Licitación ID: 411-22-LP26
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA DE FÚTBOL LA VEGA
Responsable de esta licitación: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Fecha de Cierre: 28-04-2026 15:33:00
Reclamos recibidos por incumplir plazo de pago: 5
Este número indica los reclamos recibidos por esta institución desde los últimos 12 meses hasta el día de ayer. Recuerde interpretar esta información considerando la cantidad de licitaciones y órdenes de compra que esta institución genera en el Mercado Público.
Faltan 26 días para que cierre esta licitación.

Descarga los datos de esta licitación en formato CSV. Más información.

Descarga los datos de esta licitación en formato JSON. Más información en API Mercado Público.

Descarga los datos de esta licitación en formato OCDS. Conoce el estandar en el Sitio Oficial OCDS.

Dejar un reclamo sobre esta licitación Dejar un reclamo sobre esta licitación
Productos o servicios
1
Construcción de obras civiles 1 Unidad
Cod: 72131702
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA DE FÚTBOL LA VEGA  

1. Características de la licitación
Nombre de la licitación:
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA DE FÚTBOL LA VEGA
Estado:
Publicada
Descripción:
CONSTRUCCIÓN CAMARINES CANCHA DE FÚTBOL LOCALIDAD DE LA VEGA
Tipo de licitación:
Pública-Licitación Pública igual o superior a 1.000 UTM e inferior a 5.000 UTM (LP)
Tipo de convocatoria:
ABIERTO
Moneda:
Peso Chileno
Etapas del proceso de apertura:
Una Etapa
Toma de razón por Contraloría:
No requiere Toma de Razón por Contraloría
Licitación de contrato de obra:
40049299
Publicidad de ofertas técnicas:
Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez realizada la apertura técnica de las ofertas.
2. Organismo demandante
Razón social:
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Unidad de compra:
Departamento Finanzas - D.A.F
R.U.T.:
69.251.900-0
Dirección:
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen
Comuna:
Alto Del Carmen
Región en que se genera la licitación:
Región de Atacama
3. Etapas y plazos
Fecha de cierre de recepción de la oferta: 28-04-2026 15:33:00
Fecha de Publicación: 02-04-2026 15:48:37
Fecha inicio de preguntas: 02-04-2026 19:00:00
Fecha final de preguntas: 16-04-2026 19:00:00
Fecha de publicación de respuestas: 20-04-2026 19:00:00
Fecha de acto de apertura técnica: 28-04-2026 15:34:00
Fecha de acto de apertura económica (referencial): 28-04-2026 15:34:00
Fecha de Adjudicación: 07-05-2026 15:34:00
Fecha de entrega en soporte fisico 28-04-2026
Fecha estimada de firma de contrato 12-05-2026
Tiempo estimado de evaluación de ofertas 2 Horas
VISITA A TERRENO 10-04-2026 10:00:00
4. Antecedentes para incluir en la oferta
Adicionalmente, todos los proveedores para ofertar en esta licitación, deberán obligatoriamente confirmar y firmar electrónicamente la Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar.
Documentos Administrativos
1.- DECRETO APRUEBA BASES
2.- BASES ADMINISTRATIVAS
3.- ANEXO BASES ADMINISTRATIVAS
4.- CERTEFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Documentos Técnicos
1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
 
2.- PLANIMETRÍA
 
Documentos Económicos
1.- ITEMIZADO - PRESUPUESTO
5. Requisitos para contratar al proveedor adjudicado
Persona natural
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.
 
2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.
 
3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.
 
4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.
 
5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.
 
6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.
 
7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.
 
8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).
 
Documentos persona natural
- Fotocopia Legalizada de Cédula de Identidad
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
Persona jurídica
Encontrarse hábil en el Registro de Proveedores, registro que verificará NO haber incurrido en las siguientes causales de inhabilidad:

1 .- Haber sido condenado por cualquiera de los delitos de cohecho contemplados en el título V del Libro Segundo del Código Penal.

2 .- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un año, o superior a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista un convenio de pago vigente. En caso de encontrarse pendiente juicio sobre la efectividad de la deuda, esta inhabilidad regirá una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la respectiva resolución.

3 .- Registrar deudas previsionales o de salud por más de 12 meses por sus trabajadores dependientes, lo que se acreditará mediante certificado de la autoridad competente.

4 .- La presentación al Registro Nacional de Proveedores de uno o más documentos falsos, declarado así por sentencia judicial ejecutoriada.

5 .- Haber sido declarado en quiebra por resolución judicial ejecutoriada.

6 .- Haber sido eliminado o encontrarse suspendido del Registro Nacional de Proveedores por resolución fundada de la Dirección de Compras.

7 .- Haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador.

8 .- Registrar condenas asociadas a responsabilidad penal jurídica (incumplimiento artículo 10, Ley 20.393).

Documentos persona jurídica
- Fotocopia Legalizada del Rut de la Empresa
- Declaración jurada acreditando que no se encuentra afecto al art. 4 inciso 6 de la ley 19.886, en el cual se establece que "ningún órgano de la administración del Estado podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes y servicios con los funcionarios directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco."
- Certificado de Vigencia de la Sociedad
- (1) Certificado de Boletín de Informes Comerciales
- (1) Certificado de Quiebras/Convenio Judicial
6. Criterios de evaluación
ÍtemObservacionesPonderación
1 E) Mano de obra local Para evaluar la mano de obra local, el oferente deberá presentar una nómina del personal a contratar para la ejecución de la obra, en el cual detallará el cargo y plazo del contrato. Sí el oferente contempla mano de obra local, esto significa con residencia en la Comuna de Alto del Carmen (documento que lo acredite). Se evaluará de acuerdo al puntaje señalado. Puntaje mano de obra local = 0.14 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. Los contratos del personal local ofertado, se exigirán a los 10 días corridos del inicio de la obra. 14%
2 A) Precio de la oferta la Comisión Evaluadora podrá considerar como indicio de oferta temeraria, entre otros criterios, que el precio ofertado sea inferior en más de un 20% respecto del presupuesto estimado por la entidad licitante. La información será obtenida de los antecedentes económicos, presentado por el oferte. (precio mínimo entre los oferentes/ precio del oferente evaluado) *100 Puntaje precio oferta = 0.13 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. 13%
3 C) Experiencia del residente de obra El oferente deberá presentar los antecedentes sobre el personal idóneo, para tomar el cargo de residente de obra, acreditable mediante título y currículo vitae actualizado. Puntaje residente de obra = 0.26 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. 26%
4 B) Experiencia del oferente El oferente deberá acreditar su experiencia en la ejecución de obras iguales o similares a la presente licitación, mediante certificados que acrediten la recepción conforme de dichas obras. Puntaje experiencia del oferente = 0.26 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. 26%
5 F) Programa de Integridad y Compliance El proveedor deberá entregar respaldos que permitan verificar que el programa de Integridad es conocido por el personal y/o trabajadores/as, tales como: Comunicado interno, mail masivo, impresión de pantalla del sistema o programa, etc. El proveedor deberá completar el Anexo de Cumplimiento de integridad. Puntaje Programa De Integridad Y Compliance = 0.03 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. 3%
6 D) Plazo de Ejecución Para el presente proyecto existe un plazo máximo de ejecución de 150 días corridos. El oferente podrá ofertar plazos menores de ejecución. Para lo cual se evaluará lo indicado en la carta Gantt presentada por el oferente. Puntaje plazo de ejecución = (plazo menor /plazo a evaluar) * 100 Puntaje plazo de ejecución = 0.18 * puntos obtenidos en el criterio evaluado. No se aceptarán plazos mayores al indicado como plazo máximo para la ejecución de las obras. Los plazos ofertados podrán ser menores en un 20% del plazo de referencia. 18%

7. Montos y duración del contrato
Estimación en base a: Presupuesto Disponible
Fuente de financiamiento: DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
Contrato con Renovación: NO
Observaciones Sin observaciones
Plazos de pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura
Opciones de pago: Transferencia Electrónica, Cheque
Nombre de responsable de pago: FREDY BORDONES CAMPILLAY
e-mail de responsable de pago: fbordones@munialtodelcarmen.cl
Prohibición de subcontratación: No permite subcontratación
prohibida la subcontratación
8. Garantías requeridas
    Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Fecha de vencimiento: 31-07-2026
Monto: 5 %
Descripción: La garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá ser extendido a favor de la I. Municipalidad de Alto del Carmen, por la suma correspondiente al 5% del contrato, y tendrá una vigencia igual al plazo del contrato aumentado en 30 días (Treinta días corridos), dicho documento se debe ingresar, antes del cumplimiento del plazo estipulado para la suscripción del contrato, por la oficina de partes del Municipio ubicado en calle Padre Alonso García S/N°, Alto del Carmen, Comuna Alto del Carmen o de manera digital al siguiente correo electrónico: alcaldia@munialtodelcarmen.cl, con su respectiva firma digital. La glosa de la garantía o caución deberá ser extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Rol Único Tributario: 69.251.900-0, dirección Padre Alonso García S/N, especificando para garantizar el fiel cumplimiento del contrato del proyecto “Construcción Camarines Cancha de Fútbol, La Vega”. La garantía de fiel cumplimento asegurará, además, el pago de las obligaciones laborales y sociales del oferente contratante.
Glosa: Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
Forma y oportunidad de restitución: Su devolución se realizará una vez efectuada la recepción provisoria, firmada por la comisión, sin observaciones. De no existir causas que hacen procedente su cobro, y su despacho se hará mediante carta certificada al interesado.
    Otras Garantías
Beneficiario: I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN
Fecha de vencimiento: 27-04-2027
Monto: 5 %
Descripción: Al momento de la Recepción Provisoria de la Obra, el contratista deberá presentar una Caución o Garantía pagadera a la vista e irrevocable que garantice la Buena Ejecución de los Trabajos. Dicho documento deberá corresponder al 5% del valor real del Contrato y tendrá una vigencia de 8 (ocho) meses a contar de la fecha de recepción provisoria de la obra, dicho documento se debe ingresar por la oficina de partes del Municipio ubicado en calle Padre Alonso García S/N°, Alto del Carmen, Comuna Alto del Carmen o de manera digital al siguiente correo electrónico: alcaldia@munialtodelcarmen.cl, con su respectiva firma digital. La glosa de la garantía o caución deberá ser extendida a nombre de la Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen, Rol Único Tributario: 69.251.900-0, dirección Padre Alonso García S/N, especificando para garantizar la buena ejecución de los trabajos del “Construcción Camarines Cancha de Fútbol, La Vega”.
Glosa: Garantía por Buena Ejecución de los Trabajos
Forma y oportunidad de restitución: Su devolución se realizará una vez hecha la recepción definitiva, firmada por la comisión receptora. De no existir causas que hacen procedente su cobro, y su despacho se hará mediante carta certificada al interesado.
9. Requerimientos técnicos y otras cláusulas
Cláusula de Readjudicación
Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y/o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.
Resolución de Empates

CRITERIO DE DESEMPATE   

Si en la evaluación de las ofertas se produjese un empate entre dos o más oferentes respecto de su evaluación final, se adjudicará al oferente que haya obtenido la mayor calificación en el criterio “Experiencia del oferente”.

En caso de persistencia de la situación de empate, se establece como segundo mecanismo de desempate de adjudicación al oferente que haya obtenido la mayor calificación en el criterio “Residente de obra”.

En caso de persistencia de la situación de empate, se establece como tercer mecanismo de desempate de adjudicación al oferente que haya obtenido la mayor calificación en el criterio “Plazo de ejecución”.

En caso de persistencia de la situación de empate, se establece como cuarto mecanismo de desempate de adjudicación al oferente que haya obtenido la mayor calificación en el criterio “Mano de obra local”

En caso que se mantenga la situación de empate, se utilizará como última instancia el criterio de desempate “la primera oferta ingresada al portal de Mercado Público”.


10. Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.