Licitación ID: 638-5-O121
MEJ. AVDA. ESPAÑA, PUERTO NATALES
Responsable de esta licitación: SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 1
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJ. AVDA. ESPAÑA, PUERTO NATALES
Estado:
Adjudicada
Descripción:
CONTRATAR EJECUCIÓN DE OBRAS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO AVDA. ESPAÑA EN LA COMUNA DE NATALES, REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras MINVU (DS 236)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
40000684-0
Tipo de contratación:
Suma Alzada
Presupuesto:
1102918000
Fuente de financiamiento:
F.N.D.R.
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVIU REGION DE MAGALLANES Y DE LA ANTARTICA CHILENA
Unidad de compra:
SERVIU XII Región
R.U.T.:
61.824.000-2
Dirección:
Croacia 722
Comuna:
Punta Arenas
Región geográfica:
Región de Magallanes y de la Antártica
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-04-2021 10:00:00
Fecha de Publicación: 19-03-2021 10:42:00
Fecha inicio de preguntas: 19-03-2021 12:00:00
Fecha final de preguntas: 31-03-2021 12:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 09-04-2021 17:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-04-2021 10:05:00
Fecha de acto de apertura económica: 27-04-2021 10:00:00
Fecha de Adjudicación: 03-06-2021 13:55:07
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- FORMULARIO 1 – IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE FORMULARIO 2 – CARTA COMPROMISO EQUIPO PROFESIONAL FORMULARIO 3 – DECLARACION DEL OFERENTE FORMULARIO 4 – CAPACIDAD ECONÓMICA FORMULARIO 5 – CRONOGRAMA DE PLAZOS CONTRACTUALES FORMULARIO 7 – LABORATORIOS PARA CONTROL DE CALIDAD FORMULARIO 8 – DECLARACIÓN DE ÁRIDOS Y ESCOMBROS FORMULARIO 9 - LISTADO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS FORMULARIO 10 – LISTADO DE RECURSOS HUMANOS FORMULARIO 11 – PROGRAMACIÓN FINANCIERA FORMULARIO 12 – CRONOGRAMAS E HISTOGRAMAS ACTIVIDADES FORMULARIO 13 – LISTADO DE SUBCONTRATOS FORMULARIO 14 – DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA NATURAL FORMULARIO 15 - DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA O CONSORCIO FORMULARIO 19 – CARTA GANTT – PROGRAMA DE TRABAJO FORMULARIO CV TIPO
 
Documentos Económicos
1.- FORMULARIO 16 – FORMULARIO OFERTA ECONOMICA FORMULARIO 23 – PRESUPUESTO DETALLADO
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.