Licitación ID: 889473-4-LE21

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO INTELIGENTE UOH

Responsable de esta licitación: UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 14

Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.

Descargar ficha

Productos o servicios

Construcción de obras civiles	1 Unidad
Cod: 72131702	1 Unidad
La Universidad de O’Higgins requiere contratar la “Construcción de invernadero inteligente tipo capilla en campus Colchagua de la universidad de O’Higgins. Proyecto transversal interno ICA3”, ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta I-50, San Fernando, Región

Contenido de las bases

1. Características de la licitación
2. Organismo demandante
3. Etapas y plazos
4. Antecedentes para incluir en la oferta
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

6. Criterios de evaluación
7. Montos y duración del contrato
8. Garantías requeridas
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

1. Características de la licitación

Nombre de la licitación:

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO INTELIGENTE UOH

Estado:

Revocada

Descripción:

La Universidad de O’Higgins requiere contratar la “Construcción de invernadero inteligente tipo capilla en campus Colchagua de la universidad de O’Higgins. Proyecto transversal interno ICA3”, ubicado en el kilómetro 3 de la Ruta I-50, San Fernando, Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Este documento define las condiciones mínimas para la realización de los trabajos, debiendo acordarse con el oferente adjudicado la metodología de trabajo final.

Tipo de licitación:

Pública-Licitación Pública igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM (LE)

Tipo de convocatoria:

ABIERTO

Moneda:

Peso Chileno

Etapas del proceso de apertura:

Una Etapa

Contrato

Se requerirá suscripción de contrato

Toma de razón por Contraloría:

No requiere Toma de Razón por Contraloría

Publicidad de ofertas técnicas:

Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.

Subir

2. Organismo demandante

Razón social:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

Unidad de compra:

UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS

R.U.T.:

61.980.530-5

Dirección:

Av. Libertador General Bernardo O'Higgins 611

Comuna:

Rancagua

Región en que se genera la licitación:

Región del Libertador General Bernardo O´Higgins

Subir

3. Etapas y plazos

Fecha de cierre de recepción de la oferta: 30-03-2021 17:00:00

Fecha de Publicación: 15-03-2021 10:11:55

Fecha inicio de preguntas: 15-03-2021 21:01:00

Fecha final de preguntas: 18-03-2021 17:00:00

Fecha de publicación de respuestas: 23-03-2021 17:00:00

Fecha de acto de apertura técnica: 30-03-2021 17:01:00

Fecha de acto de apertura económica (referencial): 30-03-2021 17:01:00

Fecha de Adjudicación: 12-05-2021 20:00:00

Fecha de entrega en soporte fisico No hay información

Fecha estimada de firma de contrato No hay información

Tiempo estimado de evaluación de ofertas No hay información

Visita a Terreno 22-03-2021 12:00:00

Subir

4. Antecedentes para incluir en la oferta

Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.

Documentos Administrativos

1.- Adjunto en las bases

Documentos Técnicos

1.- Adjunto en las bases

Documentos Económicos

1.- Adjunto en las bases

Subir

5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado

Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona natural

- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad

- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."

Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica

- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa

- Certificado de Vigencia de la Sociedad

- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales

- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial

Subir

6. Criterios de evaluación

Ítem	Observaciones	Ponderación
1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES	Para la calificación, se asignará el puntaje conforme a lo siguiente, lo cual se multiplicará por 0,05: 1.- Acompaña todos los documentos antes del cierre de recepción de las ofertas: 100 puntos. 2.- Acompaña uno o más de los documentos requeridos fuera del plazo para recepción de las ofertas, pero dentro del término indicado en esta subcláusula: 25 puntos. El plazo fatal para responder es de 48 horas corridas desde realizada la solicitud por el portal wwww.mercadopublico.cl.	5%
2 OFERTA TÉCNICA	Se calificará en función de los siguientes aspectos: A1. Experiencia del proponente 15% A2. Tiempo de ejecución 5% A3. Calidad técnica de la propuesta 30% A4. Plano de diseño de invernadero 10% A5. Lista de materiales 5%	65%
3 OFERTA ECONÓMICA	Se calificará en función de los siguientes aspectos: A1.1. Trabajos ejecutados por el proponente en los últimos 5 años: 10% A1.2. Currículum vitae profesional en construcción de invernaderos y estructuras similares: 5%	30%

Subir

7. Montos y duración del contrato

Estimación en base a:	Presupuesto Disponible

Fuente de financiamiento:	No hay información



Contrato con Renovación:	NO

Observaciones	Sin observaciones

Plazos de pago:	30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago:	Transferencia Electrónica, Cheque

Nombre de responsable de pago:	Alex Canales
e-mail de responsable de pago:	proveedores@uoh.cl

Nombre de responsable de contrato:	Camila Bugueño
e-mail de responsable de contrato:	camila.bugueno@uoh.cl
Teléfono de responsable del contrato:	56-2-229020026-

Prohibición de subcontratación:	Se permite subcontratación

Subir

8. Garantías requeridas

Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato

Beneficiario:	UNIVERSIDAD DE O'HIGGINS
Fecha de vencimiento:	02-08-2021
Monto:	10 %

Descripción:	Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social de sus trabajadores y la correcta ejecución de los trabajos, el adjudicatario deberá entregar, antes del inicio de los trabajos, una garantía con carácter de irrevocable, pagadera a la vista y al sólo requerimiento de la Universidad, por un monto – expresado en unidades de fomento o en pesos – equivalente al 10% del valor del presupuesto contratado, cuya glosa deberá señalar que garantiza el cumplimiento y correcta ejecución del contrato “Construcción de invernadero inteligente tipo capilla en Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins”. Este documento deberá extenderse a nombre de la Universidad de O’Higgins, RUT Nº 61.980.530-5, y tener una vigencia de 180 días corridos después de la fecha estimada de recepción de los trabajos. De efectuarse modificaciones al contrato que aumenten su valor o el plazo de ejecución, esta garantía deberá incrementarse en el 10% del aumento o por el período de ampliación del plazo autorizado – según corresponda – en las mismas condiciones descritas precedentemente. Cualquier incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en estas bases o en el contrato, incluyendo las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, dará derecho a la Universidad a hacer efectiva la garantía, previa tramitación del procedimiento administrativo establecido en el numeral 9.7. El documento de garantía deberá entregarse en las oficinas de la Universidad, ubicadas en calle José Domingo Mujica Nº 370 (ex 354), Rancagua, a nombre de Guido Candia Astete, o en forma electrónica al correo: guido.candia@uoh.cl, caso en que deberá ajustarse a la Ley Nº 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha firma. En caso de que el plazo de vencimiento del documento de garantía esté próximo a cumplirse y no se haya completado el objetivo de la garantía, el Contratista estará obligado a renovarlo, de manera de cubrir su objetivo. De no recibirse la garantía renovada a lo menos con dos días hábiles de anticipación a la fecha de su vencimiento, la Universidad hará efectiva la garantía original.

Glosa:	garantiza el cumplimiento y correcta ejecución del contrato “Construcción de invernadero inteligente tipo capilla en Campus Colchagua de la Universidad de O’Higgins”.

Forma y oportunidad de restitución:	La garantía será devuelta a su vencimiento y una vez verificado cumplimiento de todas las obligaciones del contrato.

Subir

9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas

Cláusula de Readjudicación

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

Resolución de Empates

En caso de empate, se adjudicará a la oferta que tenga la mejor calificación según la siguiente prioridad de criterios:

● Primera variable: Propuesta técnica.

● Segunda variable: Propuesta económica.

● Tercera variable: Cumplimiento de Requisitos.

Si persiste el empate, éste será resuelto mediante el azar, adjudicándose al oferente que saque el palito más corto de un conjunto de ellos, lo cual se realizará ante la presencia de todos los integrantes de la Comisión, y de su resultado se levantará acta firmada por sus miembros.

Subir

10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.

Subir