REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
BASES ADMINISTRATIVAS
PARA LICITACIÓN PÚBLICA
Servicio: “Rehabilitación de infraestructura en el Parque Chabunco, región de Magallanes y Antártica Chilena”
CONAF - Magallanes
Punta Arenas, 2025
- BIENES Y SERVICIOS A LICITAR: La corporación Nacional Forestal, en adelante “CONAF” o la “Corporación”, indistintamente, invita a las y los oferentes inscritos en el portal de compras del estado www.mercadopublico.cl a participar en la licitación pública para el servicio: “Rehabilitación de infraestructura en el Parque Chabunco, región de Magallanes y Antártica Chilena”, según especificaciones incluidas en las presentes Bases Administrativas y en las Bases Técnicas que se adjuntan a éstas.
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), entidad de derecho privado, es un organismo técnico del estado, cuya misión es garantizar la conservación, restauración y el manejo sustentable de los ecosistemas, monitoreo y arborización, para satisfacer la demanda actual y futura por bienes y servicios ecosistémicos y contribuir al desarrollo territorial, de los pueblos originarios, las comunidades vulnerables y la valoración de la biodiversidad en un escenario de crisis climática.
- CARACTERÍSTICAS DE LA LICITACIÓN
- Nombre de la licitación: “Rehabilitación de infraestructura en el Parque Chabunco, región de Magallanes y Antártica Chilena”
- Tipo de licitación: Licitación pública inferior a 1.000 UTM
- Tipo de convocatoria : Abierta
- Moneda: Pesos chilenos
- Publicidad de ofertas técnicas: Las ofertas técnicas serán de público conocimiento una vez adjudicada la licitación.
En el marco del desarrollo de los Proyectos Comunitarios, se requiere contratar el servicio de “Rehabilitación de infraestructura en el Parque Chabunco, región de Magallanes y Antártica Chilena”. El servicio requerido corresponde al mejoramiento de un sector dentro del Parque Chabunco, mediante la rehabilitación de la terraza y los juegos de madera.
Descripción:
Mejoramiento y rehabilitación de infraestructura en el piso de la terraza del mirador y travesaños, escaleras de acceso a la playa: Consiste en retirar, adquirir, dimensionar e instalar aproximadamente 80 piezas de madera de lenga de largo variable y la aplicación de tres manos de carbolíneo.
Rehabilitación de juegos y aplicación de tres manos de producto impermeable: Consiste en la adquisición e cambio de las piezas dañadas, o faltantes en los distintos juegos que se encuentran en el sector de la playa en el Parque Chabunco. Además, considera la eliminación de los rayados en su superficie. Una vez reparados, se deberá aplicar sobre la estructura tres manos de producto protector impermeable en todos los juegos.
Confección e instalación de carteles informativos. Se requiere la adquisición e instalación de 24 carteles informativos alusivos a educación ambiental e indicaciones dentro del Parque Chabunco.
ANTECEDENTES DEL ORGANISMO DEMANDANTE
- · Razón social : Corporación Nacional Forestal
- · Unidad de compra : CONAF – Oficina regional Magallanes
- · RUT : 61.313.000-4
- · Dirección : Avenida Presidente Manuel Bulnes N°0309, Punta Arenas
- · Comuna : Punta Arenas
- · Región : Magallanes y Antártica Chilena
ETAPAS Y PLAZOS DÍA DE EJECUCIÓN
- Fecha de publicación : Ver ficha M. Público.
- Fecha inicio de preguntas : Ver ficha M. Público.
- Fecha final de preguntas : Ver ficha M. Público.
- Fecha publicación respuestas : Ver ficha M. Público.
- Fecha de cierre ofertas : Ver ficha M. Público.
- Fecha de apertura electrónica : Ver ficha M. Público.
- Fecha de adjudicación : Ver ficha M. Público.
- Fecha visita a terreno : Ver ficha mercado publico
La fecha de cierre de recepción de ofertas podrá ser prorrogada, lo que se indicará oportunamente en el portal de compras públicas www.mercadopublico.cl, en caso que a dicha fecha no se hayan recibido ofertas. En este mismo acto, también podrán ser ampliadas cada una de las fechas de las demás etapas de esta licitación pública.
- ANTECEDENTES A INCLUIR EN LA OFERTA
Antecedentes administrativos:
- Formulario de identificación del oferente, según Anexo N°01. Completar e ingresar vía portal Mercado Público.
- Declaración jurada simple acerca del sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos funcionarios Anexo N°02. Nota: Completar e ingresar vía portal Mercado público.
- Declaración jurada contratista y subcontratistas, según Anexo N°03. Nota: completar e ingresar vía portal mercado público.
Antecedentes Económicos:
Para la adquisición de los servicios descritos, se cuenta con el siguiente presupuesto disponible: $9.000.000 impuestos y cualquier otro gasto incluidos.
- OFERTA ECONÓMICA: El o la oferente debe ajustar su propuesta a lo señalado en las presentes bases. Para reportar este antecedente, se debe completar el Anexo N°4. No se evaluarán propuestas cuya oferta económica sea superior al presupuesto publicado. Nota: Se debe completar e ingresar vía portal Mercado público. En caso de no presentar este anexo, la oferta se declarará inadmisible.
Antecedentes técnicos:
- PLAZO DE ENTREGA DEL SERVICIO. Él o la oferente debe ajustar su propuesta a lo señalado en las presentes Bases. Para reportar este antecedente, se debe completar el Anexo N°5. Nota: completar e Ingresar vía portal Mercado público. En caso de no presentar este anexo, oferta se declarará inadmisible
- EQUIPO DE TRABAJO. El o la oferente, deberá contar con un equipo de trabajo para la ejecución del servicio, se debe completar el Anexo N°6). En caso de no presentar este anexo, oferta se declarará inadmisible. Nota: completar e Ingresar vía portal Mercado público.
- EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE PROYECTOS. Se debe acreditar experiencia en ejecución de proyectos relacionados con la construcción de obras menores como: dimensionado, lijado e instalación de pizas de madera y perfiles metálicos, instalación de señalética informativa, etc. para ello, debe completar el Anexo N°7. La experiencia debe estar acreditada en quien esté a cargo de la faena. Debido a que este criterio será evaluado, en caso de no presentar este anexo, se le asignará puntaje 0 en este criterio en la etapa de evaluación. Nota: completar e Ingresar vía portal Mercado público.
- DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO. El o la oferente, deberá contar con toda la maquinaria (serruchos, sierra, alicate, martillo, otros) medio de transporte para la realización de las actividades del servicio a contratar, lo que se refiere a traslado del equipo de trabajo y transporte para el retiro de residuos generados, entre otras relacionadas de manera directa con la ejecución del servicio para dar cumplimiento al servicio requerido. Para este ítem el oferente deberá presentar una declaración jurada simple donde se comprometa a disponer del equipamiento requerido para el desarrollo de todas las actividades del servicio a contratar según Anexo N°8. En caso de no presentar este anexo, la oferta se declarará inadmisible.
- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA: La Corporación tiene coordinado realizar una visita guiada con los potenciales oferentes a las dependencias del Parque Chabunco, donde se realizarán las faenas solicitadas. Visita programada según fecha indicada enMercado Publico, a las 10:00 horas, como punto de encuentro será el ingreso norte del sector de la costa del Parque Chabunco. (Contacto será la funcionaria Jessica Winkler). En la visita ser firmará lista de asistencia (Anexo N°9). Se hace presente que la gestión (acudir con el anexo en papel el día de la visita) de este anexo es de exclusiva responsabilidad del oferente. En caso de no presentar este anexo en su oferta, esta se declarará inadmisible.
Toda información que se demuestre sea falsa, alterada o maliciosamente incompleta y que altere el principio de igualdad de los oferentes, entregada en los Documentos Anexos u otros que la Corporación requiera, será estimada fraudulenta, siendo causal de eliminación de él o la oferente en el proceso de licitación.
- REQUISITOS PARA CONTRATAR AL PROVEEDOR ADJUDICADO O PROVEEDORA ADJUDICADA
Los antecedentes legales que debe cumplir y/o entregar el o la oferente (s) adjudicado (s), persona natural o jurídica, según corresponda, son los siguientes: Encontrarse inscrito en el Registro Oficial de proveedores del Estado, denominado “Chileproveedores”. De no estar inscrito, debe dar cumplimiento a la instrucción contenida en la Circular N°09, de fecha 6 de Marzo de 2007, de los Ministerios del Interior y Hacienda, que se transcribe a continuación: “En caso que el o los proveedores adjudicados no estén inscritos en el registro electrónico oficial de contratistas de la administración, Chileproveedores, estarán obligados a inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la adjudicación o de la emisión de la orden de compra respectiva”.
- CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Estas líneas de licitación serán adjudicadas al proveedor o proveedora (res), que cumpla con los requisitos establecidos y obtenga el mayor puntaje en los criterios de evaluación.
Para la evaluación de las ofertas recibidas, se considerarán como condiciones relevantes para la adjudicación del servicio a adquirir, los criterios que a continuación se detallan:
|
Criterios de evaluación
|
|
Ítem
|
Observaciones
|
Ponderación
|
|
1. Precio
|
El puntaje se asignará aplicando la siguiente fórmula:
Valor neto deberá ser ofertado en mercado público
No se evaluarán propuestas cuya oferta económica sea superior al presupuesto publicado. Anexo N°4
|
30%
|
|
2. Plazo de entrega del servicio
|
El puntaje se asignará de acuerdo a la siguiente fórmula:
- Entrega de los servicios en un plazo inferior o igual a 20 días hábiles = 100 puntos.
- Entrega de los servicios en un plazo entre 21 a 25 días hábiles= 50 puntos.
- Entrega de los servicios en un plazo superior a 26 días hábiles= 0 puntos.
Se debe completar el Anexo N°5. Nota: completar e Ingresar vía portal Mercado público. En caso de no presentar este anexo, oferta se declarará inadmisible
|
25%
|
|
3.Equipo de trabajo
|
Se evaluará de la siguiente forma:
Conformado por 5 o más trabajadores: 100 ptos.
Conformado por 3 trabajadores: 50 ptos.
Conformado por 2 trabajadores: 0 ptos.
No especifica o no señala: Oferta Inadmisible
Se debe completar el Anexo N°6. En caso de no presentar este anexo, oferta se declarará inadmisible.
|
25%
|
|
4. Experiencia en proyectos en ejecución o ejecutados similares. los últimos veinticuatro meses Del encargado de la faena por parte del oferente.
|
Para la evaluación se considerará la información que él o la
oferente, debidamente completado y firmado. LAS FAENAS
REALIZADAS EN LOS VEINTICUATRO MESES
Se asignará el puntaje de la siguiente forma:
1. un número de 5 o más proyectos ejecutados = 100 puntos.
2. un número de 3 a 4 proyectos ejecutado = 50 puntos.
3. un número de 1 a 2 proyectos ejecutados = 0 puntos.
Se debe completar Anexo N°7
En caso de no presentar este anexo, oferta se declarará inadmisible.
|
20%
|
NOTA: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley 19.886, mediante la modalidad FORO INVERSO de la licitación sólo podrán ser solicitados antecedentes que guarden relación con el cumplimiento de los requisitos formales de la oferta. En consecuencia, los antecedentes técnicos y/o económicos faltantes en la oferta NO podrán ser solicitados a través de la modalidad de FORO INVERSO.
- MONTOS Y DURACIÓN DEL CONTRATO
Estimación en base a : Presupuesto, $9.000.000-
Fuente de financiamiento : Fondos CONAF Magallanes – Proyecto Comunitario
Plazo de pago : 30 días contra factura
Opciones de pago : transferencia electrónica
Nombre de responsable de pago : Jaime Caro
E-mail de responsable de pago : Jaime.caro@conaf.cl
Nombre de responsable de contrato : Pamela Duhalde Bertín
E-mail de responsable de contrato : pamela.duhalde@conaf.cl
Fono de responsable del contrato : 61 2 238875 anexo 213
Prohibición de subcontratación : No
- GARANTÍAS REQUERIDAS
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
Beneficiario: CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL.
Fecha de Vencimiento: 60 días posteriores a la fecha de término del contrato.
Monto: 10% del valor total del contrato.
Glosa: Para garantizar el Fiel Cumplimiento de la Propuesta Pública ID N° 1038-7-LE25 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores señaladas en el artículo 11 de la Ley N° 19.886.
Descripción: Las garantías pueden ser: Vale a la Vista, Boleta de Garantía Bancaria o Póliza de Seguro de garantía. Esta garantía deberá ser entregada físicamente o bien enviada por correo certificado en oficina de partes ubicada en Avenida Bulnes N° 0309, Piso 4, Punta Arenas. Deberá ser entregado en un plazo máximo de 15 días desde generada la orden de compra. El documento de garantía deberá ser pagadero a la vista, tener carácter de irrevocable y ser tomado por el adjudicatario o la adjudicataria.
Forma y oportunidad de restitución: La restitución de esta Garantía será realizada una vez que se haya cumplido la fecha de vencimiento de cada una de ellas posterior a la fecha de finalización del contrato.
- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y OTRAS CLÁUSULAS
- PROGRAMACIÓN DE TRABAJO
Para la ejecución del servicio licitado, el o la contratista deberá ajustarse a los plazos establecidos en el programa de trabajo (Cuadro N°01), debiendo cumplir en todo momento con el avance requerido, de modo tal de cumplir en tiempo con el servicio. Se debe tener presente que toda la maquinaria (rotomartillo, serruchos, sierra, alicate, martillo, otros) medio de transporte para la realización de las actividades del servicio a contratar, lo que se refiere a traslado del equipo de trabajo, maquinaria, instalación de sistema de riego, entre otras relacionadas de manera directa con la ejecución del servicio para dar cumplimiento al servicio requerido deberá ser aportado por el o la oferente.
Cuadro N°01. Programa de trabajo
|
Periodo
|
Días hábiles
|
Porcentaje de avance Físico
|
|
1
|
20
|
100%
|
*Para el inicio del programa de trabajo se considera un plazo no superior a 10 días corridos desde la aceptación de la orden de compra.
2.- CONTROL DE AVANCE FÍSICO
El servicio requerido deberá ejecutarse en un plazo no mayor a lo indicado en el programa de trabajo.
Ante cualquier atraso sobre los hitos de avance establecidos por CONAF operará el mecanismo de multas indicado en las bases administrativas.
Las fechas límite señaladas para cada actividad serán monitoreadas por la contraparte de CONAF a fin de que el servicio logre avanzar en la ejecución de las actividades propuestas.
Se recibirá de manera conforme sólo cuando se trate de un tramo calificado completa y correctamente finalizado.
3. ESTADO DE PAGO
El pago se efectuará una vez que se haya realizado la recepción conforme de la faena por parte de la contraparte técnica de CONAF, esta solicitud debe ser presentada mediante una carta dirigida a la dirección regional de CONAF, de acuerdo a lo que se especifica en las bases administrativas.
Acciones complementarias: Al finalizar el día laboral, no deberán quedar residuos ni desechos en el sector de trabajo.
- LIBRO DE OBRAS
El o la contratista deberá mantener un libro de obras tipo Manifold con triplicado autocopiativo, el que deberá permanecer en la faena y entregar una copia digital y/o física el último día hábil (viernes) de cada semana de trabajo. Enviar copia a jessica.winkler@conaf.cl. En este libro se deberá indicar:
-Nombre contratista, Rut.
-Nombre, Rut de cada prestador de servicio del proyecto
-Registro de días en que las condiciones meteorológicas, sanitarios, logísticas atribuibles a terceros, entre otras, no permitan la correcta ejecución de esta licitación.
-Indicaciones de la contraparte técnica respecto del servicio en ejecución y avance diario.
-Daños o pérdidas de insumos entregados por CONAF.
-Registro exacto de personal que trabaje por día.
- RESOLUCIÓN DE EMPATES
Si existiera igualdad de puntaje, se utilizará para realizar el desempate la aplicación de los siguientes criterios:
- En primer lugar, se privilegiará al o la oferente que haya obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación Plazo de entrega del servicio.
- De persistir el empate, se privilegiará al o la oferente que haya obtenido el máximo puntaje en el criterio de Plazo de entrega del servicio.
- De persistir el empate, se privilegiará al o la oferente que haya obtenido el máximo puntaje en el criterio de evaluación Oferta económica.
- De persistir el empate se asignará al o la oferente que ingresó en primer lugar su oferta, según antecedentes en Mercado Público.
- MECANISMO PARA LA SOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACIÓN:
Las consultas respecto a la adjudicación se recibirán a través del correo electrónico marcos.ayancan@conaf.cl y serán respondidas por el mismo medio. Solo se responderán las consultas ingresadas hasta 48 horas (Hábiles) a contar de la adjudicación.
- ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
De ser necesario, se solicitará un documento donde señale el cumplimiento de este punto, mediante copia de formulario de cotizaciones timbrada por la institución previsional correspondiente o certificado vigente emitido por la Dirección del Trabajo.
- PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES OMITIDOS POR LOS Y LAS OFERENTES
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el período posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de FORO INVERSO del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta o al requerimiento de documentos o certificados originales y no podrán constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
- PACTO DE INTEGRIDAD
El o la oferente declara que, por el solo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones que, contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el o la oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:
I. El o la oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, sobornos, regalos, premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público o funcionaria pública en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.
- El o la oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objetivo influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.
- El o la oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de las mismas.
- El o la oferente se obliga a ajustar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos se derivasen.
- El o la oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma-
- El o la oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.
- El o la oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que este o estos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.
- APERTURA ELECTRÓNICA
La apertura electrónica y posterior evaluación de las ofertas se realizara en el portal de compras del estado por una comisión creada para tal efecto, constituida por los siguientes funcionarios;
- Jefa Sección Arbolado Urbano, Jessica Winkler
- Jefe de Sección Administración, o quien lo represente; Marcos Ayancán
- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
La Corporación adjudicará la presente licitación pública de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas y técnicas y podrá declarar inadmisible total o parcialmente cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los requisitos o consideraciones establecidas en las mencionadas bases, sin perjuicio de la facultad de la CONAF de solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases. Podrá, además, declarar desierta la licitación, cuando no se presenten ofertas o cuando estas no resulten convenientes a sus intereses y/o excedan la capacidad presupuestaria de la Corporación; en estos últimos casos, dichas decisiones deberán ser manifestadas por resolución fundada.
La adjudicación será publicada en el portal www.mercadopublico.cl, señalando el nombre del oferente seleccionado o la oferente seleccionada por la corporación.
Con este efecto la Corporación emitirá una Resolución de adjudicación, la que se publicará en el portal de compras del Estado www.mercadopublico.cl, de acuerdo a la normativa vigente.
La notificación de la Resolución de Adjudicación, se entenderá realizada, luego de las 24 hrs. transcurridas desde que CONAF publique dicha Resolución en el portal de compras www.mercadopublico.cl
Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo señalado en las presentes bases de licitación públicas, la Corporación informará en el Sistema de Información www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar y se indicará el nuevo plazo para la adjudicación.
- DOCUMENOS QUE RIGEN LA LICITACIÓN
Esta licitación pública y los bienes y servicios que de ésta se desprendan, serán adquiridos y regidos por los siguientes documentos:
- Las bases administrativas y técnicas y las especificaciones y los anexos que se incluyan en este proceso de licitación.
- Las consultas, respuestas y aclaraciones, derivadas del procedimiento establecido en las presentes bases de licitación.
- Las modificaciones efectuadas a las bases técnicas y administrativas de esta licitación pública, si las hubiere.
- La oferta técnica y la oferta económica del oferente adjudicado o la oferente adjudicada
- Otros antecedentes documentados que solicite o proporcione la Corporación.
- MODIFICACIÓN DE LAS BASES
La Corporación podrá modificar y/o hacer aclaraciones a las bases de esta licitación, hasta antes de la fecha de cierre de la misma, por propia iniciativa, a objeto de precisar o complementar elementos de su contenido que, a su juicio, no hayan quedado suficientemente claros y/o a causa de las consultas realizadas a través de la Plataforma de compras, otorgando un plazo prudente para que los y las oferentes puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Estas modificaciones formarán parte integrante de las bases de licitación.
- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas referentes a las Bases técnicas y administrativas deberán ser realizadas solo por la modalidad FORO del portal de compras del estado, durante las fechas indicadas en el calendario de esta licitación pública. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán a través de la misma modalidad FORO.
- OBSERVACIONES A LA APERTURA DE LAS OFERTAS
Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas a través del mecanismo establecido por el portal de compras, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso final del artículo 33 del reglamento de la ley N°19.886.
- CONSULTAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA LICITACIÓN
CONAF podrá realizar consultas y solicitar antecedentes durante el periodo posterior al cierre de esta licitación y antes de su adjudicación. Estas consultas serán realizadas a través de la modalidad de FORO inverso del portal de compras. Los antecedentes que se soliciten, deberán estar orientados a aclarar aspectos de la oferta, o al requerimiento de documentos o certificados originales, y no podrá constituir temas evaluables por los criterios de evaluación de esta licitación.
- READJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN
En el caso que él o la oferente adjudicado no acepte la orden de compra enviada a través del portal de compras públicas dentro del plazo de 48 horas contados desde su publicación o no suscriba el contrato dentro del plazo establecido, no cumpla con los requisitos para contratar los servicios establecidos en las presentes bases, se desista de su oferta o sea inhábil para contratar de acuerdo con los términos de la ley 19.886 y su reglamento, se entenderá que desiste de su realización. En tal caso, CONAF tendrá derecho a encomendar los servicios licitados a él o la oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.
- PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO
Para la adquisición de los servicios descritos, se cuenta con el siguiente presupuesto: $ 9.000.000.- (siete millones de pesos), impuestos y cualquier otro gasto incluido.
El pago se efectuará una vez que se haya realizado la recepción conforme de la faena por parte de la contraparte técnica de CONAF, esta solicitud debe ser presentada mediante una carta dirigida a la dirección regional de CONAF, de acuerdo a lo que se especifica en las presentes bases administrativas.
El valor de la oferta o cotización deberá incluir todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo indirecto, o causa de él. No se evaluarán propuestas cuya oferta económica sea superior al presupuesto publicado.
- LUGARES DE ENTREGA
El servicio se deberá ejecutar en terreno según indicación de sectores expuestos en estas bases y en las bases técnicas.
- MULTAS
El proveedor adjudicado o la proveedora adjudicada deberán pagar multas por el o los atrasos en que incurra en la prestación de los servicios, objeto de la presente licitación. Las fechas para determinar el cumplimiento del servicio dentro de los plazos establecidos están indicadas en el Programa de Trabajo.
En caso que la contraparte técnica de CONAF detecte incumplimiento en lo indicado en el Programa de Trabajo, CONAF cobrará una multa equivalente a $50.000 (cincuenta mil pesos) por cada día de atraso utilizado hasta alcanzar el avance correspondiente indicado.
En caso que él o la contratista no puedan trabajar por razones ajenas a su responsabilidad (condiciones meteorológicas, situación sanitaria, causa logística atribuible a terceros, etc.), dicha jornada o jornadas, podrán ser consideradas para ampliar los días contemplados dentro del periodo y así cumplir con el avance del Programa de Trabajo. Por lo tanto, los días no trabajados por razones ajenas a la responsabilidad de él o la contratista, no se traducirán en multa. Esto deberá ser registrado en el libro de obras y validado por la contraparte técnica de CONAF.
El monto de las multas será rebajado del pago que la entidad licitante deba efectuar al adjudicatario en los estados de pago más próximos y de no ser suficiente este monto o en caso de no existir pagos pendientes, se le cobrará directamente, o bien, se hará efectivo a través del cobro de la garantía de fiel cumplimiento. Cuando el cálculo del monto de la respectiva multa convertido a peso chileno resulte un número con decimales, éste se redondeará al número entero más cercano. Las multas se aplicarán sin perjuicio del derecho de la entidad licitante de recurrir ante los Tribunales Ordinarios de Justicia, a fin de hacer efectiva la responsabilidad del contratante incumplidor.
Eventuales descuentos y cobros pudieran ser exigidos si a causa de un eventual incumplimiento hubiera que incurrir en gastos para corregirlos, por ejemplo, recoger basura que el equipo de él o la contratista deje en los lugares de faena o daños en infraestructura.
- DEL CONTRATO
El contrato se formalizará con la orden de compra.
Vigencia: El contrato tendrá vigencia hasta el 25 de diciembre de 2025.
Respecto del cumplimiento del plazo de las faenas, para el buen cumplimiento del servicio y velar por una progresión adecuada de su avance, se debe cumplir con los plazos indicados en la Programación de Trabajo.
Si se produjera un retraso injustificado superior a 5 días hábiles, en cualquiera de los plazos expuestos en el Programa de Trabajo, la Corporación podrá dar término anticipado al contrato, sin perjuicio del cobro de la multa respectiva.
Modificaciones: Las partes podrán modificar el contrato suscrito por ellas, de común acuerdo. Todas las modificaciones de servicios acordadas durante el periodo de vigencia del respectivo contrato, se incorporarán en nuevos anexos, los que, para todos los efectos legales, formarán parte integrante de dicho contrato. Las modificaciones no podrán alterar la naturaleza del objeto de este.
Suspensión temporal: En el caso de que las condiciones meteorológicas o sanitarias no permitan la correcta ejecución de esta licitación, se podrá suspender temporalmente el servicio, generando un pago de acuerdo al grado de avance y se retomará lo que falte por ejecutar una vez dadas las condiciones para continuar. Esto debe quedar acordado, explicado fundadamente y firmado por ambas partes en el libro de obras.
En el caso que CONAF considere necesario la postergación en la ejecución del servicio por otro motivo, este deberá ser aplazado ante acuerdo por partes e informado mediante carta al director con firma de contratista, contraparte técnica de CONAF, fecha y motivo.
Término del contrato:
Según las causales:
a) Vencimiento de plazo acordado por las partes.
b) En caso de muerte, declaración de quiebra o incapacidad sobreviniente de él o la Contratista.
c) Cancelación o extinción de la personalidad jurídica de él o la Contratista.
d) Por mutuo acuerdo de las partes.
e) Por incumplimiento grave de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato. Se considerarán para estos efectos incumplimientos graves los siguientes:
e.1) No pago íntegro y oportuno de las remuneraciones; pagos de imposiciones y cotizaciones previsionales a los trabajadores de él o la Contratista.
e.2) Incumplimiento reiterado y no justificado de las obligaciones que forman parte de las bases administrativas, bases técnicas y de todos aquellos documentos que forman parte integrante del contrato. Es incumplimiento reiterado la suma de dos o más incumplimientos, ya sea de una misma obligación o de diversas.
e.3) Atraso en el programa de trabajo.
e.4) La no constitución oportuna ni la existencia, entrega y/o mantención continua de la vigencia de las garantías señaladas en las presentes Bases de Licitación.
e.5) Incumplimiento de los compromisos adquiridos para acceder a puntaje en cada uno de los criterios evaluados.
Respecto de los criterios de inclusión a comprometer en el anexo respectivo, si por fuerza mayor se desvincula a alguna de las personas que sustentan lo comprometido, el o la oferente deberá incorporar a la brevedad (plazo máximo de 3 días) una trabajadora o un trabajador que cumpla con la misma condición de la persona desvinculada.
CONAF tendrá derecho a encomendar el remanente del servicio licitado a él o la oferente que de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que se estime conveniente efectuar una nueva licitación, declarando desierto el proceso.
Modalidad de informar de parte de CONAF los motivos y aplicación de lo señalado, será a través de Carta Oficial.
- JURISDICCIÓN APLICABLE
Cualquier dificultad que surja entre las partes será resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la que, desde ya, se someten las partes, estableciendo como domicilio la ciudad y comuna de Punta Arenas. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que la Contraloría General de la República pueda ejercer sobre la materia en cuestión.
- FORMA DE PAGO
El pago de los servicios adjudicados se llevará a cabo en moneda nacional (pesos chilenos), previa recepción de la factura correspondiente. El proveedor deberá emitir la respectiva factura extendida de la siguiente forma:
● Razón Social : Corporación Nacional Forestal
● RUT : 61.313.000-4
● Giro : Servicios Forestales público
● Domicilio : Avda. Bulnes 0309 piso 5, Punta Arenas
El pago se efectuará de acuerdo al estado de avance físico de las faenas, previa evaluación por parte del equipo técnico de CONAF.
Se hace presente que:
1. No podrán solicitarse más de un pago para la ejecución del servicio licitado.
2. El pago se realizará dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega y recepción conforme de los documentos siguientes:
ü Orden de Compra del Portal en estado Aceptada.
ü Factura o Boleta de Honorarios válidamente emitida.
ü Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales relativo a todos los trabajadores que prestaron el servicio, emitido por la Inspección del Trabajo y vigente a la fecha en que se presentan los antecedentes para el pago del periodo correspondiente. Este certificado debe señalar que el o la Contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales (las que deben estar pagadas), ni remuneraciones pendientes en relación a los trabajadores del servicio.
ü Informe de avance para solicitud de estado de pago, el que será generado por el o la contratista según Anexo N°1 de reporte de estado de pago de las Bases Técnicas.
ü Informe emitido por Contraparte Técnica de CONAF autorizando y validando el pago.
3. Al momento de solicitar el estado de pago, no deberán existir situaciones pendientes en los sectores de trabajo, por ejemplo: presencia de basura, infraestructura sin reparar, herramientas y/o equipos de él o la contratista sin retirar, entre otras.
- OBSERVACIONES GENERALES:
En lo no previsto por estas bases, se aplicarán las normas de la ley 19.886 y su reglamento, se deja constancia expresa de que todas y cada una de las estipulaciones contenidas en estas bases se entiende y entenderán incorporadas en el contrato que se suscriba mediante la aceptación de la respectiva orden de compra.