Ficha Licitación

Licitación ID: 2859-59-LQ22

AMPLIACION LIM FASE 2

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE ATACAMA

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 50

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Global
Cod: 72131702	1 Global
AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDISCIPLINARIO FASE 2, SEGÚN BASES

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

AMPLIACION LIM FASE 2

Estado:

Adjudicada

Descripción:

La Universidad de Atacama, en adelante la Universidad, llama a propuesta pública para la ejecución del Proyecto de construcción denominado “AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDICIPLINARIO, FASE 2”, ubicado en la zona central del Campus Copiapó, donde se encuentran las dependencias del Ex CFT perteneciente a la Universidad de Atacama. En estas dependencias, existen laboratorios generales que deben ser ampliados para solventar las nuevas necesidades de infraestructura de nuestra casa de estudios. En este sentido, el proyecto busca ampliar y remodelar –principalmente– el interior del edificio existente, el cual cuenta con laboratorios en dos pisos, mejorando el grado de terminaciones interiores generales según la pauta de partidas que se señalaran más adelante en el análisis de detalle. También se formula el cambio de algunos elementos de división de recintos, de manera que la reestructuración general del edificio, esté dado por las por las renovaciones y cambios de muros para dar paso a sala de reuniones, salas de estar y SS.HH, incluyendo las normativas de accesibilidad universal.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LQ)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Licitación de contrato de obra:

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE ATACAMA

Unidad de compra:

SECCIÓN ABASTECIMIENTO

R.U.T.:

71.236.700-8

Dirección:

COPAYAPU Nº 485 COPIAPÓ

Comuna:

Copiapó

Región en que se genera la licitación:

Región de Atacama

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 07-07-2022 13:00:00

Fecha de Publicación: 17-06-2022 17:52:47

Fecha inicio de preguntas: 18-06-2022 9:00:00

Fecha final de preguntas: 27-06-2022 16:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 01-07-2022 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 08-07-2022 15:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 08-07-2022 15:00:00

Fecha de Adjudicación: 17-08-2022 19:22:50

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato 16-08-2022

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

VISTA A TERRENO OBLIGATORIA (LUGAR DE ENCUENTRO: GARITA DE LA UNIVERSIDAD DE ATACAMA, AV. COPAYAPU N° 485, COPIAPÓ) 24-06-2022 16:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Los oferentes deberán presentar los siguientes antecedentes en la carpeta Anexos Administrativos del portal www.mercadopublico.cl - Anexo 1: Individualización del oferente. - Anexo 2: Declaración jurada simple de no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el código penal, dentro de los dos años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta; salvo que este antecedente se encuentra disponible y vigente en la plataforma de Chile Proveedores. En caso de tratarse de una unión temporal de proveedores, este anexo deberá ser presentado o acreditado en el Registro por cada uno de sus integrantes.

Documentos Técnicos

1.- La Oferta Técnica deberá contener una descripción detallada de los servicios, trabajos y/o productos ofertados, ajustándose - en todo caso - a lo establecido en las presentes Bases de Licitación. Por el solo hecho de presentar ofertas, se da por entendido que los proponentes han estudiado personalmente todos los antecedentes de la licitación. Los oferentes deberán presentar, obligatoriamente, los siguientes antecedentes en la carpeta Anexos Técnicos del portal, utilizando para ello los formularios anexos a las presentes bases, según corresponda: - Anexo 7: Carta Gantt. - Anexo 8: Declaración jurada simple tiempo y ejecución de la obra (FT2). El plazo de ejecución del servicio no podrá ser superior a 120 días corridos contados desde la entrega efectiva de las dependencias. Será necesario que el plazo de ejecución ofertado por el contratista en el anexo 8 sea concordante con la Carta Gantt contenida en el anexo 7. En caso de discordia entre los plazos contenidos en cada anexo, prevalecerá lo indicado en este último. - Anexo 9: Declaración jurada simple, experiencia del profesional a cargo de la obra, en número de obras de construcción o remodelación de edificios iguales o superiores a 300 m2 (FT3). - Anexo 10. Declaración jurada simple, experiencia en construcción o remodelación de edificios iguales o superiores a 300 m2 (FT1). - Anexo 11. Declaración jurada simple profesional de la empresa con experiencia en desarrollo y ejecución en proyectos BIM (FT4).

Documentos Económicos

1.- Se deberán adjuntar en la carpeta Anexos Económicos del portal los antecedentes económicos de su propuesta, utilizando para ello: - Anexo 5: Propuesta económica. En este anexo deberá indicar: (1) El valor total de su oferta en pesos (en números y letras y sin impuesto incluido). (2) La circunstancia de estar exenta o afecta del pago de impuesto, indicando el tributo correspondiente. - Anexo 6: Presupuesto de la obra. Será necesario que la propuesta económica entregada por el contratista en el Anexo 5 sea concordante con el Anexo 6. En caso de discordia entre los montos de cada anexo, prevalecerá lo indicado en este último. La oferta económica que presentará el oferente será la resultante de un cuidadoso estudio que éste realice de los servicios licitados. El precio será acorde a las especificaciones técnicas expresado en moneda nacional (pesos), y debiendo contemplar todos los gastos y riesgos necesarios para que se cumpla el objetivo del llamado a propuesta. El valor de la oferta económica deberá contener el costo de los materiales que sean necesarios para la construcción e instalación requerida y todos los gastos necesarios para la correcta ejecución de la obra y que no provea la Universidad, de acuerdo a las Bases Técnicas. Los precios ofertados no estarán afectos a reajustabilidad alguna.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 EXPERIENCIA CONSTRUCCION Y/O REMODELACION =>300 M2	SEGUN PUNTO 4.5 LETRA A) FT1 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	20%
2 PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA	SEGUN PUNTO 4.5 LETRA A) FT2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	10%
3 EXPERIENCIA PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA => 300	SEGUN PUNTO 4.5 LETRA A) FT3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	10%
4 EXPERIENCIA DE PROFESIONAL DE LA EMPRESA PROYECTOS	SEGUN PUNTO 4.5 LETRA A) FT4 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	10%
5 PRECIO	SEGUN PUNTO 4.5 LETRA B) DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS	50%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	125546562


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	120 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Rossana Bugueño Gonzalez
e-mail de responsable de pago:	rossana.buguenog@uda.cl

Nombre de responsable de contrato:	Jaime Feijoo Meléndez
e-mail de responsable de contrato:	jaime.feijoo@uda.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-52-2255450-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	Universidad de Atacama
Fecha de vencimiento:	06-09-2022
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	Deberá presentarse en forma física o mediante carta certificada dirigida al Departamento de Logística y Transporte de la Universidad de Atacama, con domicilio en Av. Copayapu N° 485, Copiapó; identificándose el ID de la Licitación, el servicio que se licita y el nombre completo y teléfono del oferente.

Glosa:	Garantizar la seriedad de la oferta en el proceso licitatorio “AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDICIPLINARIO, FASE 2”

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta, sin reajustes, intereses ni costo alguno para la Universidad de Atacama, de la siguiente forma: Oferente No Adjudicado. Una vez notificada la resolución que declara inadmisible o adjudica la presente licitación, los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o los oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, podrán retirar sus documentos de garantía de seriedad de la oferta en la Tesorería de la Universidad de Atacama, dentro del plazo de 10 días hábiles. La devolución de los documentos de garantía se hará por medio del endoso, en caso que sean endosables, o con la leyenda “devuelta al tomador”, en caso contrario. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente. El mismo procedimiento se realizará en caso de declararse desierta de la licitación. Para el caso del oferente seleccionado en segundo lugar, según los criterios de evaluación contemplados en las presentes bases, la devolución de su garantía se realizará a partir del día hábil siguiente a la fecha de la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato. Oferente Adjudicado. Se le devolverá una vez que el proveedor firme el respectivo contrato y haga entrega de la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato. Esta devolución se hará por medio del endoso, en caso que sea endosable, o con la leyenda “devuelta al tomador”, en caso contrario, previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Universidad de Atacama
Fecha de vencimiento:	27-07-2023
Monto:	5 %

Descripción:	Esta caución deberá entregarse físicamente o por correo certificado, a la Oficina de Partes de la Universidad de Atacama, dirigido al Departamento de Logística y Transporte de esta casa de estudios superiores, al domicilio Copayapu N° 485, Copiapó, al momento de suscribir el contrato.

Glosa:	"Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato “AMPLIACIÓN DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN MULTIDICIPLINARIO, FASE 2”

Forma y oportunidad de restitución:	La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato será devuelta después de 05 días hábiles desde expirada su vigencia. Previamente a la restitución, se requerirá la verificación de cumplimiento del servicio adjudicado por parte del Administrador del Contrato quien deberá emitir el correspondiente informe, entendiendo –para tales efectos- que las obligaciones del proveedor revisten el carácter de indivisibles. Será devuelta sin reajuste ni intereses, ni costo alguno para la Universidad de Atacama, por medio del endoso, en caso que sean endosables, o con la leyenda “devuelta al tomador”, en caso contrario. La entrega se efectuará previa firma del Certificado de Retiro y Recepción pertinente.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el adjudicatario se desiste de suscribir el contrato dentro del plazo establecido en las presentes bases o no cumple con los demás requisitos para contratar, la Universidad podrá dejar sin efecto dicha adjudicación, adjudicando al oferente que le seguía en puntaje.

Validez de la oferta

La oferta tendrá validez de sesenta (60) días corridos, contados desde la fecha de apertura de la propuesta. La oferta tendrá la validez que la garantía de seriedad de la oferta señale y que deberá ser concordante con lo señalado en el punto 3.6 de las presentes bases. La oferta cuyo período de validez sea menor al requerido, será rechazada. Si la adjudicación no se ha realizado dentro de los plazos establecidos en las presentes bases, la Universidad solicitará a los proponentes la prórroga de sus propuestas y garantías. Si alguno de los proponentes no accediere a la solicitud, su propuesta se tendrá por desistida.

Resolución de empates

En el caso de producirse igualdad en el puntaje final, prevalecerá el mayor puntaje obtenido en oferta económica, en caso de persistir empate predominará la del factor FT1, de seguir el empate prevalecerá el factor FT2, y por último se aplicará el factor FT3 de continuar el empate.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir