Ficha Licitación

Licitación ID: 845-11-LR23

REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LOBITO MARINO DE LA JUNJI TARAPACÁ

Responsable de esta licitación: JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Junji - I Región - Iquique

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 15

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LOBITO MARINO DE LA JUNJI TARAPACÁ

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LOBITO MARINO DE LA JUNJI TARAPACÁ

Estado:

Desierta (o art. 3 ó 9 Ley 19.886)

Descripción:

El objeto de la presente Licitación Pública es la contratación del Servicio de EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LOBITO MARINO, UBICADO EN CALLE TRECE ORIENTE N° 2193, EN LA CIUDAD DE IQUIQUE REGIÓN DE TARAPACÁ, PERTENECIENTE A LA JUNJI DE TARAPACÁ. bajo la modalidad de suma alzada. El mandante de esta Licitación Pública es el Gobierno Regional de Tarapacá, cuyo domicilio para todos los efectos legales de esta convocatoria es Avda. Arturo Prat Chacón N°1099, 2°Piso, Comuna de Iquique, Región de Tarapacá

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 5.000 UTM (LR)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de compra:

Junji - I Región - Iquique

R.U.T.:

70.072.600-2

Dirección:

Wilson N°243

Comuna:

No hay información

Región en que se genera la licitación:

Región de Tarapacá

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-06-2023 16:00:00

Fecha de Publicación: 03-05-2023 12:06:00

Fecha inicio de preguntas: 03-05-2023 15:00:00

Fecha final de preguntas: 15-05-2023 16:30:00

Fecha de publicación de respuestas: 19-05-2023 18:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 05-06-2023 10:00:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 05-06-2023 10:00:00

Fecha de Adjudicación: 03-07-2023 15:21:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno: La visita a terreno será de carácter obligatorio y requisito para poder ofertar, comenzará a las 11:00 horas, con un tiempo de espera de 15 minutos. Se realizará en Jardín Infantil Lobito Marino ubicado en Calle Trece Oriente N°2193 11-05-2023 11:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- ANEXOS OBLIGATORIOS

2.- Resolución 15-002 de fecha 21-02-2023 con toma de razón con fecha 26 de abril de 2023 que aprueba bases administrativas y técnicas

3.- • Resolución Exenta N° 015/301 de 10 de junio de 2020. • Resolución Exenta N° 651 de 24 de diciembre de 2020 • Resolución Exenta N°015/195 de 28 de abril de 2021

Documentos Técnicos

1.- CARPETA TECNICA. Se solicita acceder copiando y pegando el siguiente link al navegador de internet. https://junji-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/afrojas_junji_cl/EudvSBw6aNpHoHjrOBdB0BwB21nz-IdTULwlcF8-O0r2CA?e=52AqDM

2.- Visita a Terreno La visita a terreno se realizará en las fechas que se indiquen en el sistema www.mercadopublico.cl y en conformidad con el cronograma de las presentes Bases Administrativas. Dicha visita tendrá el carácter de obligatoria, y será certificada en el Acta de Visita a Terreno, levantada por un funcionario JUNJI, quien certificará la hora registrada. Las consultas que se realicen en la visita a terreno deberán ser canalizadas en el proceso de preguntas y respuestas, a través de portal www.mercadopublico; cualquier observación que se realice en esta visita y que no quede plasmada en el proceso de preguntas y respuestas no se considerará válida. La visita a terreno será de carácter obligatorio y requisito para poder ofertar, comenzará a las 11:00 horas, con un tiempo de espera de 15 minutos. Se realizará en Jardín Infantil Lobito Marino ubicado en Calle Trece Oriente N°2193 y será certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deberá estampar: Razón Social y Rut de la empresa, nombre del visitante, RUT y firma. Las personas que se presenten en la visita deberán considerar todas las medidas necesarias para la obtención de la información que deben tener en cuenta al momento de cuantificar y calcular la obra a desarrollar, con el objeto de realizar correctamente sus ofertas en el proceso de licitación pública. Esto en relación con que no se realizará una segunda visita a terreno. Los representantes de las empresas proponentes deberán estar provistos a su costo de la vestimenta y equipo adecuado para su protección personal. No se aceptará que una persona represente a más de una empresa en la visita, lo que se registrará en el acta. En caso de incumplimiento de lo señalado en este numeral, la oferta presentada será descartada en la apertura de antecedentes administrativos.

Documentos Económicos

1.- Oferta Económica Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de información Mercado Público. La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 90 días hábiles posteriores al cierre de recepción de ofertas en el citado sistema. El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (valor neto sin incluir el impuesto). En caso de discrepancias entre lo señalado por el oferente en su oferta económica y lo completado en la ficha del portal de Merado Público, prevalece lo indicado en su oferta económica adjunta. El oferente deberá entregar un presupuesto detallado de acuerdo con el itemizado adjunto (Anexo5), manteniendo y valorizando todas y cada una de las partidas o ítems que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberá entregar disgregado por costo directo, gastos generales, utilidades, valor neto, impuesto y valor bruto. Tener en consideración que los valores proformas no deben ser cotizados en Anexo 5 (Itemizado). El contratista será el único responsable de la evaluación de todos y cada uno de los aspectos que tengan incidencia en el precio ofertado Se deben entregar los siguientes antecedentes: • Anexo N°9 Oferta Económica General, adjuntar antes del cierre de las ofertas Carta de oferta económica en formato PDF. • Anexo N°5, adjuntar antes del cierre de las ofertas en formato Excel, Presupuesto detallado valorizado, según itemizado técnico, consignando la cantidad de obra y el precio total, en pesos, indicándose gastos generales, utilidades e I.V.A. El contratista deberá detallar el presupuesto de cada uno de los items ofertadas, deberá incluir los impuestos que correspondan. No obstante, lo anterior, serán declarados inadmisibles aquellas ofertas que se encuentren en los siguientes casos: • El presupuesto detallado entregado presenta partidas faltantes, sin valorizar, modificadas, eliminadas y/o agregadas. • Al efectuar la aclaración de una partida, por foro inverso, se modifica el precio ofertado. • El monto indicado en el total del anexo de presupuesto no coincide con el valor indicado en la carta de oferta económica. La valorización o no valorización de cada partida es de exclusiva responsabilidad de la empresa oferente, así como también, la revisión de coincidencia entre lo indicado en planos, especificaciones técnicas e itemizado de presupuesto detallado. Es importante señalar, que las partidas cuya unidad en presupuesto detallado se indican como globales, serán cursadas en el estado de pago en el cual dicha partida este ejecutada en un 100%. b) Capacidad Económica Disponible Se deberá adjuntar el último balance presentado en SII, acompañado por el Anexo N°10, el que deberá ser presentado como Balance Clasificado si fue confeccionado bajo PCGA o Estado de Situación Financiera clasificado si fue confeccionado bajo normativa internacional IFRS, dichos balances deberán reflejar claramente la información relacionada a los activos circulantes/corrientes y pasivos circulantes / corrientes del oferente. En el caso que la empresa no cuente con dicho Balance, por el tiempo transcurrido desde el inicio de actividades a la fecha de la presentación de la oferta, este deberá presentar una declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y un contador que dé cuenta de activos, pasivos y del patrimonio del oferente a tal fecha. El Anexo N°11 adjunto en las presentes Bases correspondiente a una declaración jurada suscrita por el representante legal de la empresa y por un contador, que dé cuenta de que la información entregada por el oferente en su balance es fidedigna, deberá completar además toda la información solicitada requerida en dicho anexo respecto de los totales de activos circulantes / corrientes y pasivos circulantes / corrientes. El oferente que no adjunte la documentación requerida señalada precedentemente y en los formatos requeridos será declarado inadmisible.

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 TASA DE ACCIDENTABILIDAD	Según punto 21 de las bases de licitación aprobadas mediante Resolución 15-2 de fecha 21 de febrero de 2023. Por operatividad del portal se aproximan las ponderaciones. Debería ser de 2,5%	3%
2 OFERTA TECNICA	Según punto 21 de las bases de licitación aprobadas mediante Resolución 15-2 de fecha 21 de febrero de 2023	50%
3 OFERTA ECONOMICA	Según punto 21 de las bases de licitación aprobadas mediante Resolución 15-2 de fecha 21 de febrero de 2023	40%
4 COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR	Según punto 21 de las bases de licitación aprobadas mediante Resolución 15-2 de fecha 21 de febrero de 2023	5%
5 FORMALIDADES	Según punto 21 de las bases de licitación aprobadas mediante Resolución 15-2 de fecha 21 de febrero de 2023. Por operatividad del portal se aproximan las ponderaciones. Debería ser de 2,5%	2%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Precio Referencial

Fuente de financiamiento:	Junta Nacional de Jardines Infantiles



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	365 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	PATRICIO TRUJILLO COOPER
e-mail de responsable de pago:	ptrujillo@junji.cl

Nombre de responsable de contrato:	Elizabeth Gonzalez Perez
e-mail de responsable de contrato:	egonzalez@junji.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-57-2542008-2051

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantías de Seriedad de Ofertas

Beneficiario:	GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ
Fecha de vencimiento:	31-10-2023
Monto:	1000000 Peso Chileno

Descripción:	LA DESCRICIÓN SEGUN EL PUNTO 10.8 DE LAS BASES DE LICITACION APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 15-2 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023. SE SOLICITA INGRESAR LA GLOSA DE LA GARANTÍA CON EL ID ACTUAL DE LA LICITACIÓN 845-11-LR23.

Glosa:	La garantía deberá indicar en su texto o glosa lo siguiente: "EN GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA Ejecución de Reposición de Jardín Infantil Lobito Marino De La Junji Tarapacá.ID 845-11-LR23” Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple acompañada a tal instrumento, según formato tipo en el Anexo N° 12. Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será declarada inadmisible por la Junta Nacional de Jardines Infantiles por no ajustarse a los términos de las presentes bases.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde la notificación de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de la garantía del 2° proponente mejor evaluado se efectuará una vez firmado el contrato o dentro de un plazo de 45 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación, lo que ocurra primero. La devolución de las garantías de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, salvo el caso del 2° proponente mejor evaluado, como ya se señaló, se efectuará dentro de diez (10) días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado. La Garantía por seriedad de la oferta será devuelta al adjudicatario una vez suscrito el contrato correspondiente con su acto administrativo debidamente tramitado y después de efectuada la entrega de la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato a que se refieren de las presentes Bases.

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ
Fecha de vencimiento:	31-12-2025
Monto:	15 %

Descripción:	SEGUN EL PUNTO 31 DE LAS BASES DE LICITACIÓN APROBADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN 15-2 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2023, SE SOLICITA INGRESAR LA GLOSA DE LA GARANTÍA CON EL ID ACTUALIZADO 845-11-LR23

Glosa:	La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: “EN GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES SOCIALES Y EVENTUALES MULTAS DE LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE REPOSICIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LOBITO MARINO DE LA JUNJI TARAPACÁ”.ID N° 845-11-LR23. - y las obligaciones que ordena el Artículo 11 de la Ley N°19.886. Respecto del vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple indicando los antecedentes básicos que permitan asociarla al instrumento indicando, además, los antecedentes necesarios para identificar dicho documento (Banco, número de instrumento, RUT del Tomador, etc.) acompañada a tal instrumento, según formato tipo en el Anexo N°12.

Forma y oportunidad de restitución:	La devolución de la garantía se efectuará una vez vencido el plazo de su vigencia en el Gobierno Regional de Tarapacá.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Resolución de Empates

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, la JUNJI adjudicará el proceso de licitación al proponente que presente mejor puntaje conforme al orden de prelación que se señala:

1°.- Puntaje total de la evaluación Técnica.

2°.- Puntaje de la variable Experiencia en obras construidas por el contratista.

3°.- Puntaje de la variable Experiencia de los Profesionales de especialidad.

4°.- Puntaje de la variable Oferta Económica.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación

Los oferentes podrán hacer consultas sobre la adjudicación a la entidad licitante, dentro del plazo fatal de 2 días Hábiles, contados desde la publicación de la resolución de adjudicación en el sistema www.mercadopublico.cl, a través de la siguiente casilla electrónica ptrujillo@junji.cl.

Acreditación de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social

El contratista adjudicado, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberá acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relación con el personal que destine a la ejecución del contrato. Para ello deberá presentar un certificado emitido por la Inspección del Trabajo, o un organismo idóneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador o acreditaciones del pago de remuneraciones, además anexar el libro de asistencia. En caso de que el adjudicatario no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones antedichas, el Gobierno Regional de Tarapacá podrá retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al trabajador o institución previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato prevista en las presentes bases.

El Gobierno Regional de Tarapacá tendrá el mismo derecho señalado en el párrafo anterior respecto de los subcontratistas del adjudicatario.

El contratista deberá acompañar al inicio de la obra una planilla (nómina) que indique los nombres de los trabajadores que se desempeñan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificación que se produzca, copia de dicha planilla deberá adjuntarse al libro de obra, así como sus modificaciones.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes

Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, de acuerdo con los siguientes Anexos:

Declaración jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del artículo 4 incisos 1° y 6° de la ley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Declaración Jurada Simple de Aceptación de Bases (Anexo 3).

Identificación del oferente (Anexo 4).

Declaración Jurada Simple de Datos de Vale Vista (Anexo 12). En caso de corresponder.

Comprobante Oficial de recepción de Reglamento especial para empresa contratista y subcontratista de la JUNJI (Anexo 13).

Cláusula de proveedores de bienes y servicios de la JUNJI (Anexo 14)

siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 40 del Reglamento de la Ley Nº19.886, asignándose menor puntaje en el criterio “Cumplimiento de requisitos formales”, contenido en las presentes bases.

Subir