Licitación ID: 3635-16-L120
RADIER PATIO EXTERIOR JARDIN LOS CARIÑOSITOS
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 18
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
RADIER PATIO EXTERIOR JARDIN INFANTIL LOS CARIÑOSITOS DE PELEQUEN, SOLO SE CONSIDERA MANO DE OBRA, LOS MATERIALES SERAN ENTREGADOS POR EL MANDANTE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
RADIER PATIO EXTERIOR JARDIN LOS CARIÑOSITOS
Estado:
Adjudicada
Descripción:
Se requiere la construcción de radier en patio exterior Jardín Infantil “Los Cariñositos” de Pelequén para mejorar las condiciones para los niñosas con el fin de mejorar las dependencias para el Reconocimiento Oficial.
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública inferior a 100 UTM (L1)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Unidad de compra:
I. Municipalidad de Malloa - Departamento de Educación
R.U.T.:
69.081.500-1
Dirección:
Bernardo O´Higgins 525
Comuna:
Malloa
Región en que se genera la licitación:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 24-12-2020 9:00:00
Fecha de Publicación: 18-12-2020 12:52:42
Fecha inicio de preguntas: 18-12-2020 16:25:00
Fecha final de preguntas: 21-12-2020 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 22-12-2020 10:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 24-12-2020 9:01:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 24-12-2020 9:01:00
Fecha de Adjudicación: 30-12-2020 19:36:02
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA, PRESENTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, UBICADO EN BDO. O´HIGGINS Nº 89 MALLOA (CENTRO CIVICO) 21-12-2020 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Documentos Administrativos
1.- 5.1. ANEXOS ADMINISTRATIVOS, los siguientes documentos: a) Identificación del Oferente, Formulario Nº 1 b) Declaración Jurada Simple, Formulario Nº 2 y Nº 5
Documentos Técnicos
1.- ANEXOS TÉCNICOS, los siguientes documentos: a) Ficha Técnica detallada con los trabajos a realizar.
 
Documentos Económicos
1.- ANEXOS ECONÓMICOS, los siguientes documentos: a) Oferta Económica, Formulario Nº 3 b) Experiencia de los Oferentes, Formulario Nº 4 (Declaración Jurada Simple firmada por el oferente durante los últimos 24 meses señalando
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 Plazo de Entrega Los puntales estarán dados según la siguiente distribución: -Entre 5 y 10 días corridos: 100 puntos -Entre 11 y 15 días corridos: 30 puntos -Más de 15 días corridos o no informa: 0 puntos 10%
2 Experiencia de los Oferentes Los puntales estarán dados según la siguiente distribución: Más de 5 proyectos : 100 puntos Entre 5 y 3 proyectos: 40 puntos Menos de 2 proyectos o no puede demostrarse: 0 puntos 30%
3 Precio El puntaje estará dado por la siguiente fórmula: Puntaje: MOM/MOE X 100 Donde: MOM: Monto oferta menor MOE: Monto oferta a evaluar 60%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: JUNJI
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: NICOLAS GALLARDO
e-mail de responsable de pago: MALLOADAEM@GMAIL.COM
Nombre de responsable de contrato: NICOLAS GALLARDO BERRIOS
e-mail de responsable de contrato: MALLOADAEM@GMAIL.COM
Teléfono de responsable del contrato: 56-72-2689214-
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
DEBIDO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS NO SE PERMITE LA SUBCONTRATACION
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I.MUNICIPALIDAD DE MALLOA
Fecha de vencimiento: 31-03-2021
Monto: 5 %
Descripción: No hay información
Glosa: FIEL CUMPLIMIENTO "RADIER PATIO EXTERIOR JARDIN FAMILIAR LOS CARIÑOSITOS DE PELEQUEN
Forma y oportunidad de restitución: UNA VEZ CUMPLIDO EL PLAZO
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

De producirse un empate primará criterio de “precio”, de persistir la igualdad primará criterio “experiencia”, si la igualdad continúa primará criterio “Plazo”.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE RADIER: SOLO SE CONSIDERA MANO DE OBRA
- Movimiento de tierra - Escarpe del terreno - Demolición losa y retiro de escombros - Trazado y nivelación - Compactación - Instalación de malla de construcción - Radier de 115 metros cuadrados, con un espesor aproximado de 10 cms. - Instalación de 115 metros cuadrados de cerámica -Al momento de la entrega se debe dejar limpio y ordenado libre de materiales provenientes de la obra.
UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos deberán realizarse en el Jardín Infantil “Los Cariñositos” de Pelequén, ubicado en calle 12 de octubre s/n Pelequén, Comuna de Malloa.
RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se recepcionarán a través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta el día y hora que se señala en el calendario de la licitación, adjuntando toda la información solicitada en las bases y demás antecedentes.
FINANCIAMIENTO
El servicio será financiado a través de Fondos JUNJI 2020.
MONTO MAXIMO DISPONIBLE
El monto máximo disponible para esta licitación es de $ 5.100.000.- impuesto incluido. Aquellas ofertas que superen este valor quedarán fuera de bases en forma automática.
FORMALIZACION DE LA ADQUISICION
La adquisición se formalizará mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del proveedor. El proveedor tendrá 24 horas para aceptar la orden de compra a través del portal.
MULTAS
En caso de atraso en la entrega, la Municipalidad aplicará una multa de un 2% del monto adjudicado por cada día de atraso. Esta multa será descontada en forma administrativa, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o indemnización alguna.
MODALIDAD DE PAGO
La modalidad de pago de la presente licitación será a 30 días contados desde la recepción de la factura respectiva. La factura deberá ser emitida de acuerdo a los siguientes datos: -Ilustre Municipalidad de Malloa -RUT: 69.081.500-1 -Dirección: Bdo. O´Higgins # 525 – Malloa Lo anterior, previa certificación conforme por parte de la Dirección del Jardín Infantil.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.