Licitación ID: 4237-32-LP25
MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA
Responsable de esta licitación: I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de Cierre: 16-02-2026 15:00:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 56
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 49 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUESTE LA MAQUINA, CURANILAHUE  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA
Estado:
Publicada
Descripción:
MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUENTE LA MAQUINA, CURANILAHUE
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40032792
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Unidad de compra:
Secretaria de Planificación
R.U.T.:
69.160.200-1
Dirección:
Avda. Arturo Prat 801
Comuna:
Curanilahue
Región en que se genera la licitación:
Región del Biobío
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 16-02-2026 15:00:00
Fecha de Publicación: 29-12-2025 11:06:56
Fecha inicio de preguntas: 29-12-2025 11:30:00
Fecha final de preguntas: 20-01-2026 15:14:00
Fecha de publicación de respuestas: 23-01-2026 15:14:00
Fecha de acto de apertura técnica: 16-02-2026 15:15:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 16-02-2026 15:15:00
Fecha de Adjudicación: 23-03-2026 17:00:00
Fecha de entrega en soporte fisico No hay información
Fecha estimada de firma de contrato No hay información
Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- A.1 Declaración Jurada simple no notarial (Formulario Nº 1). A.2 Programa de construcción o Carta Gantt, incluyendo todas las partidas del presupuesto detallado. A.3 Certificado, confirmación o constancia de capital bancaria o de Contador, también se aceptarán Certificado de saldo de cuenta de una entidad bancaria en todos los casos la fecha de emisión debe tener una anterioridad no superior a 30 días corridos a la fecha de apertura de la Propuesta. A.4 Declaración Jurada del Profesional Residente, firmada (simple no notarial) (Formulario Nº 3), junto con Curriculum y certificados que avalen por lo menos 1 año de experiencia como Residente o ITO de obras, no otro tipo de experiencia. A.5 Aclaraciones debidamente firmadas por el oferente en señal de aceptación (si las hubieren, independiente si las hayan formulado o no). A.6 Anexo Nº 1 firmado simple no notarial. A.7 Anexo Nº 2 firmado simple no notarial si es que fuera persona jurídica y tuviera socios, si no, no es necesario subirlo al portal. A.8 Listado de experiencia del oferente, el cual debe contener solo aquella experiencia en construcción, reposición y ampliación de paseos peatonales, calles, pasajes o veredas todo lo anterior en hormigón, se medirá en metros cuadrados. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.9 Para acreditar la experiencia se deberá adjuntar solo certificados del mandante (no subcontrataciones) de obra indicando, metros cuadrados, año de ejecución, monto adjudicado, ID de la licitación y numero de orden de compra si se trata de obras con financiamiento estatal, además el nombre, correo electrónico y teléfono de la persona que pueda acreditar la veracidad del documento solo se considerarán los certificados que vengan reflejados en el listado y contengan los metros cuadrados y toda la información solicitada. Si no tienen experiencia no es obligatorio subir estos documentos, pero será evaluado con 0 por este criterio o no está el listado de experiencia o no existen respaldos en el Portal también serán evaluados con 0 puntos. A.10 Certificado de Inscripción vigente, en el Registro MINVU o MOP o de alguna Municipalidad del País, el cual deberá haber sido extendido por el Registro correspondiente, con una anterioridad no superior a 30 días corridos, contados desde la fecha de apertura. A.11 Fotocopia de la patente municipal o iniciación de actividades, debe indicar la residencia del contratista, solo se considerará estos tipos de documentos, si no se encuentran disponible o ingresan otro tipo de documento serán calificado con nota cero en el criterio de Residencia del Oferente. A.12 Declaración Jurada Contratación Mano de Obra Local, que indica el porcentaje Formulario N°4. A.13 Programa de Integridad del oferente. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en el punto A.3 y A.4 de los Anexos Administrativos es causal de quedar fuera de competencia.
Documentos Técnicos
1.- B.1 Presupuesto Detallado por partidas B.2 Análisis de Precios Unitarios (APU) considerando como mínimo cada una de las partidas establecidas en el presupuesto detallado, cada APU de acuerdo al formato adjunto. B.3 Plan de Inversiones parcial y acumulado expresada en pesos y porcentaje. La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos B.1 y B 2 de los Anexos Técnicos es causal de quedar fuera de competencia. Además, la no presentación en el Portal dentro de los Anexos Técnicos de uno o más de los Análisis de Precio Unitario concordante a cada ítem del presupuesto será causal de quedar fuera de competencia. Si uno o más APU vienen con error ya sea en el monto o nombre del ITEM respecto al presupuesto detallado ofertado y también aquellos APU que no detallen los tipos de material, herramientas o maquinarias se considerara en ambos casos como incumplimiento de los requisitos formales.
 
Documentos Económicos
1.- C.1 Formato de Oferta Económica, indicando el monto total ofertado, separando el valor neto del I.V.A., además del plazo de ejecución. (Formulario Nº 2). La no presentación en el Portal Mercado Público dentro de la fecha y hora señalada de cualquier documento estipulado en los puntos C.1 de los Anexos Económicos es causal de quedar fuera de competencia. Todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos solicitados, podrán ser ingresados al Portal Mercado Público respetando la numeración como se detalló en los puntos preliminares. Lo anterior en la fecha y antes de la hora de cierre de ofertas indicado en el calendario de licitación.
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 DESARROLLO LOCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL DESARROLLO LOCAL, PROVINCIAL Y REGIONAL Si reside en la Comuna de Curanilahue obtendrá 100 puntos Si reside en alguna Comuna de la Provincia de Arauco a excepción de Curanilahue obtendrá 80 puntos Si reside en el resto de las comunas de la Región del Bio Bio obtendrá 60 puntos Si reside en alguna comuna de las regiones del Ñuble, Maule o Araucanía obtendrá 40 puntos Si reside en cualquiera de las demás regiones de nuestro país obtendrá 20 puntos Si no sube el documento solicitado en el punto 12.5.A.11 de las presentes bases para acreditar la residencia o no es posible acreditar la residencia obtendrá 0 puntos. 35%
2 Cumplimiento de los requisitos CUMPLIMIENTO REQUISITOS FORMALES Cumplimiento requisitos formales(no presenta errores en los documentos solicitados u omisiones de los mismos de acuerdo al punto 12.5 de las Bases Administrativas Especiales, salvo los que son requisitos fundamentales) = 100 puntos No cumplimiento requisitos formales( si presenta errores en los documentos solicitados u omisiones de los mismos de acuerdo al punto 12.5 de las Bases Administrativas Especiales) = 0 puntos 5%
3 Experiencia de los Oferentes EXPERIENCIA (METROS CUADRADOS DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 12.5.A.8 DE LAS PRESENTES BASES) Se ordenará desde la experiencia mayor comprobada que ocupará el primer lugar y obtendrá el mayor puntaje, asi sucesivamente: Experiencia mayor 1º lugar 100 puntos 2º lugar 80 puntos 3º lugar 60 puntos 4º lugar 40 puntos Inferior al 5º lugar 20 puntos NO INFORMA O NO SE PUEDE DEMOSTRAR = 0 puntos 50%
4 PROGRAMA DE INTEGRIDAD PROGRAMA DE INTEGRIDAD El oferente acredita tener programa de integridad 100 ptos El oferente no acredita tener programa de integridad 0 ptos 10%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: GOBIERNO REGIONAL DEL BIO BIO
Monto Total Estimado: 119398000
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: CLAUDIO PEÑAILILLO GUTIERREZ
e-mail de responsable de pago: CLAUDIO.PENAILILLO@MUNICHUE.CL
Prohibición de subcontratación: Se permite subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de vencimiento: 23-11-2026
Monto: 5 %
Descripción: Consiste en una garantía, emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue, y con la siguiente glosa: “Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato ““MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUENTE LA MAQUINA, CURANILAHUE”. Sin necesidad de expresión la garantía de fiel cumplimiento del contrato garantiza en conformidad a la ley el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales del Contratista. Por lo cual en caso de incumplimientos del contratista de las obligaciones que le impone el contrato la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva esta garantía
Glosa: Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato ““MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUENTE LA MAQUINA, CURANILAHUE
Forma y oportunidad de restitución: La garantía por fiel cumplimiento del contrato le será devuelta al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras sin observaciones y entregado por éste el documento de garantía por correcta ejecución de las mismas.
    Otras Garantías
Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Fecha de vencimiento: 03-09-2027
Monto: 5 %
Descripción: Consiste en una garantía emitida a favor de la Municipalidad de Curanilahue y con la siguiente glosa “Para garantizar correcta ejecución de las obras del contrato: ““MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUENTE LA MAQUINA, CURANILAHUE”. La garantía de correcta ejecución de las obras tendrá una vigencia mínima de 400 días corridos, contados a partir de la fecha de la recepción provisoria de la obra sin observaciones y deberá ser entregada por el Contratista a la Inspección Técnica de la Obra junto con los antecedentes que conforman el expediente de la recepción provisoria. La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia. La garantía de Correcta Ejecución de las Obras corresponderá al 5% del monto neto del contrato y sus modificaciones posteriores.
Glosa: Para garantizar correcta ejecución de las obras del contrato: ““MEJORAMIENTO PASEO PEATONAL CARDENIO AVELLO HACIA SECTOR PUENTE LA MAQUINA, CURANILAHUE
Forma y oportunidad de restitución: La garantía será devuelta al Contratista una vez realizada la Recepción definitiva y liquidación final del contrato, sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil del Contratista, regla tercera del Código Civil o de los plazos previstos en la normativa vigente aplicable a la materia.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates
En caso de empate entre dos o más oferentes se resolverá en primer lugar por la Oferta Económica, si persiste empate, se considerará el Plazo de Ejecución y finalmente la contratación de mano de obra no calificada local. 
Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes
La Comisión de Evaluación nombrada por Decreto Alcaldicio  podrá durante la evaluación solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales:
   
    1.  Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal errores en el precio de la oferta.
    2.  La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas; y,
    3.  La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de éstas.
   
 Las rectificaciones de los errores u omisiones detectados por la Entidad licitante y que se solicitan y permiten salvar o subsanar a los oferentes, no podrán conferir una situación de privilegio respecto de los demás competidores, dado que se afectará el principio de igualdad de los oferentes.
      
    La solicitud de la entidad de rectificación de los errores u omisiones del oferente o de los oferentes se debe informar y publicar a través del Sistema de Información.  (artículo Nº 56  correspondiente al Decreto N°661 del 2024 que aprueba el Reglamento Ley 19.886). 
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación, los oferentes tendrán 48 horas corridas para presentar los antecedentes omitidos.
10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.