Licitación ID: 861693-3-O125
OBRAS MENORES DE URBANIZACIÓN
Responsable de esta licitación: SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 0
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
OBRAS MENORES DE URBANIZACIÓN
Estado:
Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)
Descripción:
OBRAS MENORES DE URBANIZACIÓN CAMPAMENTO VISTA AL VALLE, COMUNA DE COPIAPÓ.
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras MINVU (DS 236)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
092025
Tipo de contratación:
Suma Alzada
Presupuesto:
210000000
Fuente de financiamiento:
sectorial
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION
Unidad de compra:
UNIDAD DE COMPRAS TECNICAS
R.U.T.:
61.815.000-3
Dirección:
CHACABUCO 520
Comuna:
Copiapó
Región geográfica:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 01-08-2025 19:10:00
Fecha de Publicación: 10-06-2025 11:08:00
Fecha inicio de preguntas: 10-06-2025 15:01:00
Fecha final de preguntas: 18-07-2025 23:59:00
Fecha de publicación de respuestas: 25-07-2025 18:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 04-08-2025 9:00:00
Fecha de acto de apertura económica: 04-08-2025 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 15-08-2025 15:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Técnicos Privados
1.- Anexo 01 nomina de contratos en Ejecución
2.- Anexo 02 Identificación del contratista
3.- anexo 07 Cuadro de equipos y maquinarias
4.- Anexo 08 Listado de recursos Humanos
5.- Anexo 09 Cuadro de Subcontratos
6.- Anexo 13 Listado de personal
7.- Anexo 16 Identificación Oferente
Documentos Técnicos Públicos
1.- Anexo 03 Carta de Compromiso
 
2.- Anexo 04 Declaración
 
3.- Anexo 05 Descripción de métodos y secuencias constructivas
 
4.- Anexo 06 Cronograma de Producción e Histograma de Actividades
 
5.- Anexo 11 Analisis de precios Unitarios
 
6.- Anexo 12 Acreditación de políticas de recursos humanos con enfoque de género
 
7.- Anexo 14 Declaración EG
 
Documentos Económicos
1.- Anexo 10 presupuesto
2.- Anexo 15 Formulario Oferta Económica
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.