaluación del presente criterio será analizada en función de la puesta en conocimiento de dicho programa a quienes son parte de la empresa. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ÍTEM PUNTAJE Programa de Integridad Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 100 No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal 0 Puntaje Programa de Integridad:Puntaje Obtenido x 0,02 2%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: No hay información
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: Michel Jara
e-mail de responsable de pago: finanzas@amszo.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
No hay información de Garantías
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

El oferente adjudicado será aquél que obtuvo el mejor puntaje en la totalidad de la evaluación. Para efectos de resolución de empates, se considerará hasta el segundo decimal del puntaje total ponderado.

En caso de mantenerse un empate entre dos o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”.

Si aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “PLAZO DE EJECUCIÓN”, seguido por “EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, seguido por “PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS”, seguido por “PRESENTACIÓN DE LOS ANTECEDENTES”, seguido por “PROGRAMA DE INTEGRIDAD”.

Finalmente, si pese a lo anterior, aún persiste el dicho empate, se preferirá la primera oferta ingresada al portal de www.mercadopublico.cl

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.