Licitación ID: 3736-35-LE20
MODIFICACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESC D-975
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE LAJA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 16
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Global
Cod: 40101833
PROYECTO MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, LAJA 2020  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MODIFICACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESC D-975
Estado:
Adjudicada
Descripción:
PROYECTO MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, LAJA 2020. D.A. Nro. 3907 DE FECHA 17-07-2020 QUE APRUEBA BASES, SOLICITUD DE PEDIDO Nro. 188 DE FECHA 14-07-2020.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Contrato
Se requerirá suscripción de contrato
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
Unidad de compra:
Educación
R.U.T.:
69.170.300-2
Dirección:
Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM)
Comuna:
Laja
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 03-08-2020 16:00:00
Fecha de Publicación: 23-07-2020 14:40:01
Fecha inicio de preguntas: 23-07-2020 15:01:00
Fecha final de preguntas: 24-07-2020 18:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 28-07-2020 15:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 03-08-2020 16:30:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 03-08-2020 16:30:00
Fecha de Adjudicación: 08-03-2021 16:42:15
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO EN ESTABLECIMIENTO JOSE ABELARDO NUÑEZ, CALLE BALMACEDA 320 24-07-2020 9:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS
Documentos Técnicos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS
 
Documentos Económicos
1.- SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Cumplimiento de los requisitos SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 5%
2 Experiencia de los Oferentes SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 40%
3 Plazo de Entrega SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 20%
4 Precio X= Precio mínimo ofertado * 100 /Precio Oferta X 25%
5 Servicio Post Venta SEGÚN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: FONDOS SEP 2020
Monto Total Estimado: 35000000
Justificación del monto estimado El Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja cuenta con un presupuesto disponible de 35.000.000.- Treinta y cinco millones de pesos provenientes de Fondos SEP 2020.-
Contrato con Renovación: NO
Observaciones La oferta que sea presentada por un monto superior al disponible, será declarada Inadmisible. -
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica
Nombre de responsable de pago: ALEJANDRA ORMEÑO SILVA
e-mail de responsable de pago: FINANZAS.DAEM@MUNILAJA.CL
Nombre de responsable de contrato: NESTOR JARA MONTECINOS
e-mail de responsable de contrato: njara@daemlaja.cl
Teléfono de responsable del contrato: 56-9-442895821-
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantías de Seriedad de Ofertas
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LAJA
Fecha de vencimiento: 30-09-2020
Monto: 200000 Peso Chileno
Descripción: Esta garantía será pagadera a la vista, de cobro fácil y efectivo, tomada en forma irrevocable, a nombre de la Municipalidad de Laja.
Glosa: La glosa deberá indicar “Para garantizar Seriedad de la Oferta de PROYECTO MODIFICACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, LAJA 2020.
Forma y oportunidad de restitución: Podrá ser solicitada su devolución una vez resuelta la licitación. Al oferente adjudicado se le devolverá una vez entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LAJA
Fecha de vencimiento: 30-11-2020
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía será por el monto equivalente al 5% del monto del contrato, pagadera a la vista, de cobro fácil y efectivo, tomada en forma irrevocable, a nombre de la Municipalidad de Laja.
Glosa: La glosa de la garantía deberá indicar: "Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato en propuesta pública: PROYECTO MODIFICACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, LAJA 2020.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones del contrato y a petición escrita.
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LAJA
Fecha de vencimiento: 30-12-2021
Monto: 5 %
Descripción: Esta garantía debe ser emitida por un monto no inferior al 5% del contrato y deberá tener vigencia de al menos 13 meses, a contar de la fecha de Recepción Provisoria sin observaciones de la obra, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato. Esta garantía debe ser entregada en la Municipalidad en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción provisoria sin observaciones y la no entrega considerará una multa de 1,0 UF por cada día de atraso.
Glosa: La glosa de la garantía deberá indicar: "Para garantizar la correcta ejecución de la obra en propuesta pública: PROYECTO MODIFICACION DEL SISTEMA DE CALEFACCION ESCUELA JOSE ABELARDO NUÑEZ, LAJA 2020”.
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al término del periodo ofertado por garantía post-venta de la obra, la cual se devolverá una vez sancionada por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
La Municipalidad de Laja podrá re-adjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos: 1.- Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta. 2.- Si no acepta la orden de compra por causas atribuibles al adjudicatario. 3.- Si el adjudicatario supera el plazo de 3 días corridos sobre el plazo de entrega comprometido en su oferta. 4.- Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4° de la ley N° 19.886 o en virtud de la ley N° 20393, o no proporciona los documentos requeridos para verificar dicha condición.
Resolución de Empates

En el caso de existir igualdad en la ponderación de ofertas se seleccionará la oferta en el siguiente orden.

-       Precio Oferta.

-       Plazo de ejecución.

-       Experiencia del Oferente

-       Garantía Post-Venta

-       Cumplimiento de los Requisitos Formales

De mantenerse el empate, se tendrá en consideración aquella oferta que ingresó antes en www.mercadopublico.cl

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
Ha recibido 1 demanda ante el Tribunal de Contratación Pública. Conocer más