Ficha Licitación

Licitación ID: 5420-12-LP26

Construcción Edificio Institucional

Responsable de esta licitación: GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA

Fecha de Cierre: 04-06-2026 15:30:00

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 3

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Faltan 20 días para que cierre esta licitación.

Productos o servicios

Construcción de edificios y departamentos	1 Unidad
Cod: 72131501	1 Unidad
Construcción Edificio Institucional (prefactibilidad)

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Construcción Edificio Institucional

Estado:

Publicada

Descripción:

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Prefactibilidad proyecto

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

GOBIERNO REGIONAL DE ARICA-PARINACOTA

Unidad de compra:

Gobierno Regional de Arica y Parinacota

R.U.T.:

61.978.890-7

Dirección:

AVDA. GENERAL VELASQUEZ 1775

Comuna:

Arica

Región en que se genera la licitación:

Región de Arica y Parinacota

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 04-06-2026 15:30:00

Fecha de Publicación: 15-05-2026 8:45:26

Fecha inicio de preguntas: 15-05-2026 10:01:00

Fecha final de preguntas: 25-05-2026 13:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 01-06-2026 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 04-06-2026 15:31:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 04-06-2026 15:31:00

Fecha de Adjudicación: 30-07-2026 18:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Extensión automática del plazo de ofertas:

Se estableció para esta licitación que: "Si a la fecha de recepción de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas, el plazo de cierre se ampliará automáticamente en 2 días hábiles, por una sola vez, bajo las condiciones establecidas en el artículo 25, inciso octavo, del Reglamento de la ley 19.886."

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ARTÍCULO 13: Antecedentes Administrativos Los oferentes deberán incluir la siguiente documentación: a) Anexo N°1 Formulario de identificación del oferente. b) Anexo N°2-A Declaración Jurada para Ofertar, personalidad jurídica. c) Anexo N°2-B Declaración Jurada para Ofertar, persona natural. d) Anexo N°3: Declaración para Uniones Temporales de Proveedores e) Programa de Integridad y ética empresarial. En caso de que la oferta sea presentada por una Unión Temporal de Proveedores (UTP), este anexo deberá ser presentado por cada uno de sus integrantes junto a la copia del programa de integridad de cada uno de estos.

Documentos Técnicos

1.- ARTÍCULO 14: Antecedentes Económicos Los oferentes deberán incluir: Anexo 4 – Oferta Económica y Plazo de Ejecución, este debe consignar el precio total a pagar por parte del Gobierno Regional, y los días corridos en que se ejecutará el trabajo. La oferta económica deberá ser presentada considerando que los pagos se harán en moneda nacional, incluyendo impuestos y este monto de oferta no estará afecto a ningún tipo de reajuste. Deberá considerar las partidas que se mencionan en las Bases Técnicas. Si las solicitudes de pago se realizarán en base a factura exenta de IVA, por poseer dicha facultad, se requiere indicarlo en la oferta.

Documentos Económicos

1.- ARTÍCULO 15: Antecedentes Técnicos Los oferentes deberán incluir la siguiente documentación: a) Anexo 5 - Curriculum Vitae: Deberá ser presentado por cada uno de los profesionales que participen en la ejecución del estudio, debiendo adjuntar los siguientes antecedentes de respaldo: • Copias de certificados de estudios (título de pregrado, postgrado, diplomados u otros pertinentes). • Copias de certificados de contratos relacionados con el área del estudio en licitación; en su defecto, copia de contratos u otros instrumentos que acrediten experiencia, los que deberán encontrarse debidamente validados por el organismo o institución que los emite. b) Anexo 6 (A, B y C) - Formulario Experiencia: Los oferentes deberán presentar los formularios correspondientes a la experiencia de la consultora, jefe de proyecto y equipo profesional, adjuntando: • Certificados de contratos de iniciativas relacionadas con el área del estudio en licitación, pudiendo corresponder a proyectos ejecutados o en ejecución; en su defecto, copia de contratos u otros instrumentos que acrediten la experiencia declarada, debidamente validados por la entidad correspondiente. c) Plan de Trabajo: Documento de formato libre que deberá contener la programación detallada de los trabajos y actividades a ejecutar. Para estos efectos, el oferente deberá presentar un cronograma que considere los objetivos del estudio, contenidos específicos y metodología propuesta, materializado en una carta Gantt que incluya el detalle de cada actividad y la participación de los profesionales en su desarrollo.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Oferta Económica (OE)	Oferta Económica 100	40%
2 Oferta Técnica (POT)	Formación Profesional 25 Experiencia Profesional 35 Plazo de Ejecución 40	50%
3 Cumplimiento de los requisitos	Cumplimiento de Requisitos Formales 100	5%
4 Metodología	Programa de Integridad 100	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información
Monto Total Estimado:	90841000


Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	8 Meses

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Jessica Cortés Cano
e-mail de responsable de pago:	jessica.cortes@goreayp.cl

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Gobierno Regional de Arica y Parinacota
Fecha de vencimiento:	06-05-2027
Monto:	5 %

Descripción:	No hay información

Glosa:	“Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento de contrato de la oferta de la consultoría “Construcción Edificio Institucional Gobierno Regional de Arica y Parinacota” Código BIP N° 40064535-0, además el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista”.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de este documento de garantía se efectuará a más tardar 60 días hábiles posteriores a la fecha de emisión del acta de aprobación del informe final, remitiéndose por correo electrónico a la dirección electrónica indicada en Anexo N°1. Los documentos de garantía se mantendrán en custodia en la Unidad de Tesorería del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Igualdad de puntajes

En caso de igualdad de puntajes entre oferentes, el desempate se resolverá conforme al siguiente orden de prelación: • Primero: mayor puntaje en comportamiento contractual; • Segundo: mayor puntaje en formación profesional; • Tercero: mayor puntaje en experiencia profesional; • Cuarto: menor plazo de ejecución; • Quinto: mayor puntaje en oferta económica; En caso de persistir la igualdad, la Comisión Evaluadora deberá emitir un informe fundado que justifique la selección del oferente adjudicado. Si persiste el empate, el Jefe Superior del Servicio, determinará la oferta más conveniente para el Gobierno Regional utilizando como criterio de su evaluación de los sub-factores “propuesta metodológica” y “experiencia profesional”. Para lo anterior, se podrá solicitar información adicional, solo a los oferentes que incurrieren en el empate. La comisión evaluadora tendrá un plazo de 30 días hábiles para la evaluación de las propuestas técnicas y económicas recibidas, desde el día hábil siguiente que se efectúe el cierre de recepción de ofertas.

Multas y Sanciones

ARTÍCULO 42: El Gobierno Regional procederá a cobrar multas al contratista, dependiendo de los tipos de incumplimiento y etapas que se trate. El inspector fiscal del estudio deberá calcular el monto de las multas y sanciones, realizar un informe técnico y visar las multas que deberán aplicarse en el estado de pago correspondiente. En general, las multas y sanciones serán: a) Multa por atraso. Se cobrará una multa ascendente a 3 UTM, por cada día corrido de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo. b) Multas por rechazo. Si un informe es rechazado por segunda vez, se cobrará una multa ascendente a 3 UTM, por cada día corrido que transcurra entre la comunicación del rechazo del informe y la entrega de una nueva versión de éste. c) Incumplimiento de Bases. Por no cumplir con las cláusulas de las presentes Bases, la que ascenderá a una multa diaria de 3 UTM, por día corrido de incumplimiento. Esta multa será incompatible con las señaladas en los literales a) y b). d) Incumplimiento de indicaciones del IFE. Por no cumplir oportunamente las indicaciones por escrito entregadas por el inspector fiscal del estudio, la que ascenderá a una multa diaria de 3 UTM, por día corrido de incumplimiento. Esta multa será incompatible con las señaladas en los literales a), b) y c).

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir