Licitación ID: 1505-29-O124
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMU
Responsable de esta licitación: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 7
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Especialidades y categorías
Especialidad Sub Especialidad Categoría
1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMU
Estado:
Cerrada
Descripción:
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE, SSR SAN JOSÉ LO TORO, COMUNA DE CHIMBARONGO, REGIÓN DE O’HIGGINS. 152024
Tipo de licitación:
Licitación Pública de Obra
Ámbito de la licitación:
Obras (DS75)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
N° de Contrato/CódigoSAFI:
404437
Tipo de contratación:
Suma alzada y Precios Unitarios
Fuente de financiamiento:
SECTORIAL
Tipo de gastos:
Contratación de Obras
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Dos Etapas
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Unidad de compra:
Dirección de Obras Hidráulicas - VI Región
R.U.T.:
61.202.000-0
Dirección:
Cuevas N° 530
Comuna:
Rancagua
Región geográfica:
Región del Libertador General Bernardo O´Higgins
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 20-01-2025 15:00:00
Fecha de Publicación: 18-12-2024 13:21:00
Fecha inicio de preguntas: 18-12-2024 15:39:00
Fecha final de preguntas: 08-01-2025 15:39:00
Fecha de publicación de respuestas: 14-01-2025 17:39:00
Fecha de acto de apertura técnica: 20-01-2025 15:30:00
Fecha de acto de apertura económica: 27-01-2025 11:30:00
Fecha de Adjudicación: 24-03-2025 15:40:00
VISITA A TERRENO OBLIGATORIA PUNTO DE ENCUENTRO SEDE SSR SAN JOSÉ DE LO TORO COMUNA DE CHIMBARONGO 03-01-2025 11:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
No hay información de Antecedentes Técnicos Privados
Documentos Técnicos Públicos
1.- formulario de cotización
 
2.- ETG
 
3.- ETE
 
4.- BMP
 
5.- DISEÑO REFERENCIAL
 
6.- CRONOGRAMA
 
Documentos Económicos
1.- PRESUPUESTO OFICIAL
2.- CARTA DE OFERTA
5. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.