|
Articulo 1° |
|
Las presentes bases administrativas regulan el llamado a licitación pública para suscribir un contrato de servicio de mantenimiento, reparación, pintura interior en habitaciones y sus respectivos baños, retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios en baños y terminaciones en la Instalación Recreacional denominada Casa de Huéspedes “Cazadores” ubicada en calle Condell N.°235 en la comuna de Valdivia, dependiente de la Zona de Bienestar “Valdivia”, y será ejecutada en un período máximo de 40 (cuarenta) días corridos o según lo ofertado por el contratista adjudicado, contado desde la fecha de entrega del terreno a la empresa adjudicada.
|
|
|
|
Articulo 2° |
|
La propuesta se llevará a cabo a través del Sistema de Información y podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado, chilenas o extranjeras que no se encuentren afectas por alguna de las inhabilidades o incompatibilidades para contratar con la Administración del Estado, establecidas en el artículo 4º de la Ley N.º19.886, no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por los delitos concursales establecidos en los art. 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha de presentación de la oferta, y no estar afecto a inhabilidades o incompatibilidades contempladas en el artículo 8 y 10 de la Ley N.º20.393.
|
|
|
|
|
Articulo 3° |
|
Del Domicilio del oferente. Se entiende que por el sólo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye domicilio en la comuna de Valdivia, para todos los efectos legales derivados de la licitación y del contrato, aceptando expresamente la competencia de los Tribunales de Justicia.
|
|
|
|
|
Articulo 4° |
|
De la modalidad de la licitación. La presente propuesta se llevará a cabo en una etapa, lo que de conformidad con la Ley, y consiste en que en el acto de apertura se procede a abrir tanto oferta técnica como la económica.
|
|
|
|
|
Articulo 5° |
|
De los Plazos. Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases son de días corridos.
Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos.
Con todo, en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del plazo sea inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquel en que se notifique el acto de que se trata, de conformidad a lo señalado en el artículo siguiente.
|
|
|
|
|
Articulo 6° |
|
De las Publicaciones y Notificaciones: La Zonas de Bienestar “Valdivia” deberá publicar, de manera completa y oportuna, la información básica relativa a la presente contratación, en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Sistema de Información de Compras”.
Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en virtud de las disposiciones de la Ley N.º19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, en adelante y para efectos de estas bases “Ley de Compras”, y del Decreto Supremo N.º250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley de Compras, en adelante y para efecto de estas bases, “el Reglamento”, incluso la notificación de la resolución de adjudicación, se entenderán realizadas luego de transcurridas veinticuatro horas desde que la Zonas de Bienestar “Valdivia” publique en el Sistema de Información de Compras el documento, acto o resolución objeto de la notificación. Se exceptúan de esta regla las notificaciones que dicen relación con lo dispuesto en el capítulo V de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Articulo 7° |
|
Disponibilidad de las Bases: Desde el día de la publicación del llamado, las bases de licitación estarán disponibles en el Sistema de Información de Compras para todos los interesados en presentar ofertas.
|
|
|
|
|
Articulo 8° |
|
Cronograma de Recepción de Consultas y Entrega de Propuestas: La presentación y apertura de las ofertas, se llevará a cabo, a través del Sistema de Información, debiendo ser presentadas conforme al siguiente cronograma de plazos.
DESCRIPCIÓN PLAZO LUGAR
Fecha de inicio de preguntas Del 1er día corrido de la publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Visita a terreno
El 03 día corrido desde la publicación.
Se realizará conforme al siguiente detalle:
- En la Instalación Recreacional denominada Casa de Huéspedes “Cazadores” ubicada en Calle Condell N.°235, comuna de Valdivia a las 11:00 horas.
Fecha de término de preguntas El 05 día corridos a contar de la fecha de publicación. Deben ser ingresadas al Portal Mercado Público.
Fecha de publicación de respuestas El 07 día corrido desde la fecha publicación. Serán publicadas en el Portal Mercado Público.
Fecha de cierre recepción de ofertas 10 días corridos a contar de la fecha de publicación. Por el Portal Mercado Público.
Apertura Electrónica 01 día hábil desde el cierre de la licitación. Oficina de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
Plazo evaluación y adjudicación 15 días corridos a contar de la fecha de apertura electrónica, fecha que puede ampliarse si así se requiere por resolución fundada.
Portal Mercado Público.
Fecha entrega de Garantía de Fiel cumplimiento del contrato 10 días corridos a contar de la notificación de adjudicación a través del Portal Mercado Público. Oficina de la Zona de Bienestar “Valdivia”, ubicada en Calle Santiago Bueras N.°1747, ciudad de Valdivia
Firma de contrato 20 días corridos a contar de la notificación de adjudicación a través del Portal Mercado Público Contratista y la Zona de Bienestar Valdivia. Una vez firmado el contrato y aprobado por Resolución se ingresará al portal.
OBSERVACIÓN: El dia de la “VISITA A TERRENO”, se levantará un acta que será publicada en el Sistema. Quién no asista y presente oferta, esta será declarada inadmisible. Quién llegue atrasado respecto de la hora informada, no podrá participar del proceso de licitación. Dicha actividad será coordinada por el licitador e informada por el mismo canal técnico, para conocimiento de todos los participantes que así lo requieran.
En el caso que a visita sea realizada por un tercero en representación del oferente deberá presentar un poder simple especial para tal efecto. En caso contrario, no podrá representar al oferente en la visita de terreno.
|
|
|
|
|
Articulo 9° |
|
De los antecedentes legales para ofertar y contratar: Los oferentes deberán tener a disposición de la entidad licitante los siguientes antecedentes en el portal:
1. Antecedentes Legales para Ofertar:
a) Personas Naturales:
• Fotocopia simple de Cédula de Identidad.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la Iniciación de Actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N.°1).
• Declaración Simple, de no afectar causal de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N.°2).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N.°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N.°4).
• Asistencia a la visita a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
b) Personas Jurídicas:
• Fotocopia simple RUT de la empresa.
• Fotocopia simple de la cédula de Identidad del representante legal de la empresa.
• Fotocopia simple del documento en el cual conste la iniciación de actividades emitida por el Servicio de Impuestos Internos.
• Certificado de Vigencia de la Sociedad con fecha de emisión no superior a 90 días, contados desde la fecha de presentación de su oferta.
• Declaración Simple, que ha estudiado personalmente todos los antecedentes de la propuesta; Bases Administrativas, Bases Técnicas y Aclaraciones (Anexo N.°1).
• Declaración Simple sobre parentesco con funcionarios públicos que intervienen en la licitación; de no afectar causal de inhabilidad para contratar con el Estado; sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho de acuerdo a la Ley 20.393; y sobre Prácticas Antisindicales, Infracción a los Derechos Fundamentales del Trabajador y delitos concursales establecidos en el Código Penal (Anexo N.°2).
• Oferta Económica, indicando el precio neto para cada partida señalada (Anexo N.°3).
• Declaración simple, sobre el plazo de garantía de los trabajos (Anexo N.°4).
• Asistencia a la visita a terreno en el día y hora establecido en el cronograma de la licitación.
2.Antecedentes Legales para Contratar:
a) Personas Naturales:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
b) Personas Jurídicas:
• Boletín Laboral y Previsional de la Dirección del Trabajo.
• Escritura Pública de constitución legal y modificaciones posteriores, en el cual se acrediten los poderes de representación del representante legal.
|
|
|
|
|
Articulo 10° |
|
Acreditación de antecedentes legales requeridos para ofertar: Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, en adelante y para efectos de estas bases, “Registro de Proveedores”, podrán acreditar los antecedentes legales señalados en el artículo 9º N.°1 de las bases mediante la información contenida en dicho registro.
Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberán presentar los antecedentes que se señalan en el artículo 9º N.°1 de bases por vía electrónica a través del Sistema de Información de Compras, los que se recibirán hasta el día y hora señalados para la recepción electrónica de ofertas de conformidad al cronograma detallado en el artículo 8° de las presentes bases. La misma regla se aplicará en el caso de los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren acreditados en éste.
Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes cerciorarse que los referidos antecedentes se encuentren disponibles en el portal “Chile Proveedores”, y que cumplan con los requisitos solicitados.
Si el oferente omite suministrar toda la información requerida en las bases de licitación o presenta una oferta que no se ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a esos documentos, el riesgo será de su cargo y el resultado será el rechazo de la oferta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 12° de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 11° |
|
Antecedentes legales requeridos para contratar: En caso que el contratista adjudicado no esté inscrito en el Registro de Proveedores, deberá efectuar su inscripción dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la adjudicación.
La Zona de Bienestar “Valdivia” requerirá al proponente adjudicatario para que dentro del mismo plazo señalado en el párrafo anterior, acredite la documentación señalada en el numeral 2 del artículo 9º, por medio de su incorporación al Registro de Proveedores.
Una vez acreditados los documentos, y dentro de los 15 días corridos siguientes a la fecha en que hubiere sido requerido para ello, el adjudicatario deberá suscribir el contrato respectivo.
Si el proponente adjudicatario no se inscribiere en el Registro de Proveedores, no acreditare los antecedentes o no firmare el contrato en los plazos señalados o no aceptare la orden de compra o no entregare la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en la forma y fondo solicitado en este proceso licitatorio, la ZB “Valdivia” dejará sin efecto la adjudicación y la efectuará a favor del proponente ubicado en el siguiente lugar de la lista priorizada o declarará desierta la licitación, según corresponda.
|
|
|
|
|
Articulo 12° |
|
Errores u omisiones detectados durante las aperturas: La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en las aperturas, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones que no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás proponentes, ni se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes. Se deberá informar de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información de Compras. El oferente, tendrá el plazo de dos días corridos contados desde el requerimiento realizado por el ente licitante a fin de subsanar el error u omisión.
La entidad licitante podrá permitir la presentación de certificados o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de presentar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación. Para ello, deberá estar contemplada en las bases de licitación, en las que se especificará un plazo breve y fatal para la corrección de estas omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que informará a través del Sistema. En estos casos, las bases deberán contemplar, dentro de los criterios de evaluación, el cumplimento de los requisitos formales de presentación de la oferta, asignando menor puntaje a las ofertas que no cumplieron dentro del plazo para presentación de ofertas con todo lo requerido.
|
|
|
|
|
Articulo 13° |
|
Rechazo de las ofertas: La Zona de Bienestar “Valdivia” declarará inadmisibles las ofertas, cuando éstas no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases administrativas y técnicas. La ZB “Valdivia” igualmente declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
En ambos casos la declaración deberá ser por resolución fundada.
|
|
|
|
|
Articulo 14° |
|
Del Monto de la Propuesta. El monto máximo estimado para la presente licitación es de $19.119.742 (diecinueve millones ciento diecinueve mil setecientos cuarenta y dos pesos) más IVA. La Zona de Bienestar “Valdivia” deja expresa constancia que el servicio requerido será por un período máximo de 40 (cuarenta) días corridos o según lo ofertado por el contratista adjudicado, contado desde la fecha de entrega del terreno a la empresa adjudicada.
|
|
|
|
|
Articulo 15° |
|
De las Consultas, Aclaraciones y Respuestas. Los oferentes podrán formular consultas y solicitar aclaraciones sobre las Bases Administrativas y Técnicas, las que serán canalizadas a través del foro electrónico de la plataforma www.mercadopublico.cl, en el período señalado para ello en el cronograma de la licitación.
Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las bases, se efectuarán a través de la plataforma www.mercadopublico.cl, dentro del plazo establecido en el cronograma de la licitación.
|
|
|
|
|
Articulo 16° |
|
De la Modificación a las Bases de Licitación. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar las bases de licitación durante el proceso de publicación de las ofertas, previa dictación de una resolución fundada, sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes. La resolución que autoriza la modificación se publicará en la plataforma www.mercadopublico.cl la cual formará parte integrante de las bases. Las modificaciones estarán vigentes desde la total tramitación del acto administrativo que las apruebe, debiendo extender la fecha de cierre de recepción de ofertas, con el objeto de que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos, dentro de un plazo prudencial que se otorgará para dichos efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 17° |
|
De la irrevocabilidad de la Oferta. La oferta será irrevocable y tendrá una vigencia de 60 días hábiles.
|
|
|
|
|
Articulo 18° |
|
De la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. Se establece que no se procederá a la suscripción del contrato, si el contratista adjudicado no entrega en tiempo y forma la respectiva Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato dentro del plazo de 10 días corridos contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
|
|
|
|
|
Articulo 19° |
|
El oferente que resultare adjudicado deberá presentar una Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, dentro del plazo de 10 días corridos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación de la propuesta, cualquier documento establecido en el articulo 68 del Reglamento de la Ley de Compras que asegure su cobro de manera rápida y efectiva para los efectos de lo dispuesto en el articulo 72 de dicho reglamento. La garantía deberá estar extendida a nombre del Cuartel General de la III División de Montaña, Rut 61.101.012-5, pagadera a la vista, con el carácter de irrevocable y de realización inmediata, por un monto de un 10% del monto total del contrato con IVA incluido, debiendo ser entregada exclusivamente en dependencias de la Zona de Bienestar “Valdivia” ubicada en Valdivia, calle Santiago Bueras N°1747.
La Zona de Bienestar “Valdivia” será la encargada de verificar y solicitar ante la entidad que corresponda el respectivo certificado de validación del documento emitido que garantiza el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
Si la Garantía de Fiel Cumplimiento no fuere entregada dentro del plazo indicado, se dejará sin efecto la adjudicación y se podrá readjudicar el contrato definitivo al oferente siguiente mejor evaluando si es que fuera conveniente a los intereses de esta Zona de Bienestar.
La devolución de esta garantía se realizara al oferente adjudicado, dentro de los 60 días siguientes al termino del contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 20° |
|
Vigencia de la Garantía. La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá tener una vigencia igual a la del respectivo contrato (plazo de ejecución del trabajo ofertado por el contratista), aumentando en 60 días hábiles, contados desde la fecha de la firma del mismo. Este documento será devuelto al respectivo contratista, después de los 60 días hábiles siguientes al término del contrato.
En el caso que exista aumento del plazo del contrato, el contratista deberá actualizar la garantía existente, conforme al nuevo periodo dentro de 5 días hábiles para realizar el trámite pertinente, contados desde de la fecha de certificación de la prórroga de plazo, en caso de no cumplir con lo estipulado se dejará sin efecto la autorización.
En el caso que el adjudicado entregue dentro del plazo una garantía que tenga error de forma, la entidad licitante podrá admitir su garantía, con la condición que ésta será enmendada en un plazo no superior a dos días hábiles, contados desde la entrega física de la boleta, fecha que constará en el boletín de ingreso suscrito para tal efecto, lo que será fundamental para suscribir el contrato.
En caso de incumplimiento, entendiéndose por tal la no presentación de esta garantía en tiempo y forma, faculta al ente licitador a dejar sin efecto la adjudicación, y podrá readjudicar a la segunda oferta mejor evaluada o en el evento de no poder readjudicar no se procederá a la suscripción del contrato, situación de la cual se deberá dejar constancia en el portal www.mercadopublico.cl
|
|
|
|
|
Articulo 21° |
|
La Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato deberá ser entregada en un sobre, el que deberá presentar como carátula el siguiente cuadro con información completa:
DATOS DE LA LICITACIÓN
Licitacion : Contrato de servicio de mantenimiento, reparación, pintura interior en habitaciones y sus respectivos baños, retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios en baños y terminaciones en la Instalación Recreacional denominada Casa de Huéspedes “Cazadores” ubicada en calle Condell N.°235 en la comuna de Valdivia, dependiente de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
ID 926853-10-LE22
Fecha Cierre:
Información que debe de contener la garantía de fiel cumplimiento
Glosa: Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ID 926853-10-LE22
N° de la Garantía: Institución Emisora:
Monto: 10% del contrato IVA incluido Fecha:
A nombre de: Cuartel General de la III División de Montaña. Rut: 61.101.012-5
|
|
|
|
|
Articulo 22° |
|
Del costo de las garantías: El costo de las garantías será de cargo exclusivo de los proponentes.
|
|
|
|
|
Articulo 23° |
|
De la Presentación de las Ofertas. La licitación consistirá en la presentación de ofertas técnicas y económicas en una sola etapa en la que se señalará las características técnicas, sus respectivos precios y otros antecedentes solicitados, de acuerdo a lo establecido en las presentes Bases de Licitación.
La propuesta económica deberá presentarse en moneda nacional, antes del cierre del período de recepción de las ofertas a través del Portal www.mercadopublico.cl, indicando el precio para cada una de las partidas del itemizado ANEXO N.°3, respetando el formato de la oferta económica contenida en el anexo indicado. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta debe ser completada en su totalidad, de lo contrario la propuesta será declarada inadmisible.
El oferente deberá ingresar en el ítem “anexos” los documentos indicados precedentemente que respaldarán la oferta.
Que, el establecer el máximo a pagar de acuerdo a los fondos asignados y según el ANEXO N.°3 de las presentes bases, es en observancia al principio de cautela del patrimonio público, implícito en el inciso final del artículo 6º de la Ley de Compras Públicas que dispone la obligación de la Administración de propender a la eficacia, eficiencia y ahorro en sus contrataciones, lo cual debe ser coordinado con el artículo 64 N.° 8 de la Ley N.°18.575 que considera infracción al principio de probidad administrativa contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos.
Los valores se ingresarán en la plataforma www.mercadopublico.cl, y deben corresponder a valores netos sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El oferente y/o adjudicado deberá asumir a su costa, todos los riesgos relacionados con el servicio, la producción, adquisición, transporte y embalaje de los bienes, especies o productos, hasta su entrega a la Zona de Bienestar “Valdivia”, como asimismo los gastos, derechos, cargas e impuestos, y las formalidades aduaneras, si es del caso.
Además, deberá asumir el pago de los consumos básicos de luz y de agua durante el tiempo en que se ejecuten las obras, y siempre que, sea a consecuencia de la realización de los trabajos.
Las ofertas deben ser puras y simples. No se considerarán aquellas sujetas a condición.
La propuesta técnica debe ser ingresada como archivo adjunto a la oferta, antes de la fecha de cierre, debiendo ajustarse al formato contenido en el ANEXO N.°4 de estas bases. Deberá contener lo siguiente:
• Garantía de los trabajos: Deberá expresarse en meses, y no podrá ser inferior a 12 (doce) meses, siendo esto un factor excluyente.
Si el oferente indica una garantía inferior a 12 meses o no hace mención del mismo, la oferta será declarada inadmisible.
• Entrega de terreno: La entrega de terreno a la empresa adjudicada, será por parte del Administrador de contrato o quién lo subrogue, bajo un Acta de entrega, redactada por esta entidad, previa coordinación entre ambas partes.
• Plazo de Ejecución: El plazo para ejecución de los trabajos será de 40 (cuarenta) días corridos como máximo o el ofertado por el contratista adjudicado, contado desde la entrega de terreno. El contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la orden de compra de lo contrario se entenderá como aceptada. El plazo podrá ser modificado por la Zona de Bienestar “Valdivia” cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo en un plazo máximo de 5 días corridos una vez ocurrido el evento. Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por la Zona de Bienestar, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y/o feriados.
• Trabajos a realizar a una altura mayor de 1,80 metros: La Zona de Bienestar “Valdivia” requerirá del contratista y/o personal que ejecute las obras, el certificado de altura emitido por la Mutual de Seguridad o ACHS vigente al momento de suscribir el contrato respectivo y/o al inicio de los trabajos, dejando constancia en el libro de obras.
Como también deberán tener todas las medidas de seguridad necesaria para realizar este tipo de trabajos (arnés, casco, cuerda de vida, andamios, si fuera el caso, entre otros, todos deben estar vigentes a la fecha de inicio de los trabajos).
|
|
|
|
|
Articulo 24° |
|
De la Deserción e Inadmisibilidad de la Oferta. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.
Asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Técnicas.
En ambos casos, el oferente no tendrá derecho a indemnización alguna.
La declaración deberá ser por resolución fundada, sin perjuicio de la facultad contenida en el artículo 30° de las presentes bases.
|
|
|
|
|
Articulo 25° |
|
De los Criterios de Evaluación. Para la evaluación de las ofertas se aplicarán los siguientes criterios, con sus respectivos puntajes y ponderaciones:
Condiciones Comerciales: Precio 25%
La evaluación se practicará en relación al precio total mínimo presentado por los oferentes en su oferta económica, debiendo considerar cada una de las partidas del Anexo N.°3. Si la oferta presentada es superior al presupuesto asignado para esta propuesta, la oferta será declarada inadmisible.
La oferta económica que se presente debe contener el precio de todas las partidas que se indican en el Anexo N.°3, sin errores en los cálculos y en las sumas aritméticas de cada una de las partidas. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
Para ello se aplicará la siguiente formula:
Precio mínimo ofertado/precio ofertado X 25.
Experiencia: 25%
El presente criterio, se medirá de acuerdo a la cantidad de trabajos efectivamente realizados y contratados por el mandante respectivo, en los últimos tres años de presentada la oferta, conforme a los servicios licitados. Los trabajos que se acrediten, deben corresponder a mantenimiento, reparación o semejante. Los antecedentes deben ser proporcionados por el oferente, debiendo adjuntar los contratos de ejecución de los trabajos, incluyendo detalle de los trabajos y monto, para acreditar su experiencia en el servicio requerido. Si el oferente no adjunta la documentación indicada el puntaje asignado será 0.
Tramo Puntaje
Mayor a 5 contratos certificados 100 puntos
Mayor a 3 y menor o igual a 5 contratos certificados 70 puntos
Menor o igual a 3 contratos certificados 40 puntos
Plazo de ejecución de la Obra: 20%
Se entenderá por Plazo de Ejecución de la Obra, desde el momento de la entrega del terreno por parte de la Zona de Bienestar “Valdivia” al respectivo contratista y, hasta la Recepción de los trabajos.
El presente criterio se medirá de acuerdo al plazo de ejecución de la obra ofertado por el oferente, indicado en un documento adjunto.
Si el oferente no presenta plazo de ejecución de la obra, o si este es mayor al informado en las presentes bases administrativas, o si es contrario respecto a si los días son hábiles o corridos, será declarada inadmisible la oferta.
Para ello se aplicará la siguiente formula:
Puntaje=Menor plazo entre las ofertas X 20 (Valor numeral del porcentaje de criterio)
Plazo Ofertado
Garantía: 20%
El presente criterio, se medirá de acuerdo al plazo de garantía que otorga el oferente por los trabajos de acuerdo al Anexo N.°4. Si el oferente indica un plazo inferior a 12 meses, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
Tramo Puntaje
Más de 18 meses 100 puntos
Desde 16 meses a 18 meses 70 puntos
Desde 12 meses a 15 meses 40 puntos
Requisitos Formales: 10%
La escala de ponderación, será de acuerdo a si la oferta contiene todos los documentos solicitados para ofertar. Si los errores u omisiones no son subsanadas dentro del plazo de dos días corridos, la oferta será declarada inadmisible.
Tramo Puntaje
Cumple con todos los requisitos formales 100 puntos
Subsana los errores dentro del plazo establecido. 40 puntos
Las ofertas que obtengan un puntaje en la evaluación inferior a 70 puntos, se entenderán como no convenientes para los intereses de esta Zona de Bienestar, por tanto, para que una oferta sea adjudicada deberá obtener un puntaje mínimo de 70 puntos. Y es de exclusiva responsabilidad del oferente que los archivos digitales no se encuentren dañados.
|
|
|
|
|
Articulo 26° |
|
De la Resolución de Empates. Si existe igualdad de puntaje en dos o más ofertas, se definirá por la que presente el mejor “Precio”.
En caso que se mantenga la situación de empate, se definirá por la que presente el mejor puntaje en “Experiencia”, y así sucesivamente en orden de mayor a menor puntaje de cada criterio de evaluación.
|
|
|
|
|
Articulo 27° |
|
La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de ésta.
Asimismo, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no cumplieren con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas.
En ambos casos, el proponente no tendrá derecho a indemnización alguna
|
|
|
|
|
Articulo 28° |
|
La Zona de Bienestar “Valdivia” aceptará la propuesta más ventajosa, de conformidad con los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases administrativas, mediante acto administrativo, debidamente notificado al adjudicatario y al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información.
De presentarse dos o más ofertas con igualdad de puntaje se optará por aquella que presente el mejor precio, de persistir dicho empate se elegirá a la que otorgue mejor experiencia, de persistir éste se seguirá con aquella con mejor plazo de ejecución de la obra, de persistir éste se seguirá con aquella con mejor garantía, finalizando con los mejores aspectos formales.
|
|
|
|
|
Articulo 29° |
|
De la adjudicación: La Zona de Bienestar “Valdivia adjudicará la licitación al oferente que haya presentado la propuesta más ventajosa considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases. La adjudicación se formalizará a través del correspondiente acto administrativo dictado por la ZB “Valdivia” a través de la autoridad correspondiente. La dictación de la Resolución de Adjudicación se efectuará dentro del plazo de 15 días corridos contados desde la fecha de apertura de la licitación y será publicada a través del Portal www.mercadopublico.cl.
Si la adjudicación no pudiese efectuarse dentro de los plazos establecidos en el cronograma dispuesto en el artículo 8°, la Zona de Bienestar “Valdivia” informará en el portal de los motivos, del retraso y se señalará el nuevo plazo para la adjudicación. Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo 41 inciso 2º del D.S Nº250/04, que establece el Reglamento de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios del Ministerio de Hacienda.
Si el Contratista adjudicado en primera instancia no presentara la boleta de garantía de fiel y oportuno cumplimiento y/o no firmara el contrato en las fechas señaladas en la presente licitación, se podrá readjudicar al segundo oferente mejor evaluado y así sucesivamente, siempre que sea convenientes a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 30° |
|
De la Obligaciones del Adjudicatario. Serán obligaciones del adjudicatario, las que a continuación se indican:
• Dar cumplimiento a todo lo establecido, en el respectivo contrato, en las presentes Bases Administrativas, en los antecedentes Técnicos, Anexos y Aclaraciones, si las hubiere y a su oferta.
• Pagar los salarios, sueldos o emolumentos de cualquier naturaleza a favor de los trabajadores dependientes y subordinados, y de aquellos que estén contratados a honorarios, de cargo exclusivo del adjudicatario al igual que el pago de las imposiciones previsionales que corresponda, debiendo dar cumplimiento íntegro y oportuno a las obligaciones laborales y previsionales, y de seguridad social.
• No podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del servicio licitado, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de la ejecución del contrato, o de cualquier actividad relacionada con éste.
El adjudicatario, así como sus consultores y personal dependiente e independiente que de una u otra manera se hayan vinculado a la ejecución del servicio licitado, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.
La responsabilidad del adjudicatario en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus administradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontratistas.
El adjudicatario debe dar resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose la Zona de Bienestar “Valdivia” el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo a las normas legales vigentes.
|
|
|
|
|
Articulo 31° |
|
El contrato deberá contener la individualización del contratista, las características del servicio contratado, el precio, garantía de fiel cumplimiento del contrato, el plazo de duración, aplicación de multas, causales de término y demás menciones establecidas en las bases.
|
|
|
|
|
Articulo 32° |
|
Del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” elaborará el respectivo contrato dentro del plazo máximo de 20 (veinte) días corridos, contados desde la notificación de la resolución de adjudicación. Si el adjudicatario no firmará el contrato dentro del plazo indicado, no acompañe la documentación requerida para contratar o no se encuentra hábil en el registro de proveedores, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que sigue en puntaje, siempre que sea conveniente a los intereses de la Zona dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original.
|
|
|
|
|
Articulo 33° |
|
De la Duración del Contrato. El contrato tendrá duración por un período de ejecución máximo de 40 (cuarenta) días corridos o según lo ofertado por el contratista adjudicado, contado desde la fecha de entrega del terreno al contratista adjudicado.
|
|
|
|
|
Articulo 34° |
|
De acuerdo a lo dispuesto en el art. 66 del Reglamento respectivo, el adjudicatario deberá estar hábil en el Registro de Proveedores para poder suscribir el contrato definitivo.
|
|
|
|
|
Articulo 35° |
|
Del Término Anticipado del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá poner término anticipado al contrato, mediante resolución fundada, cuando el adjudicatario incurra en incumplimiento total o parcial de lo convenido en el contrato, en las bases administrativas y técnicas, o en los anexos, haciendo efectiva la respectiva garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el caso de terminación, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Compras Públicas. Adicionalmente, podrá hacer valer las causales que a continuación se indican:
• Las causales establecidas en el artículo Nº 77 del Reglamento de la Ley N.º 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.
• Incumplimiento de las especificaciones técnicas en el servicio adjudicado, habiendo cursado a lo menos dos multas.
• Incumplimiento en el pago de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores.
• Incumplimiento en el plazo de entrega del servicio solicitado, siempre que los días de atraso superen el 30% del total de los días señalados para la entrega del servicio.
• En caso de término de giro, liquidación o disolución de la persona o sociedad contratante. En tales eventos tendrá la obligación de comunicar cualquiera de tales hechos a la Zona de Bienestar “Valdivia”, dentro del plazo de 10 días contados desde el suceso respectivo.
• Si el monto acumulado de las multas aplicadas al contratista fuere igual o superior al 15% del monto del contrato.
• Incumplimiento de las medidas de seguridad a favor de sus trabajadores en el desarrollo de los trabajos, que se acreditará mediante un certificado de la Mutual de Seguridad o ACHS.
• Si las partes de común acuerdo convienen en dar término anticipado al contrato. En este evento, las formas y condiciones del término anticipado se establecerán en el finiquito que se suscriba entre las partes.
Puesto término anticipado al contrato por cualquiera de las causas señaladas, con excepción a la de común acuerdo de las partes, la Zona de Bienestar "Valdivia" hará exigible la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato sin necesidad de requerimiento ni acción judicial.
|
|
|
|
|
Articulo 36° |
|
De la Modificación del Contrato. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá modificar el contrato por las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N.°19.886 y el artículo 77 del D.S. N.º 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que la reglamenta, así como también las partes podrán de común acuerdo modificar el contrato, siempre y cuando no se vulneren los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, mediante resolución fundada.
Sin perjuicio de lo anterior, la Zona de Bienestar “Valdivia” podrá iniciar el procedimiento judicial encaminado a exigir el pago, por parte del contratista responsable del incumplimiento, de las indemnizaciones por los daños y perjuicios ocasionados.
|
|
|
|
|
Articulo 37° |
|
El precio de facturación y tramitación a pagos, será el correspondiente a la respectiva órden de compra emitida en la plataforma www.mercadopublico.cl y en estado de “Recepción Conforme”.
|
|
|
|
|
Articulo 38° |
|
Plazo para el Pago: Los servicios requeridos y que sean recibidos conformes, serán pagados dentro del plazo de 30 días de recibidas la respectiva factura junto con la orden de compra en estado recepción conforme. La modalidad de pago será la de transferencia electrónica a la cuenta bancaria entregada por el contratista para tales efectos.
Las facturas deben emitirse conforme lo dispuesto en el artículo 55 del Decreto Ley N.°825 de 1974. La modalidad de pago será por transferencia electrónica a la cuenta bancaria entregada por el contratista para tales efectos.
|
|
|
|
|
Articulo 39° |
|
Emisión de Factura: Las facturas electrónicas deberán estar a nombre de BIENESTAR SOCIAL DEL EJERCITO , ubicado en calle Condell N.°235 en la ciudad de Valdivia, RUT: 73.923.800-5, e indicar que el giro es Actividades de Hoteles. El contratista deberá adjuntar por cada factura emitida los documentos emitidos por los organismos públicos correspondientes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones previsionales de sus trabajadores que hayan participado en la ejecución del trabajo solicitado.
|
|
|
|
|
Articulo 40° |
|
En el evento que exista error entre la orden de compra y factura emitida, será de responsabilidad del contratista entregar las NOTAS DE CRÉDITO o de DÉBITO, dentro de un plazo de 5 días hábiles, trámite que deberá estar cumplido para iniciar el proceso de pago.
|
|
|
|
|
Articulo 41° |
|
De las Multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” podrá aplicar una o más de las multas que se indican, según estime conveniente sin perjuicio de los otros derechos que correspondan.
Mediante la siguiente tabla, se indican las causales que harán procedente la aplicación de multas y sus respectivos montos:
Atraso en los plazos estipulados para la entrega del servicio. Si el atraso supera el 30% del total de los días señalados para la entrega del servicio, motivo por el cual se pondrá termino anticipado al contrato. 2 UF por cada día de atraso.
Incumplimiento de las especificaciones técnicas en la ejecución de los trabajos. El contratista deberá realizar nuevamente la obra de una forma correcta asumiendo el costo que corresponda de acuerdo a las observaciones realizadas.
2 UF cada vez que ocurra.
Si el atraso supera los 40 días corridos o lo ofertado por el contratista adjudicado se hará efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, dándose término anticipado al contrato.
El valor de la UF a considerar será su equivalente en pesos al día de incurrir en las faltas que dan lugar a la causal para ser efectiva la multa.
|
|
|
|
|
Articulo 42° |
|
Del Procedimiento de cobro de multas. La Zona de Bienestar “Valdivia” notificará al adjudicatario, a través del Portal de Mercado Público y carta certificada la intención de cobro de multa informándole sobre los hechos en que aquella se motiva. El contratista podrá presentar sus descargos a la Zona de Bienestar “Valdivia” dentro de un plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha en que fue notificado, acompañando todos los antecedentes que sirvan de respaldo.
Vencido el plazo anterior presentado o no los descargos, se aplicará la multa por medio de una resolución fundada en un plazo de 15 días corridos, que será notificada a través del Portal de Mercado Público.
Una vez que se resuelva el cobro de la o las multas, el contratista deberá pagar en la forma que a continuación se indica:
- Mediante vale vista a nombre del Cuartel General de la III División de Montaña, Rut 61.101.012 - 5 y entregada en las dependencias de las Oficinas de la Zona de Bienestar “Valdivia”, ó
- Si existiesen pagos pendientes, se descontará del siguiente estado de pago considerando el valor de la UF del día en que se produjo la causal de multa, y si este no fuese suficiente, de los siguientes estados de pago hasta cubrir su valor en forma íntegra.
|
|
|
|
|
Articulo 43° |
|
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. El contratista no será responsable en caso de demora o tardanza en la ejecución de los trabajos solicitados debido a hechos independientes de su voluntad, considerados como fuerza mayor o caso fortuito, definidos como tales por el artículo 45 del Código Civil.
El contratista que se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito, notificará, por escrito, a la Zona de Bienestar "Valdivia", dentro de los 5 primeros días corridos de ocurrido el hecho, explicando lo ocurrido.
La solicitud de prórroga, deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la fuerza mayor o caso fortuito invocado, acompañando los correspondientes documentos y/o certificados de respaldo, para mejor resolver.
La calificación de la fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla, mediante resolución fundada, a la Zona de Bienestar "Valdivia", en base a los antecedentes que, oportunamente, le proporcione el contratista y/o aquellos otros que obtenga de terceros, o sean de conocimiento público.
De producirse alguno de los eventos antes mencionados, el plazo de entrega de los trabajos, se entenderá suspendido por el tiempo que dure tal evento. En este caso no regirá la aplicación de multas.
|
|
|
|
|
Articulo 44° |
|
Unión Temporal de Proveedores. Si dos o más proveedores se unen para el efecto de participar en un proceso de compra, serán solidariamente responsables respecto de todas las obligaciones que se generen con la Zona de Bienestar “Valdivia” y el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.
El representante de la unión temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Cada contratista de la unión temporal deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato respectivo.
La vigencia de la unión temporal de proveedores no podrá ser inferior a la del contrato adjudicado.
Estos deberán adjuntar en forma previa a la suscripción del contrato, la escritura pública en la cual conste el acuerdo de constitución de la Unión temporal de proveedores. En dicho documento se deberá establecer además, la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generan con la entidad, y se deberá nombrar un representante o apoderado común con poderes suficientes, esto por tratarse de una licitación superior a 1000 UTM, además de cumplir con lo dispuesto en el artículo 67 bis del Reglamento de Compras Públicas.
|
|
|
|
|
Articulo 45° |
|
De la Subcontratación. Las partes estipulan expresamente la prohibición para el adjudicatario de celebrar cualquier tipo de actos relacionados con las disposiciones legales de subcontratación, salvo que la Zona de Bienestar “Valdivia” lo autorice expresamente por medio de una resolución fundada, en la cual el contratista deberá cumplir cabalmente las normas contenidas en la Ley N.° 20.123 que regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios y toda otra normativa que derive de su aplicación.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el párrafo precedente, será causal suficiente para que Zona de Bienestar “Valdivia” haga efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y si lo estima procedente, en forma simultánea, poner término anticipado al contrato en forma inmediata, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, circunstancia que éste declara conocer y que las partes elevan al carácter esencial en el contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 46° |
|
Cesión y Factoring: En conformidad con el artículo 74 del Decreto Supremo 250/2004 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley 19.866, se restringe al contratista ceder o transferir en forma alguna, total o parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, y en especial los establecidos en el Contrato definitivo.
El contratista deberá informar a la Zona de Bienestar “Valdivia”la intención de ceder la cuarta copia de la factura a una empresa de factoring. La información deberá hacerse al momento de la entrega y aprobación del estado de pago correspondiente a la Zona de Bienestar “Valdivia”, mediante documento debidamente firmado por su representante y posteriormente informar a que institución financiera cedió la factura.
La notificación del contrato de factoring se deberá hacer en la Zona de Bienestar “Valdivia”, ubicada en Av. Coronel Santiago Bueras N.º1747, comuna de Valdivia, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 16:00 horas, cumpliendo lo estipulado en el Art. 75 del Reglamento de la Ley de Compras.
|
|
|
|
|
Articulo 47° |
|
Con el objeto de coordinar y controlar el correcto cumplimiento del contrato, La Zona de Bienestar “Valdivia”, designa al Sargento Segundo OSCAR CONEJERO MORALES o quién lo subrogue, los que tendrán al efecto las siguientes facultades y responsabilidades:
a. Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes de la contratación.
b. Fiscalizar el estricto cumplimiento de las obligaciones del prestador y sugerir la aplicación de multas.
c. Revisar y aprobar las facturas, considerando los descuentos y/o multas a que hubiere lugar.
d. Remitir la factura del prestador contratado a la Zona de Bienestar Valdivia, previa aprobación del correspondiente estado de pago, en un plazo no mayor a 05 días de recepcionada .
e. Certificar la recepción a entera satisfacción del Zona de Bienestar “Valdivia” de los servicios adquiridos.
f. Cursar la Boleta de Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato o solicitar que se haga efectiva según corresponda.
g. En general, desarrollar todas las acciones referidas de control y de gestión que faciliten el cumplimiento del contrato.
|
|
|
|
|
Articulo 48° |
|
Garantía de la Obra. El contratista deberá indicar en el Anexo N°4 la duración de la garantía de los trabajos realizados. Si el oferente indica un plazo inferior a 12 meses, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 1° |
|
Definición del Requerimiento. La Zona de Bienestar “Valdivia” requiere suscribir un contrato de servicio de mantenimiento, reparación, pintura interior en habitaciones y sus respectivos baños, retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios en baños y terminaciones en la Instalación Recreacional denominada Casa de Huéspedes “Cazadores”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 2° |
|
La Instalación Recreacional objeto del servicio individualizado en el artículo anterior, se ubica en la siguiente dirección:
• Casa de Huéspedes “Cazadores” ubicada en calle Condell N.°235, comuna de Valdivia.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 3° |
|
Disposiciones Legales y Reglamentarias. Los trabajos a desarrollar en la Instalación Recreacional ya mencionada, deben cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Urbanismos y Construcciones, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; y las disposiciones reglamentarias sobre instalaciones.
Además, los trabajos se ejecutarán con estricto apego a los planos y especificaciones técnicas de todas las especialidades, antecedentes administrativos y legislación relacionada con la construcción vigentes a la fecha del contrato.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 4° |
|
Instalación y Aseo de la Obra. El contratista deberá dar cumplimiento a las normas de seguridad de la Asociación Chilena de Seguridad (A.CH.S.). o por las Instituciones del rubro que dicten sobre esta materia. Además, deberá adoptar todas las medidas que sean necesarias para minimizar el ruido y el polvo propio de una faena de reparación y mantenimiento, debiendo la obra permanecer permanentemente aseada y ordenada, y los trabajadores deberán circular por las áreas autorizadas para ello. Así también, cumplir con las Normas exigidas por la Municipalidad donde se ejecuta la obra, en caso de que sea requerido.
El mantenimiento general y retiro de escombros serán a cargo de la empresa contratista, el cual deberá ser eliminado en un vertedero autorizado si este fuera el caso.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 5° |
|
Seguridad. El contratista deberá mantener en la obra todos los elementos de seguridad y de primeros auxilios con el fin de evitar toda clase de accidentes, incendios y otras emergencias que se podrían suscitar durante el desarrollo de la obra. Los trabajos a realizar a una altura mayor de 1,80 metros, se requerirá del contratista y/o personal que ejecute las obras, el certificado de altura emitido por la Mutual de Seguridad o ACHS vigente al momento de la suscripción del contrato y/o al inicio de los trabajos dejando constancia en el libro de obras.
Como también deberán tener todas las medidas de seguridad necesarias para realizar este tipo de trabajos (arnés, casco, cuerda de vida, andamios, si fuera el caso, entre otros, todos deben estar vigentes a la fecha de inicio de los trabajos).
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 6° |
|
Tiempo de Ejecución de las Obras. Los trabajos deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de 40 (cuarenta) días corridos o el ofertado por el adjudicatario, el plazo se contará desde la fecha en que se entregue la Instalación Recreacional, el contratista tendrá un plazo de 2 días hábiles para la aceptación de la orden de compra. El plazo de ejecución podrá ser modificado por la Zona de Bienestar "Valdivia" cuando existan causales de caso fortuito o fuerza mayor que no sean imputables a la conducta del contratista, presentando la respectiva solicitud de ampliación de plazo en un plazo máximo de 5 días corridos una vez ocurrido el evento.
Si a decisión voluntaria del contratista y siempre que sea aprobado previamente por la Zona de Bienestar, los trabajos podrán realizarse en días sábados, domingos y/o feriados.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 7° |
|
Visitas a Terreno. La visita a terreno es de carácter obligatorio, la que se realizará en el día y hora indicado en el cronograma de acuerdo al artículo 8 de las bases administrativas, con el fin de que el oferente tome conocimiento del lugar donde deberá realizar el servicio solicitado en las presentes bases, observando los detalles particulares de éstos, haciendo presente cualquier observación a los requerimientos previstos en las bases técnicas, y que pudiese entorpecer el cumplimiento de la ejecución del servicio.
La no concurrencia a la visita indicada, o la circunstancia de no llegar a la hora indicada, facultarán a la Zona de Bienestar "Valdivia" declarar inadmisibles las ofertas mediante resolución fundada.
En el caso que la visita sea realizada por un tercero en representación del oferente, deberá presentar un poder simple especial para tal efecto. En caso contrario, no podrá representar al oferente en la visita de terreno.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 8° |
|
Administración de las Obras. La inspección física de las obras será efectuada por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o quien lo subrogue, el Administrador de Contrato y/o quien lo subrogue y Encargado de Proyecto y/o quien lo subrogue, el o los cuales efectuarán una fiscalización del desempeño durante el desarrollo de las obras, para lo cual el contratista entregará toda la información requerida por cualquiera de ellos.
Toda relación entre la Zona de Bienestar “Valdivia” y el contratista será a través del Administrador de Contrato y/o quien lo subrogue y Encargado de Proyecto y/o quien lo subrogue, de lo cual deberá dejarse constancia en el libro de obra respectivo. Cualquier instrucción que no se efectúe conforme a lo expresado, no será reconocida por la Zona de Bienestar “Valdivia” y sus consecuencias serán de exclusiva responsabilidad del contratista.
El contratista será el único interlocutor válido para la Zona de Bienestar “Valdivia” en lo que respecta a los aspectos técnicos y administrativos, el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o quien lo subrogue y Administrador de Contrato y/o quien lo subrogue y encargado de Proyecto y/o quién lo subrogue, estará facultado para reclamar la presencia del adjudicatario cuando lo crea oportuno.
Con el objeto de velar por los intereses de la Zona de Bienestar “Valdivia”, el adjudicatario deberá entregar un libro de obra que será requerido por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” y/o quién lo subrogue, el Administrador de Contrato y/o quién lo subrogue, Encargado de Proyecto y/o quién lo subrogue en sus visitas inspectivas.
La recepción provisional o definitiva de los trabajos encomendados deberá efectuarse por escrito en la respectiva “Acta de Recepción”, en la cual se dejará constancia de las observaciones respecto a la entrega de la obra y al cumplimiento de las especificaciones técnicas. El Acta de Recepción será suscrita por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quién lo subrogue.
El Administrador de Contratos o quien lo subrogue, realizará las coordinaciones respectivas e informará al personal del CGA, el cual coordinará y controlará administrativamente el correcto cumplimiento del contrato a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 9° |
|
Libro de Obra. El adjudicatario será responsable de proporcionar el libro de obra, que contará con páginas numeradas en el cual se consignará la fecha de entrega de los trabajos, de las instrucciones y/o observaciones formuladas por el Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia” o quien lo subrogue, Administrador de Contrato o quien lo subrogue que se puedan suscitar en la ejecución de los trabajos, de las visitas inspectivas que se realicen, aquellas que puedan indicar los instaladores autorizados, el revisor independiente cuando corresponda. Además, la Zona de Bienestar “Valdivia deberá dejar constancia sobre la recepción conforme o no de los trabajos y la fecha que estos finalizan, y de las prórrogas de los plazos de entrega cuando corresponda. El adjudicatario dejará constancia de sus observaciones e indicaciones, y el nombre de los trabajadores dependientes y/o a honorarios que estén participando en los trabajos.
El libro de obra deberá de ser autocopiativo por triplicado, el cual una vez finalizada y recepcionada la obra quedará en poder de la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 10° |
|
Recepción Definitiva. La Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá conforme hasta que se realice la recepción total de los trabajos encomendados, y se verifique el fiel cumplimiento a las especificaciones técnicas.
En caso de Primer rechazo, el contratista deberá corregir aquellos defectos que hubieren sido detectados en el plazo de 5 (cinco) días hábiles contados desde que la Zona de Bienestar “Valdivia” notifique por escrito al contratista, procediéndose a una segunda inspección, cuyos costos serán con cargo al contratista.
En caso de Segundo rechazo, la Zona de Bienestar “Valdivia” no recibirá los trabajos, ejerciendo los restantes derechos y acciones que le competen de conformidad a la ley y las bases, según mejor convengan a sus intereses.
En caso de rechazo, el tiempo que demore el contratista en efectuar las correcciones a los defectos encontrados, será imputado al plazo de entrega estipulado, en consecuencia, estará sujeto a las multas contempladas en el artículo 41° de las bases administrativas.
Todos los costos asociados a la corrección de los defectos encontrados y que dieron origen a su rechazo, serán de entero cargo del contratista.
Si la recepción es aprobada, es decir, cumple íntegramente con todos los requisitos técnicos estipulados en las presentes bases, se deberá emitir un acta o certificado de recepción conforme por parte del Comandante de la Zona de Bienestar “Valdivia”, o quien lo subrogue.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 11° |
|
Listado de Trabajadores. El contratista deberá indicar y adjuntar para el trabajo solicitado el nombre completo, cédula de identidad de cada uno de los trabajadores que participarán en la obra, señalando si éstos están contratados en base a una relación laboral y/o a honorarios, debiendo informar cualquier cambio y/o modificación al respecto. Además, debe dejar constancia de lo solicitado en el libro de obra.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 12° |
|
Consumo Básicos. El contratista deberá asumir el pago de los consumos básicos en el caso de provocar daño a la red de agua o red eléctrica durante el tiempo en que se ejecuten las obras, y que generan un gasto adicional al normal funcionamiento de la Instalación Recreacional.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 13° |
|
Entrega de dependencias. Se realizará por parte del Administrador de Contratos o quien lo subrogue, bajo acta de entrega, previa coordinación entre el contratista adjudicado y la Zona de Bienestar “Valdivia”.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 14° |
|
Horario en obra. Los trabajos deberán ser ejecutados desde las 09.00 hasta las 17.00 hrs., así como también deberá entregar un cronograma con las actividades a realizar.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 15° |
|
Las especificaciones técnicas para los trabajos son las siguientes:
Cada una de las partidas contenidas tanto en las presentes especificaciones técnicas como en el itemizado oficial, corresponde a la reparación, mantenimiento, pintura interior, retiro, provisión e instalación de materiales puesto en obra, lo cual considera todos los mecanismos, procedimientos, herramientas, maquinarias, mano de obra y actividad proporcionadas por el Contratista.
Además, en todos aquellos aspectos que no sean contrarios a las bases, se deberán respetar las prescripciones establecidas por las Normas del Instituto Nacional de Normalización INN, los pliegos e Instrucciones y recomendaciones de los fabricantes de los materiales, e instrucciones del Administrador del Contrato O quien lo subrogue, los cuales ejercerán directamente la fiscalización del contrato.
La provisión e instalación de los materiales se entenderán puesto en obra, por el contratista y serán nuevos de primera calidad.
Como una seguridad contra accidentes, el contratista deberá respetar en forma especial las disposiciones de la Asociación Chilena de seguridad y las siguientes Normas I.N.N.:
438 Of. 51 Protecciones de uso personal.
Además, será de cargo del Contratista los daños que se produzcan a tercero o dentro de la misma Instalación, tanto por acción del trabajo, como por el depósito de escombro y materiales, por lo anterior el Contratista deberá considerar aislar cada habitación intervenida con la finalidad de minimizar el esparcimiento de polvo en suspensión derivado de los trabajos a realizar, además del olor de pinturas sintéticas utilizadas en baños, puertas y closet.
Se deberá asignar un lugar de la propiedad el cual no obstruya el libre flujo de circulación, para el acopio de los escombros que se generen en la obra, y que deberá estar debidamente señalado.
Los escombros deberán ser retirado diariamente antes del término de la jornada en la obra y deberá ser vertido en un vertedero o lugar de acopio autorizado, la zona de trabajo deberá quedar completamente limpia sin escombro ni residuos alguno.
A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
Corresponde al servicio de mantenimiento, reparación, pintura interior en habitaciones y sus respectivos baños, retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios en baños y terminaciones en la Instalación Recreacional denominada Casa de Huéspedes “Cazadores” dónde se deberán realizar el mantenimiento y reparación de la estructura existente, que deberá quedar correctamente aplomado y nivelado según la estructura de la Instalación, los artefactos sanitarios deben ser nuevos en color blanco y de calidad, las llaves de agua y flexibles deben ser nuevos y de calidad, la pintura utilizada deberá ser de calidad y acorde con lo especificado en el Itemizado.
B. ALCANCE:
Los trabajos se deberán entregar a entera satisfacción del Mandante, por lo que el Contratista deberá considerar todo el procedimiento, mano de obra, sistema y mecanismo correspondiente a los conceptos del arte del buen construir. Se deberá considerar todo lo necesario en cuanto a materiales, actividad y procedimientos para dar cumplimiento a cada una de las partidas solicitadas.
Es importante que los trabajadores reflejen cabalmente las expectativas tenidas en su formulación orientada a lograr un trabajo de primera calidad. Para el logro de este objetivo será necesario que, antes de ejecutar los trabajos, se precise en terreno los componentes de los trabajos que requieren definición y/o reparaciones puntuales, de tal forma que en los trabajos a realizar sean coincidentes con los términos del proyecto, el programa de avance requerido y la relación y coordinación con el Mandante.
C. DE LA EJECUCIÓN:
Los trabajos deberán ejecutarse de acuerdo a especificaciones técnicas, aclaraciones, antecedentes administrativos de la presente licitación e indicaciones del Administrador de Contrato o quién lo subrogue.
Las habitaciones serán intervenidas una a una de acuerdo con la disponibilidad programada por la Instalación Recreacional, se exigirá un trabajo de buena calidad haciendo hincapié en todo lo referente a la hermeticidad tanto del punto de vista de conexiones de agua, así mismo en correctas terminaciones.
En caso de daños a terceros o a la infraestructura, tanto dentro del perímetro de la obra como en su entorno inmediato, a causa de cualquier actividad relacionada con la ejecución de los trabajos, el contratista deberá solventar los gastos correspondientes o realizar las reparaciones a su costa.
Se deberá consideran la aislación de las habitaciones intervenidas mientras se realizan los trabajos con la finalidad de minimizar la dispersión de polvo en suspensión producto de los trabajos, así como también evitar olor de solventes y pinturas que interfieran con el funcionamiento de la Instación Recreacional, del mismo modo preveerá proteger el piso de las habitaciones a fin de no ser dañados durante el desarrollo de los trabajos.
D. PLANIFICACIÓN:
Será a cargo del contratista entregar un cronograma de los trabajos a realizar, antes de empezar a realizar los trabajos.
E. ESPECIFICACIONES:
Se deberá ejecutar todos los retiros y demoliciones necesarias, como también todas las partidas y actividades descritas, y las por naturaleza del arte del buen construir sean necesarias para la correcta ejecución de las obras a cargo del contratista.
I. HABITACIONES:
1.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN LOS ÁNGELES:
1.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
1.2 Reparación de muro de ducha y sector WC, retiro, provisión e instalación de Azulejos:
Se deberá demoler y reconstruir el muro de ducha, considerando el retiro, provisión e instalación de 10 M2 de azulejos nuevos, en formato 20x30 cm color a definir por el Mandante, según muestra proporcionada por el Contratista en sector ducha y Azulejos en sector WC.
La provisión e instalación de azulejos de marca CORDILLERA o equivalente técnico, pegadas con mortero a base cemento, arena y aditivos orgánicos, marca BEKRON o equivalente técnico de igual o superior calidad, considerar fragüe, color similar a la cerámica. No se aceptará superficies trizadas o saltadas, se hace especial hincapié que el adhesivo cerámico deberá ser aplicado en la totalidad de la palmeta por medio de llana dentada en una sola dirección. A su vez, todos los encuentros perpendiculares verticales y horizontales en recintos húmedos considerar un cordón de silicona.
1.3 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provision e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
2.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN YUNGAY:
2.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
2.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
3.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN TALCA:
3.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para humedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la humedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
3.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
4.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN MEMBRILLAR:
4.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
4.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provsión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamano y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
5. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN VICTORIA:
5.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
5.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
5.3 Reparación de dintel, pintura y cuadratura y sellado de ventanas interior y exterior:
Considera el retiro estructura existente de dintel en ventanal habitación Victoria, cambio de empalizado, aislamiento térmico y cubierta de la base del ventanal, pintura con esmalte al agua semibrillo y cuadratura de ventanal existente y sello interior y exterior.
5.4 Reparación del piso del baño de la habitación Victoria, provisión e instalación de cerámica de piso:
Se deberá considerar el retiro, provisión e instalación de 12 M2 de piso en el baño de la habitación Victoria, con cerámica de 40x40 cm. de marca CORDILLERA o equivalente técnico, pegadas con mortero a base cemento, arena y aditivos orgánicos, marca BEKRON o equivalente técnico de igual o superior calidad, considerar fragüe, color similar a la cerámica. No se aceptará superficies trizadas o saltadas, se hace especial hincapié que el adhesivo cerámico deberá ser aplicado en la totalidad de la palmeta por medio de llana dentada en una sola dirección. A su vez, todos los encuentros perpendiculares verticales y horizontales en recintos húmedos considerar un cordón de silicona.
6.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN HÚSARES:
6.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
6.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
7.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN TUCAPEL:
7.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura a los muros y cielo las cuales se consideran 2 manos de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco y 2 manos de barniz para las puertas y closet de la habitación.
7.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
8.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN ARAUCO:
8.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura en el cielo para lo cual se consideran 2 de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de barniz en muros y puertas de la habitación y 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco.
8.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
8.3 Retiro, provisión e instalación de Azulejos del baño:
Se deberá retirar el azulejo existente, considerando la provisión e instalación de 10 M2 de azulejos nuevos, en formato 20x30 cm color a definir por el mandante, la instalación de azulejos demarca CORDILLERA o equivalente técnico, pegadas con mortero a base cemento, arena y aditivos orgánicos, marca BEKRON o equivalente técnico de igual o superior calidad, considerar fragüe, color similar a la cerámica. No se aceptará superficies trizadas o saltadas, se hace especial hincapié que el adhesivo cerámico deberá ser aplicado en la totalidad de la palmeta por medio de llana dentada en una sola dirección. A su vez, todos los encuentros perpendiculares verticales y horizontales en recintos húmedos considerar un cordón de silicona.
9.MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN HABITACIÓN MATURANA:
9.1 Pintura de muros, cielos, ventanas, marcos de ventana, puertas, closet y baño:
Se deberán ejecutar todos los lijados y empastes necesarios, tratamiento para húmedad si es del caso, antes de aplicar pintura en el cielo para lo cual se consideran 2 de pintura esmalte al agua semibrillo color blanco invierno, 2 manos de barniz en muros y puertas de la habitación y 2 manos de pintura sintética resistente a la húmedad y antihongos para el baño color blanco.
9.2 Retiro, provisión e instalación de artefactos sanitarios:
Deberá considerar el retiro, provisión e instalación de los artefactos sanitarios del baño (WC, lavamanos con sifón y desague, tina con sifón y desague, llaves y flexibles de lavamanos y tina), perfectamente instalados y sellados en sus terminaciones.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 16° |
|
La oferta económica que se presente debe contener el precio de todas las partidas que se indican en el Anexo N.°3, sin errores en los cálculos y en las sumas aritméticas de cada una de las partidas. En caso contrario, la oferta será declarada inadmisible.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 17° |
|
Pago. De los trabajos efectivamente ejecutados se harán una vez realizada la recepción de la obra, el cual tendrá 02 días hábiles para emitir la factura remitiendo a la Zona de Bienestar “Valdivia”, la siguiente documentación:
03 (tres) copias impresas de la factura
03 (tres) copias impresas de la orden de compra
03 (tres) copias impresas del pago de imposiciones previsional y salud
03 (tres) copias impresas de la relación nominal de trabajadores
03 (tres) copias impresas F30
03 (tres) copias impresas F30-1
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 18° |
|
Prueba y control de calidad. El costo de los análisis y ensayos de materiales que se deban realizar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, serán de cuenta del Contratista.
El administrador de Contrato o quién lo subrogue podrá solicitar los ensayos que estime necesario para acreditar la calidad especificada.
|
|
|
|
|
Bases técnicas. Articulo 19° |
|
Garantía de la Obra. El contratista deberá indicar en el Anexo N.° 4 la duración de la garantía de los trabajos realizados. Si el oferente indica un plazo inferior a 12 meses, o no hace mención del mismo, la Zona de Bienestar declarará la inadmisibilidad de la oferta mediante un acto administrativo fundado en que no se cumplieron con los requisitos mínimos para ofertar.
|
|
|
|