Ficha Licitación

Licitación ID: 675-7-LE26

Servicio Mensura 100 Casos comunas Región del mau

Responsable de esta licitación: SEREMI Bienes Nacionales VII Región

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 2

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Topografía	1 Unidad
Cod: 81151604	1 Unidad
Servicio de mensura 100 casos de las comunas de la región del Maule

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

Servicio Mensura 100 Casos comunas Región del mau

Estado:

Adjudicada

Descripción:

El Ministerio de Bienes Nacionales, a través de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región del Maule, requerirá contratar los “Servicios de Mensura de 100 casos en proceso de saneamiento del dominio de la pequeña propiedad raíz particular, en aplicación del Decreto Ley N°2.695 de 1979; siendo estas labores técnicas ejecutadas de acuerdo con las normas del citado decreto ley, y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°541 de 1996; del Decreto Supremo N°127 de 2004 que Reglamenta el Registro Nacional de Contratistas del Ministerio de Bienes Nacionales; de la Resolución Exenta N°1785 del 08 de octubre de 2007, modificada por la Resolución Exenta N°1098 del 08 de julio de 2010 y la Resolución Exenta N°90 del 30 de enero de 2026, todas de la Subsecretaría de Bienes Nacionales que aprueba y modifica el Manual de Normas Técnicas de Mensura de la División del Catastro de los Bienes del Estado, y demás oficios circulares que imparten instrucciones sobre la materia, todos del Ministerio de Bienes Nacionales.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

SEREMI Bienes Nacionales VII Región

Unidad de compra:

SEREMI del Maule

R.U.T.:

61.402.019-9

Dirección:

UNO ORIENTE 1150, PISO 3, TALCA

Comuna:

Talca

Región en que se genera la licitación:

Región del Maule

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 02-09-2026 15:00:00

Fecha de Publicación: 20-08-2026 16:42:00

Fecha inicio de preguntas: 20-08-2026 18:30:00

Fecha final de preguntas: 25-08-2026 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 31-08-2026 12:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 02-09-2026 15:30:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 02-09-2026 15:30:00

Fecha de Adjudicación: 25-09-2026 13:01:05

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Anexo 1

2.- Anexo 2

Documentos Técnicos

1.- Anexos tecnicos del 1 al 12

Documentos Económicos

1.- Oferta Economica

2.- Anexo oferta economica

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 Idoneidad del Contratista y experiencia del Person	Idoneidad técnica del equipo de trabajo y/o del personal presentado por el oferente y experiencia profesional. Se considerará sólo el personal técnico que se encuentre habilitado ante el Ministerio de Bienes Nacionales. Se calificará según el número de profesionales, técnicos y administrativos propuesto, incluyendo número de horas/personas asociadas para cada uno.	15%
2 Metodologia de trabajo	Se evaluará el desarrollo de contenidos y actividades en relación con la metodología de trabajo presentada, y su coherencia con el objetivo del servicio. Se evaluará además el cronograma o Carta Gantt propuesto para la ejecución del servicio y su relación con las horas/personas definidas en la oferta. En este criterio el oferente deberá presentar su propuesta en base a todos los hitos de ejecución total del proyecto (considerar tiempo de ejecución de las mensuras, observaciones emanadas por la Secretaría Regional Ministerial, subsanación de observaciones por parte de la contratista, entregas parciales y entregas finales de los productos técnicos).	30%
3 Infraestructura operacional	Se evaluará el número de instrumental, organización administrativa y vehículos propuestos, así como la disponibilidad de los mismos. El número de equipos, vehículos e instrumental debe estar relacionado con el personal propuesto. Respecto a la calidad, se incorporan elementos como data de los equipos y calibración. En cada caso se requiere una descripción detallada del instrumental señalado.	20%
4 Plazo para la ejecución del contrato	Se evaluará el plazo total ofertado por el contratista para la ejecución del servicio, considerando todas las etapas comprendidas en el contrato (levantamiento topográfico, revisión técnica, subsanación de observaciones y entrega final de productos). El plazo ofertado deberá encontrarse entre un mínimo de 70 días corridos y un máximo de 80 días corridos. Obtendrá mayor puntaje la oferta que contemple un menor número de días, siempre que dicho plazo sea razonable y técnicamente factible.	20%
5 Capacidad económica	Se evaluará la capacidad económica de la empresa conforme a su disponibilidad financiera.	5%
6 Oferta Economica	Se evaluará la oferta económica, conforme a la siguiente fórmula. Obtendrá mayor puntaje la oferta más económica, según fórmula.	5%
7 Cumplimientos de requisitos formales	Se evaluará el cumplimiento de requisitos formales de la presentación de la oferta dentro de los plazos establecidos en las bases.	5%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	Subtitulo 22
Monto Total Estimado:	39436058

Justificación del monto estimado	presupuesto disponible

Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Tiempo del Contrato	85 Días

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica

Nombre de responsable de pago:	Carolina Zamora Roco
e-mail de responsable de pago:	czamora@mbienes.cl

Nombre de responsable de contrato:	Mario Brevis Morales
e-mail de responsable de contrato:	mbrevis@mbienes.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-71-2616281-

Prohibición de subcontratación:	No permite subcontratación El proveedor deberá ejecutar los servicios contratados con personal propio. No obstante, y siempre que una situación puntual lo amerite, podrá subcontratar parcialmente la prestación del servicio, previa autorización expresa y por escrito della Secreta

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	Secretaria Regional Ministerial de Bienes Nacionales
Fecha de vencimiento:	24-02-2027
Monto:	5 %

Descripción:	El/la proponente elegido/a, deberá entregar al momento de la suscripción del contrato, de forma material o electrónica, una caución o garantía, consistente en un instrumento financiero pagadero a la vista y de carácter irrevocable, que permita asegurar el cobro de manera rápida y efectiva, equivalente en pesos chilenos al 5% del precio final neto ofertado, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato y el pago de obligaciones laborales y sociales.

Glosa:	“Para Garantizar fiel cumplimiento del servicio/contrato y pago de obligaciones laborales y sociales. ID Nº [_____________]”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía de fiel cumplimiento del contrato podrá ser retirada por el proveedor adjudicado luego de su fecha de vencimiento, salvo que se haya efectuado el cobro por parte del Ministerio en los casos establecidos en estas bases. Si la garantía corresponde a un vale vista, éste deberá ser devuelto transcurrido 70 días hábiles de la recepción conforme del servicio/producto.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Clausula de Readjudicación

En caso de que el/la adjudicatario/a no se encuentre hábil en forma oportuna en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, o se desistiere de celebrar el contrato, o no concurra a suscribir el contrato, o no entregue las declaraciones juradas señaladas, o certificado, en su caso, o los antecedentes legales requeridos, en los plazos señalados al efecto por el Ministerio o Secretaria Regional Ministerial, o no cumpliese con las demás condiciones y requisitos establecidos en estas Bases para la suscripción del contrato, se entenderá que éste/a no acepta la adjudicación, pudiendo el Ministerio adjudicar, emitir la orden de compra o suscribir el contrato respectivo con el oferente que hubiere ocupado el segundo lugar, el tercero o los siguientes en la evaluación, si el anterior no aceptara la adjudicación, o bien declarar desierta la licitación, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación original. El/La oferente ubicado/a en segundo lugar deberá cumplir las mismas condiciones y plazos que el original adjudicatario, contados desde la notificación de la readjudicación.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir