Garantía fiel de Cumplimiento de Contrato
|
Beneficiario:
|
Municipalidad de Huechuraba
|
|
Fecha de vencimiento:
|
27-12-2024
|
|
Monto:
|
10
%
|
|
|
Descripción:
|
El Proponente que resulte seleccionado, deberá entregar una Garantía a favor de la Municipalidad de Huechuraba, por un plazo igual a la duración del contrato, aumentado en 90 días corridos.
La glosa de la Garantía deberá indicar: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta Pública “SERVICIO DE INSTALACIÓN MOSAICO PISCINA TEMPERADA”, I.D.: 2793-114-LP24.
El monto de ésta Garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, Obligaciones Laborales y Previsionales ascenderá al 10% del valor del mismo, IVA incluido y, deberá presentarse al momento de proceder a la firma del Contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica, ubicada en calle Premio Nobel N° 5555, Comuna de Huechuraba.
Si en el curso del Contrato se introdujeren aumentos o servicios extraordinarios, deberán también rendirse garantías sobre ellos, en el porcentaje y plazo indicado.
Esta garantía, en forma adicional, deberá asegurar el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de la empresa contratada, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Nº 11, inciso primero, de la Ley Nº 19.886.
La garantía de fiel cumplimiento garantizará además, el pago de indemnizaciones que pudieren ser requeridas a la Municipalidad, por motivos laborales o previsionales, así, en caso de ser demandada la Municipalidad en juicio, mientras se tramite éste, la empresa Prestadora del Servicio deberá renovar la garantía, hasta el término del juicio, al menos por el valor equivalente al monto demandado. Dicha garantía podrá hacerse efectiva para el pago de indemnizaciones ordenadas en juicios de tribunales laborales o previsionales. Si dicha garantía no cubriese el pago completo de la indemnización que la Municipalidad deba pagar al trabajador, la diferencia deberá ser reembolsada al Municipio por la empresa Prestadora del Servicio y en tanto no se efectúe el reembolso pertinente, no se cursará estados de pagos pendientes.
De otra parte, si la garantía no se renovara en tiempo y forma, la Municipalidad hará efectiva la garantía vigente.
|
|
|
|
Glosa:
|
La glosa de la Garantía deberá indicar: Para garantizar el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato de la Propuesta Pública “SERVICIO DE INSTALACIÓN MOSAICO PISCINA TEMPERADA”, I.D.: 2793-114-LP24.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La devolución definitiva de esta garantía se realizará una vez terminada la vigencia del Contrato, pagada la última factura y cuando la I.T.S. de conformidad al termino de prestación de servicios, siempre que lo anterior no supere los 90 días después de terminada la vigencia del Contrato.
|
|
Otras Garantías
|
Beneficiario:
|
Municipalidad de Huechuraba
|
|
Fecha de vencimiento:
|
27-12-2024
|
|
Monto:
|
100
%
|
|
|
|
Descripción:
|
El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del valor total del contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria para tales efectos, lo que deberá ser consultado en forma posterior a la adjudicación.
La garantía por anticipo es un requisito previo al otorgamiento del anticipo, por lo que la garantía deberá ser entregada conjuntamente con la carta de solicitud del anticipo al ITS.
Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más garantías a nombre de la Municipalidad de Huechuraba, por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia no podrá ser inferior al plazo de ejecución del servicio más 90 días.
La glosa de la Garantía deberá indicar: El anticipo del Contrato de la Propuesta Pública “SERVICIO DE INSTALACIÓN MOSAICO PISCINA TEMPERADA”, I.D.: 2793-114-LP24.
|
|
|
|
Glosa:
|
La glosa de la Garantía deberá indicar: El anticipo del Contrato de la Propuesta Pública “SERVICIO DE INSTALACIÓN MOSAICO PISCINA TEMPERADA”, I.D.: 2793-114-LP24.
|
|
|
|
Forma y oportunidad de restitución:
|
La devolución de la garantía por anticipo se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la recepción conforme por parte de la Entidad, de los bienes o servicios que el proveedor haya suministrado con cargo al respectivo anticipo.
|
|