Licitación ID: 2898-4-LQ24
Ampliación y mejoramiento comedor comunitario.
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN, SECPLAN
Fecha de Cierre: 16-12-2024 20:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 4 días para que cierre esta licitación.
Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
 

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
Ampliación y mejoramiento comedor comunitario.
Estado:
Publicada
Descripción:
Las presentes bases administrativas generales tienen por objeto reglamentar el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO, VILLA CERRO CASTILLO, TORRES DEL PAINE”, CÓDIGO BIP 40062609”, que corresponde a obras civiles y equipamiento. Las obras corresponden a la ampliación del recinto en 51,01 m2 y obras de mejoramiento en general, como reposición de ventanas, puertas, revestimiento interiores, reposición sistema eléctrico y de iluminación, reposición red de gas licuado, pinturas, entre otras obras. El recinto posee una superficie actual de 94,36 m2, quedando finalmente en 145,37 m2 con la ampliación.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAIN
Unidad de compra:
SECPLAN
R.U.T.:
69.251.700-8
Dirección:
A.B.O"HIGGINS S/N
Comuna:
Torres del Payne
Región en que se genera la licitación:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-12-2024 20:00:00
Fecha de Publicación: 25-11-2024 15:52:31
Fecha inicio de preguntas: 25-11-2024 16:00:00
Fecha final de preguntas: 05-12-2024 22:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 06-12-2024 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 17-12-2024 10:00:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 17-12-2024 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 18-12-2024 12:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
Visita a terreno 02-12-2024 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- Anexo Administrativo
2.- Certificado disponibilidad presupuestaria
Documentos Técnicos
1.- Anexo Técnico
 
2.- Bases administrativas generales
 
3.- EETT arquitectura
 
Documentos Económicos
1.- Anexo Económico
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento programa integridad La empresa cuenta con programas de integridad que son conocidos por su personal, y lo acredita adjuntando programa y declaración jurada simple firmadas por el representante legal de la empresa u persona natural de ser el caso. 100 puntos La empresa no adjunta programa de integridad. La empresa no adjunta declaración jurada simple. La empresa no cuenta con programas de integridad. No informa. 0 puntos PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,02 2%
2 Plazo ejecución El plazo de ejecución propuesto por cada oferente será evaluado de la siguiente manera: Fórmula de cálculo plazo de ejecución: PUNTAJE PONDERADO: ((PM/PE)*100)*0,05 Dónde: PM = Plazo Menor PE = Plazo Evaluado 5%
3 Cantidad de trabajadores mano de obra directa El cálculo de la cantidad de trabajadores se realizará de la siguiente manera: 7 ó más trabajadores: 100 puntos. 6 ó 5 trabajadores: 75 puntos. 5 ó 4 trabajadores: 50 puntos. Menor a 4 trabajadores: 0 puntos. PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,25 Tal como fue expuesto anteriormente, sólo se considerará en este criterio a los trabajadores que se encuentran como mano de obra directa, por lo cual, no se considerarán en esta al personal administrativo, profesionales o técnicos de obra (por ej. prevencionista de riesgos, residente de obra, jefe de terreno, secretario técnico, otros), representante legal, u otra persona que no esté directamente realizando trabajos propios faenas de faenas constructivas. 25%
4 Precio La oferta económica de los oferentes que hayan sido aceptados, será evaluada con base a la siguiente fórmula: PUNTAJE PONDERADO: ((OM/OE)*100)*0,10 Dónde: OM = Oferta Menor OE = Oferta Evaluada 10%
5 Cantidad obras ejecutadas de similar caratecterisc El cálculo de la experiencia del oferente se realizará de la siguiente manera: 10 o más obras con recepción: 100 puntos. Entre 9 a 6 obras con recepción: 80 puntos. Entre 5 a 3 con recepción: 60 puntos. Entre 2 a 1con recepción : 30 puntos. 25%
6 Cantidad visitas semanales a obra prevencionista Con la finalidad de tomar medidas para la prevención de accidentes laborales en la ejecución de las obras, se valorará la incorporación de un/a prevencionista de riesgos de acuerdo a lo siguiente: 3 o más visitas semanales: 100 puntos. 2 visitas semanales: 50 puntos. 1 visita semanal: 20 puntos. PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,10 10%
7 Cumplimiento de los requisitos Aplicada a los oferentes que hayan cumplido con todos los requisitos formales durante el proceso de apertura de la presente licitación, de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5, vale decir, es la consideración de un archivo único para la oferta administrativa, técnica y económica, exceptuando el archivo en formato Excel solicitado en el numeral 5.3 letra a). En este contexto, obtendrán 100 puntos los oferentes que cumplan con todos los requisitos solicitados. Por su parte, aquellos oferentes que no cumplan con alguno(s) de ellos, se les evaluará con 0 puntos, conforme al Art. 7.4 de estas bases. PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,05 5%
8 Experiencia profesional residente de obra Se evaluará la experiencia del profesional residente de la obra que presente el oferente: De 15 años o más: 100 puntos. Entre 8 a 14 años: 80 puntos. Entre 5 a 13 años: 50 puntos. Entre 2 a 4 años: 30 puntos. Sin experiencia: 0 puntos. La experiencia se evaluará a contar de la fecha de titulación del profesional. PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,08 8%
9 Comportamiento contractual anterior Para evaluar el comportamiento de los contratistas durante los últimos tres años (enero 2021 a la fecha) en la ejecución de obras cuyo mandante haya sido la I. Municipalidad de Torres del Paine. Se evaluará y otorgará puntaje al comportamiento de éstos de acuerdo con lo siguiente: - Contrato de obra terminada en plazo, sin multas: 100 puntos. - Contrato terminados en plazo, con multas: 50 puntos. - Contratos de obra terminados fuera de plazo: 20 puntos. - Contrato de obra con término anticipado de contrato: 0 puntos. PUNTAJE PONDERADO = PO x 0,10 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FRIL
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: José Mansilla Guerrero
e-mail de responsable de pago: daf@munitorresdelpaine.cl
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: Ilustre Municipalidad Torres del Paine
Fecha de vencimiento: 24-02-2025
Monto: 700000 Peso Chileno
Descripción: Dicho instrumento deberá extenderse a nombre de la I. Municipalidad de Torres del Paine, RUT N° 69.251.700-8, como garantía de seriedad de la oferta y deberá tener una vigencia mínima de 60 días corridos, a contar de la fecha del acto de apertura de la licitación, conforme a lo establecido en el calendario de licitacion indicado en Mercado Público.
Glosa: Glosa: Para garantizar la seriedad de la oferta (indicar nombre de la obra, código BIP y su ID).
Forma y oportunidad de restitución: Para los oferentes no adjudicados o no admisibles, las garantías estarán disponibles para su devolución en el transcurso de 20 días corridos, después de realizada la adjudicación de la licitación. El oferente que haya quedado en segundo lugar en el proceso de evaluación podrá hacer retiro de la garantía de seriedad en el transcurso de 30 días corridos después de realizada la adjudicación de la presente licitación.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: Ilustre Municipalidad Torres del Paine
Fecha de vencimiento: 20-03-2025
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía será extendida a nombre de la I. Municipalidad Torres del Paine, RUT N° 69.251.700-8 y deberá ser entregada a la unidad técnica municipal al momento de realizar el acta de entrega de terreno. Este documento será devuelto al oferente hasta 30 dias corridos posteriores a la Recepción Provisoria de la obra, sin observaciones, y en cuanto el contratista haya entregado a la Unidad Técnica la “Garantia de correcta ejecución y buen comportamiento de la obra” Si en el curso del contrato se introdujeran aumentos de plazo o aumentos de obra, deberá rendirse garantías de ellas sobre el 5% del monto total contratado o extensión (prórroga) de la misma, siendo de cargo del contratista los gastos inherentes a estas gestiones. Esta garantia, se cobrará de inmediato en el evento en que el contratista no realice la entrega de la boleta de Garantía de correcta ejecución y buen comportamiento de la obra, al momento de realizarse la recepción provisoria de la obra.
Glosa: Glosa: Para garantizar fiel cumplimiento del contrato (indicar nombre de la obra, código BIP y su ID).
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá solicitarse una vez realizada la recepción provisoria de la obra y por lo tanto habiendo entregado el instrumento que garantiza la correcta ejecución y el buen comportamiento de la obra.
    Otras Garantías
Beneficiario: Ilustre Municipalidad Torres del Paine
Fecha de vencimiento: 25-05-2026
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de realizarse la recepción provisoria de la obra, el contratista deberá entregar una garantía por correcta ejecución y buen comportamiento de la obra, la cual deberá ser equivalente al 5% del monto total vigente del contrato y con una duración de al menos 13 meses, contados desde la recepción provisoria, siendo obligación de la Unidad Técnica, verificar la correcta entrega de ésta en forma y fondo.
Glosa: Glosa: Para garantizar la correcta ejecución y buen comportamiento de la obra (indicar nombre de la obra, código BIP y su ID)
Forma y oportunidad de restitución: La devolución de esta garantía deberá solicitarse transcurridos 12 meses, desde la fecha de la recepción provisoria y una vez que se haya realizado la recepción definitiva de la obra.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Mayor cantidad de obras terminadas por el oferente”. Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Cantidad de trabajadores ofertados(mano obra directa)”. De persistir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "Mayor puntaje de la oferta económica” y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “Mayor cantidad de visitas semanales prevencionista de riesgos”.
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
Se podrán salvar las omisiones en los términos establecidos en el inciso


segundo del artículo 40 del reglamento de la ley N°19.886 de bases sobre


contratos administrativos de suministro y prestación de servicios en un plazo


de hasta 48 horas contadas desde el requerimiento de la municipalidad en este


sentido, lo que se informará a través del sistema. De cualquier modo, la entrega


de antecedentes conforme a esta modalidad implicará necesariamente un


menor puntaje para la oferta que no cumplió dentro del plazo para la


presentación de las ofertas

Pacto de integridad
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
1.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, 4º, 5º, 6º, 12º, y 16º, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
2.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
3.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.
4.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma. 5.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio. 6.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.
7.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
8.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
9.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.